屋面蓋瓦合同范本

屋面蓋瓦合同范本第1篇屋面蓋瓦合同范本第1篇甲乙雙方務(wù)必嚴(yán)格履行合同的所有條款，不得違約，否則，另一方有權(quán)利追求其違約責(zé)任，并處以工程總價款的10%作為違約賠償。

下列情況為違約：

1、不按規(guī)定的方案和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，造成質(zhì)量低劣。

2、不能在規(guī)定的期限內(nèi)完成工程任務(wù)。

3、現(xiàn)場管理混亂，受到有關(guān)職能部門的批評處罰。

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效，本項工程全面竣工驗收合格并結(jié)清工程款帳目后自行終止。

發(fā)包人(公章)：__________________承包人(簽字)：__________________

法定代表人(簽字)：__________________身份證號碼：__________________

委托代理人(簽字)：__________________委托代理人(簽字)：__________________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

甲方：________________（發(fā)包方）

乙方：________________（承包方）

根據(jù)《^v^民法典》、《^v^消費(fèi)權(quán)益保護(hù)法》以及其它法律法規(guī)的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成協(xié)議，須共同遵守。

一、工程概念

施工地點(diǎn)：_____鄉(xiāng)_____村

施工內(nèi)容：房屋維修

維修項目：墻體里外翻新、廚房、衛(wèi)生間從新改造，房頂全面更換、電路改造等。

工程期限：從________年________月________日開工至________年________月________日。

二、工程總價及結(jié)算方式

付款方式：工程總價款________________元（大寫：________________元整）自本協(xié)議簽訂后甲方預(yù)付首付款________________元（大寫：________________元整）該工程竣工后并經(jīng)甲方驗收后一次性付清剩余的資金。

三、施工準(zhǔn)備及雙方義務(wù)

（1）甲方義務(wù)

甲方應(yīng)向乙方提供施工所需的水、電等必備條件做好施工中臨時性使用部分操作以及產(chǎn)生影響力關(guān)系行為的協(xié)調(diào)工作。

（2）乙方義務(wù)

1、對甲方房屋維修的做法進(jìn)行現(xiàn)場說明。

2、乙方指派技術(shù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本協(xié)議的履行。按要求組織施工保質(zhì)保量按期完成施工任務(wù)。解決乙方負(fù)責(zé)人各項事宜。

（3）工程質(zhì)量及竣工驗收的方法

1、由于甲方的原因造成工程質(zhì)量問題，其返工費(fèi)用由甲方進(jìn)行承擔(dān)，乙方有權(quán)利順延工期。

2、由于乙方的原因造成工程質(zhì)量問題，其返工費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)，工期不變。

3、工程竣工后乙方應(yīng)及時通知驗收，甲方自接驗收通知三日內(nèi)進(jìn)行驗收。

（4）雙方違約責(zé)任

自本協(xié)議簽訂后，甲、乙雙方應(yīng)履行協(xié)議規(guī)定的各項條款，不得擅自變更或解除協(xié)議。

（5）糾紛處理

本協(xié)議履行期間雙方發(fā)生爭執(zhí)時在不影響工程的前提下，雙方可以采取協(xié)商解決，若協(xié)商不成可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

（6）本協(xié)議一式三份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

屋面蓋瓦合同范本第2篇承包人按規(guī)定對已維修工程進(jìn)行保修，在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔(dān)已維修工程質(zhì)量保修責(zé)任，按^v^《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》執(zhí)行并約定已維修工程(同一位置)的質(zhì)量保修期如下：

1、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房屋和外墻面的防滲漏為5年;

3、裝修工程為2年;

4、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為2年;

5、供熱與供冷系統(tǒng)為2個采暖期、供冷期;

6、住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為2年;

7、其它項目保修期限約定如下：

質(zhì)量保修期自工程驗收合格之日起計算。

屋面蓋瓦合同范本第3篇1、乙方接到甲方或小區(qū)物業(yè)公司的維修聯(lián)系單后，在條件容許的情況下，1天之內(nèi)組織人員或設(shè)備進(jìn)行維修，維修完畢邀請甲方和物業(yè)公司共同驗收，并形成驗收文件用于結(jié)算。

