過路頂管施工合同(2024版)

過路頂管施工合同(2024版)合同編號：__________一、工程內(nèi)容1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________二、工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行施工，保證工程的質(zhì)量和安全。2.2乙方應(yīng)嚴格按照設(shè)計方案和施工圖紙進行施工，確保工程符合設(shè)計要求和施工規(guī)范。2.3乙方應(yīng)保證工程所用材料和設(shè)備的質(zhì)量，不得使用劣質(zhì)材料和設(shè)備。2.4乙方應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，對工程質(zhì)量進行全過程控制。三、工程進度3.1乙方應(yīng)按照雙方約定的施工進度計劃進行施工，確保工程按時完成。3.2乙方應(yīng)提前向甲方報告工程進度情況，如有工期延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.3乙方應(yīng)根據(jù)工程實際情況合理配置施工人員、設(shè)備和材料，確保工程進度不受影響。四、工程費用4.1工程總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2乙方應(yīng)按照雙方約定的付款方式進行付款，甲方按工程進度支付工程款。4.3乙方應(yīng)開具合法的稅務(wù)發(fā)票，如乙方未能提供發(fā)票，甲方有權(quán)扣除相應(yīng)稅金。五、工程保修5.1乙方應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定對工程進行保修，保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算。5.2保修期內(nèi)，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后的____個工作日內(nèi)到達現(xiàn)場進行修復(fù)，并承擔(dān)修復(fù)費用。六、違約責(zé)任6.1乙方如未能按照約定完成工程，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________。6.2乙方如未能按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費用，并向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________。6.3甲方如未能按照約定支付工程款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________。七、爭議解決7.1對于雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向工程所在地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且工程款支付完畢之日起終止。8.3本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：

1.施工設(shè)計方案

2.施工圖紙

3.工程量清單

4.材料和設(shè)備采購清單

5.施工進度計劃

6.工程質(zhì)量管理體系文件

7.稅務(wù)發(fā)票二、違約行為及認定：

1.工期延誤：未按照約定的施工進度計劃完成工程。

2.工程質(zhì)量不達標(biāo)：工程不符合設(shè)計要求和施工規(guī)范。

3.材料和設(shè)備質(zhì)量問題：使用劣質(zhì)材料和設(shè)備。

4.支付違約：未按照約定的付款方式支付工程款。三、法律名詞及解釋：

1.合同法：調(diào)整合同關(guān)系，保障合同當(dāng)事人合法權(quán)益的法律規(guī)范。

2.建筑法：調(diào)整建筑活動，保障建筑安全、質(zhì)量和進度的法律規(guī)范。

3.過路頂管施工：指在道路上進行的管道鋪設(shè)工程。

4.違約金：當(dāng)事人不履行合同義務(wù)時，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.工程進度延誤：及時溝通，調(diào)整施工計劃，增派施工人員或設(shè)備。

2.工程質(zhì)量問題：停工整改，重新驗收，更換劣質(zhì)材料和設(shè)備。

3.支付問題：提前溝通，確保甲方按時支付工程款。

4.合同爭議：友好協(xié)商，無法解決的可向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：

1.城市基礎(chǔ)設(shè)