2、對已入住的客戶維修，要求維修完畢后客戶簽字認(rèn)定。

3、承包人不在約定期限內(nèi)派人維修的，發(fā)包人可以委托他人修理。

4、發(fā)生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場搶修。

屋面蓋瓦合同范本第4篇甲方當(dāng)事人簽名捺印

乙方當(dāng)事人簽名捺印

處理公安機(jī)關(guān)

在場見證人簽名

20xx年9月28日

1、根據(jù)刑事訴訟規(guī)定，刑事案件的起訴分為公訴案件和自訴案件。輕傷害案件可以自訴，重傷害案件必須公訴，沒有一點(diǎn)成為自訴案件的可能。

2、自訴案件自訴人與被告人可以自行各解，法院也可以進(jìn)行調(diào)解，無論是當(dāng)事人自行和解，還是法院進(jìn)行調(diào)解，只要和解、調(diào)解成功，自訴人都有撤訴的權(quán)利。當(dāng)事人之間進(jìn)行和解或者法院進(jìn)行調(diào)解是指案件起訴到法院之后的事，這不叫私了。所謂私了，就是指案件未經(jīng)公安司法機(jī)關(guān)處理，而是當(dāng)事人雙方私下的進(jìn)行和解或調(diào)解。如果不是嚴(yán)重的刑事犯罪，當(dāng)事人之間均可以私了，但是如果構(gòu)成嚴(yán)重刑事犯罪，當(dāng)事人之間私了是無效和違法的。

3、公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)的案件首先移送檢察院批捕科（又叫偵監(jiān)科），由批捕科進(jìn)行審查決定是否予以批準(zhǔn)逮捕，如果不構(gòu)成犯罪或者屬于自訴案件，檢察院只能把案件退回公安機(jī)關(guān)，由公安機(jī)關(guān)撤銷案件或者移送法院作為自訴案件進(jìn)行處理。當(dāng)然，公安機(jī)關(guān)也可以撤銷案件，并告知被害人向法院提起自訴。此時公安機(jī)關(guān)已經(jīng)不應(yīng)再進(jìn)行調(diào)解，如果案件到了法院，當(dāng)然可以進(jìn)行調(diào)解（一般是就民事賠償部分進(jìn)行調(diào)解，刑事責(zé)任部分不可能進(jìn)行調(diào)解。社會上所說的刑事案件調(diào)解好了，是指民事賠償部分調(diào)解好，雙方當(dāng)事人達(dá)成調(diào)解協(xié)議了。自訴案

件如果民事賠償部分調(diào)解好，被告人一般都會要求自訴人撤訴，此時法院不要求再對刑事部分進(jìn)行審理了。公訴案件被告人與被害人就民事賠償調(diào)解達(dá)成協(xié)議后，被告人一方往往會要求被害人一方出具書面的諒解書，同時由被害人提出要求法院對被告人從輕處罰。）

4、如果經(jīng)調(diào)解達(dá)成協(xié)議，協(xié)議書的內(nèi)容一般包括以下內(nèi)容：一是雙方當(dāng)事人或者委托代理人的姓名等基本情況；二是協(xié)議的具體內(nèi)容，如甲方一次性賠償乙方多少錢、以后因此事永無糾紛、要求司法機(jī)關(guān)對被告人從輕處罰或者適用緩刑，如果是自訴案件可以要求自訴人撤訴等；三雙方當(dāng)事人簽名或者捺指印。關(guān)鍵注意：賠償錢數(shù)、永無糾紛、表示諒解、要求從輕處理這幾個方面。調(diào)解協(xié)議就按照上述內(nèi)容進(jìn)行寫就行了，無需贅述。

5、是否在公安機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)下進(jìn)行均可以，但是調(diào)解結(jié)果及相關(guān)手續(xù)必須交到辦案單位的承辦人。

6、調(diào)解好的案件必須要有協(xié)議書、諒解書、收條。

發(fā)包方(甲方)：

承包方(乙方)：

一、工程概況

工程名稱：

工程地點(diǎn)：工程內(nèi)容：4號點(diǎn)(許有剛等戶)棟屋面瓦施工、屋面防水卷材(含基層處理)，天溝水泥砂漿抹面、梯步間涂料、樓梯梯步摸面、不銹鋼欄桿、樓梯間一層地坪(含回填夯實)以及其他整改項目。

承包范圍：分兩步實施：第一步，先對屋面蓋琉璃瓦、天溝水泥砂漿抹面進(jìn)行施工;第二部對梯步間刮仿瓷涂料、割樓梯梯步(含做滴水線)、不銹鋼欄桿、樓梯間一層地坪(含回填夯實)工程的施工;以上分項工程施工，均包括材料采購(包括施工必須的輔助材料)、運(yùn)輸、安裝施工，以及材料樣品的試驗檢測、產(chǎn)品、材料的三證收集(交甲方)等工作內(nèi)容。

二、合同價款及結(jié)算

本工程屋面琉璃瓦的施工面積暫定為1036m2，綜合單價為60元/m2;屋面防水卷材(含基層處理)，共計290㎡，綜合單價為14元/m2;梯步欄桿(厚度90絲)綜合單價100元/m,割梯步砂漿抹面(含滴水線)綜合單價28元/m2;梯步間刮仿瓷涂料(三遍)綜合單價8元/m2;天溝砂漿面分項工程共計240m2,綜合單價18元/m2;梯步不銹鋼欄桿300m/單元，高度按設(shè)計，4樓懸空平面欄桿高度為,綜合單價為100元/m;樓梯間地坪含摸光(包括回填夯實)，砼厚度5cm,綜合單價為38元/m2;整改工程整改工程量以甲方與乙方、現(xiàn)場實測所施工工程量為依據(jù)，按實決算。以上分項工程的施工綜合單價是按照施工圖紙、承包范圍、合同條款、現(xiàn)場條件、技術(shù)措施、文明施工等條件確定的，包含以上整改工程采購安裝過程中所發(fā)生的一切費(fèi)用(包括損耗和稅金)。

三、付款方法

甲方按施工進(jìn)度工作量逐次向乙方支付工程款;

1、屋面整改工程施工完畢，經(jīng)檢查合格后，支付屋面工程進(jìn)度款的90%;

2、其他整改工程按進(jìn)度分期支付，全部整改工程完工并驗收合格后，辦理工程結(jié)算，決算完成后一個月內(nèi)支付結(jié)算總價。

四、合同工期

該整改工程采購施工工程必須服從每幢樓的施工進(jìn)度計劃要求，在協(xié)儀確定的時間內(nèi)完成施工。

1、屋面所有整改工程工期共計20天;

2、其他分項工程的工期按實際情況確定。

五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按國家現(xiàn)行的質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)驗收規(guī)范。施工質(zhì)量等級為合格。產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：所用的材料須達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。

六、甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)

1.甲方的權(quán)利和義務(wù)：

1)甲方協(xié)助乙方尋找材料的存放場地和施工場地，提供施工所需的水、電源等，水電費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。

2)甲方提供蓋瓦分項工程的施工塔吊，供乙方施工之用。

3)按時組織工程驗收。按合同規(guī)定支付工程款。

2.乙方的權(quán)利和義務(wù)：

1)乙方在合同生效后應(yīng)立即組織材料采購和人員進(jìn)場實地勘察。并根據(jù)現(xiàn)場的實際情況，按甲方的施工步驟，在合同生效后的3天內(nèi)編制完成施工組織設(shè)計送交甲方審查，做好施工準(zhǔn)備工作，立即進(jìn)場施工。

2)乙方須按國家和重慶市有關(guān)規(guī)定提供材料三證。

3)施工現(xiàn)場的產(chǎn)品保護(hù)工作由乙方自行負(fù)責(zé)。

4)乙方必須有施工技術(shù)、管理人員常駐現(xiàn)場，負(fù)責(zé)履行施工協(xié)議，按照協(xié)議要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成協(xié)議所規(guī)定的工作內(nèi)容;否則，造成的損失由乙方自負(fù)。

5)乙方須向施工人員進(jìn)行安全文明施工教育，施工中要加強(qiáng)施工安全管理;要服從甲方的施工、安全管理，否則乙方要承擔(dān)由此產(chǎn)生的安全、質(zhì)量經(jīng)濟(jì)損失。

七、違約責(zé)任

協(xié)議簽訂后雙方必須嚴(yán)格遵守，若有違反，違約者賠償守約方經(jīng)濟(jì)損失按協(xié)議總價的10%計算。

八、爭議或糾紛處理

本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解，或請榮昌區(qū)市仲裁委員會進(jìn)行仲裁。

九、合同生效

雙方簽字后本合同生效。本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同履行完成后自動終止。

甲方：乙方：

年月日：

發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

第一條：工程概括

工程名稱：房屋改造工程

工程地址：沈陽市皇姑區(qū)鴨綠江東街xx號

建筑面積：2000平方米

工程內(nèi)容：土建工程、給排水、鍋爐及采暖、防水、外墻粉飾、垃圾清運(yùn)等

承包方式：總承包

第二條：合同工期

開工日期：20xx年12月5日

竣工日期：20xx年3月5日

總工期：90天

第三條：工程價款及付款方式

1、本工程合同價款為82萬元(大寫：捌拾貳萬元整)

2、付款方式：合同簽訂后付32萬元工程首付款，施工中按工程進(jìn)度付工程進(jìn)度款，工程完工并驗收合格后工程款付至95%，余款5%待一年質(zhì)量保證期滿無質(zhì)量問題后一次性付清。

第四條：工程質(zhì)量及驗收

1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格

2、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)：按國家有關(guān)施工規(guī)范為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

第五條：雙方責(zé)任

甲方責(zé)任：

1、提供施工圖紙；

2、辦理相關(guān)手續(xù)；

3、按期提供工程款；

4、質(zhì)量檢查及驗收；

5、提供施工用水、電及施工場地。

乙方責(zé)任：

1、按圖紙及規(guī)范要求施工，保證工程質(zhì)量；

2、嚴(yán)格執(zhí)行本合同制定的施工工期，按期交工；

3、安全文明施工，非甲方原因發(fā)生一切安全責(zé)任事故自行負(fù)責(zé)；

4、工程竣工后一年內(nèi)為質(zhì)保期，在質(zhì)保期中，乙方負(fù)責(zé)向甲方免費(fèi)提供維修。

第六條：違約責(zé)任

1、甲方不按合同約定支付工程款或不履行合同義務(wù)及不按約定履行義務(wù)的其它情況；

2、乙方不按合同工期完工，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或不履行合同義務(wù)及不按約定履行義務(wù)的其它情況；

3、一方違約后，賠償因其違約給另一方造成的損失。

第七條：索賠

1、當(dāng)一方向另一方提出索賠時，必須要有正當(dāng)?shù)睦碛桑矣兴髻r事件發(fā)生的時效證據(jù)；

2、甲方未能按合同約定履行自己的各項義務(wù)或發(fā)生錯誤以及應(yīng)當(dāng)由甲方承擔(dān)的責(zé)任的其他情況，乙方可以向甲方索賠。

3、乙方未能按合同約定履行自己的各項義務(wù)或發(fā)生錯誤給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失，甲方可以向乙方索賠。

第八條：不可抗力

按合同法執(zhí)行

第九條：合同生效與終止

合同雙方簽字并蓋章后立即生效，甲方和乙方履行合同的全部義務(wù)，合同價款完畢之后，本合同即告終止。

第十條：合同份數(shù)

本合同一式兩份，甲乙雙方