版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
安裝承攬合同范本第一篇安裝承攬合同范本第一篇發(fā)包方:_________(以下簡稱甲方)
承包方:_________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《_____》、《xxx建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,就_________工程勞務作業(yè)承包事項協(xié)商一致,簽訂本勞務作業(yè)承包合同,雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況:_______________________
工程名稱:_______________________
2、工程地點:_____________________
承包方式:___________________________
承包范圍及內(nèi)容:
二、工程工期
本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,總日歷天數(shù)_______天。
2、乙方應無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調(diào)整的進度計劃)。
因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不順延,如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
三、承包價款及支付方式
承包價款按建筑面積每平方米_________元計算,總承包價款暫定為_________元。
2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。
支付方式:甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款,具體支付日期及數(shù)額由甲方確定,工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的____%,剩余______%的工程款作為乙方的質保金,在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程質量標準及驗收
乙方所承包工程范圍內(nèi)的工程質量必須達到
五、材料供應及質量要求
應由甲方所提供的材料,甲方需按進度要求保質保量供應,但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃,否則由此造成的損失由乙方承擔。
六、雙方責任和權利
(一)甲方的責任和權利
甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。
2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。
甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責任的權利,對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產(chǎn)達不到標準,甲方有要求乙方承擔違約責任的權利,乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟損失,甲方有權要求乙方予以賠償。
乙方固定技術力量達不到合格標準,甲方有權與乙方解除本合同,并要求乙方隨時退場。
乙方不服從項目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求,甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。
6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內(nèi)水平垂直運輸,由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用,并辦理領用簽證手續(xù),若丟失損壞,均由乙方照價賠償。
(二)乙方責任和權利
遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關規(guī)章制度,做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、_____等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本合同勞務承包范圍內(nèi)的工程質量向甲方負責;根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調(diào)整后的計劃),合理組織,科學安排作業(yè)計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
乙方的技術工人必須按國家規(guī)定持上崗,技工必須有職業(yè)技能操作證,特殊工種必須有特種作業(yè)操作證,否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關人員對質量、進度、技術、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞,應自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。
6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規(guī)定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇,出現(xiàn)勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的_____和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作,違章指揮造成質量事故,必須返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無條件賠償。
七、違約責任:
本協(xié)議一經(jīng)簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約,支付守約方合同總價5%的違約金。
2、乙方應未按本合同約定按時完工的,每逾期一日按工程款總額的_____%向甲方支付違約金。
乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工,如因質量未能達到驗收標準的,乙方按承包的總面積_________每平米______元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的,材料費、人工費均由乙方負責,由此給甲方造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。
乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用,不得浪費,否則乙方應按以上材料款的______%向甲方承擔違約責任。
由于甲方原因導致乙方無法再進行施工,乙方有權要求甲方賠償損失,結算清所完成的工程費用,并退還保證金,要求退場終止合同。
6、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經(jīng)濟損失的,由甲方承擔相應的賠償責任。
八、爭議的解決方式:
甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議,可自行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向該工程所在地_________法院提起訴訟。
九、合同的效力
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效,至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
十、未盡事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份,甲方、乙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字/蓋章):__________________________
代表人:_____________________________
身份證號:_________________________________
聯(lián)系方式:_____________________________
乙方:(簽字/蓋章):______________________
代表人:_______________________
身份證號:_______________________________
聯(lián)系方式:_____________________
簽訂時間:年_________月_________日
安裝承攬合同范本第二篇定作人(以下簡稱甲方):________________
安裝地點:________________
現(xiàn)住所地址:________________郵政編碼:________________
承攬人(以下簡稱乙方):________________
營業(yè)執(zhí)照號:________________注冊地址:________________
根據(jù)《____________》、《xxx消費者權益保護法》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合整體廚房企業(yè)標準和本廚房的具體情況,甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則,達成本合同并共同遵守。
第1條付款方式
合同價款以訂貨系統(tǒng)價格作為計價依據(jù),具體見雙方簽訂的訂購單,貨款以現(xiàn)金或者(_________)方式支付。
甲方在乙方整體廚房展示廳預約上門設計時需要交納設計定金,行業(yè)慣例為合同總價款的_________%,(人民幣_________圓),乙方登門出具設計方案后由于甲方原因不定做的,定金作為乙方勞務成本和甲方信譽保證金不予退還;如甲方定做的,設計定金轉化為貨款,甲方只需交納余款。
由于整體廚房產(chǎn)品屬于個性化定制產(chǎn)品,廚房生產(chǎn)廠家需要根據(jù)定單進行物資采購、加工生產(chǎn),因此整體廚房須付齊全款后方可定做,同時乙方需給甲方開具發(fā)票。
由于整體廚房產(chǎn)品屬于個性化定制產(chǎn)品,一旦下達生產(chǎn)定單貨款不退,整體廚房產(chǎn)品不退不換。但依據(jù)《家用廚房設備》(gb/)中條之規(guī)定判定廚房產(chǎn)品不合格、而乙方在90日內(nèi)沒按照合同約定整改到位的,以及法律明確規(guī)定應退換貨的其他情形乙方應給予退換貨。
第2條交貨日期/安裝日期
從甲方確認方案并交齊全款(或者交付總價款的_________%)且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達生產(chǎn)定單之日起各地區(qū)最短交貨周期如下(下表為各大中城市或整體廚房生產(chǎn)商所在城市最短交貨周期,其他地區(qū)地順延2-3天,節(jié)假日生產(chǎn)周期順延):
甲方交齊全款、乙方下達生產(chǎn)定單日期為_________年_________月_________日,計劃交貨日期為_________年_________月_________日。安裝日期為交貨日期之日始三日內(nèi)。
第3條服務范圍
整體廚房配置要求:甲方定做的整體廚房配置明細以乙方訂貨系統(tǒng)輸出的定單明細為準,甲乙雙方簽字確認。
整體廚房服務內(nèi)容:乙方僅對其所經(jīng)銷的廚房生產(chǎn)廠家提供的合同內(nèi)整體廚房部品提供安裝服務,并負責本合同項下的售后服務保證,對甲方自購或通過其他方式獲得的產(chǎn)品以及廚房基礎工程的裝飾裝修不提供安裝服務與售后服務保證,也不承擔其質量不良所引起的連帶責任。
第4條工程配合
甲方親自(或委托代理人)與乙方履行合同:確認設計方案(包括效果示意圖、平立面圖、臺面圖等)與現(xiàn)場交底后簽訂本合同(含訂購單)、辦理驗收交接手續(xù)和其他事宜。
乙方建議甲方首先裝修廚房,按照相應規(guī)范和設計師建議將廚房基礎工程改造完成后由設計師復測,同時將自購部品實物與尺寸提供給設計師并在圖紙上予以確認、確定最終設計方案。在甲方交齊全款(或者交付總價款的_________%)后,己方依據(jù)訂單安排生產(chǎn)。乙方建議在瓦工、木工作業(yè)完成后再進行整體廚房安裝,避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設計師隨時溝通,以確定合適的安裝時間。
乙方建議甲方盡量購買乙方的整體廚房產(chǎn)品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品,甲方應購買有信譽保證廠家的產(chǎn)品,并要求其經(jīng)銷(服務)商提供服務,同時索取并保存好保修證和發(fā)票等以獲得售后保證;如由于該部分產(chǎn)品質量不良或安裝不當所造成的后果與乙方無關。
施工過程中甲方需給乙方提供必要的施工條件。乙方按照設計方案圖紙與相關標準進行施工(如由于乙方原因需要現(xiàn)場調(diào)整方案的,經(jīng)甲方同意后調(diào)整并由乙方承擔調(diào)整費用),乙方安裝過程中負責對廚房現(xiàn)場設施和廚房成品進行保護,現(xiàn)場進行試機演示和使用講解,參加竣工驗收。
施工安全等重要事項約定:
(1)甲方有義務向乙方詳盡說明隱蔽式水、電、氣線路的位置及走向、墻體材料,并聽從乙方技術性指導建議,如甲方?jīng)]有履行該義務的,出現(xiàn)施工安全責任事故、返工或安裝后影響使用的,責任由甲方承擔。
(2)整體廚房施工前的地面應當是已經(jīng)由房屋建筑開發(fā)商或者裝飾公司做好防水處理的,并不會因此在使用過程中滲漏水影響臨近用戶生活;甲方廚房水電氣管線、插座等質量與安裝必須合格,并應由建筑開發(fā)商、裝飾公司提供相關的服務與質量保證,乙方不承擔以上零部件質量不良或安裝不當所造成的一切后果與連帶責任。
(3)因乙方在施工過程中違反相關安全操作規(guī)程、消防條例等,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第5條驗收交接與保修
整體廚房以雙方確認的設計方案圖紙及驗收交接單注明的技術標準(未盡標準見《家用廚房設備》gb/t18884-________________中相關標準)為評定驗收標準。
訂購單所載明的貨物與產(chǎn)品手冊相對應時,手冊中的產(chǎn)品外觀特征為照片效果,與實物存在一定誤差,展示樣品與實物存在一定誤差;甲方訂購產(chǎn)品特性以簽訂的系統(tǒng)訂購單所注明的要求為準,如生產(chǎn)廠家為了技術進步需要,需要對產(chǎn)品進行升級或更新,乙方應在交付時給甲方提供升級或更新產(chǎn)品。
整體廚房在安裝現(xiàn)場根據(jù)具體工況組裝、拼接、障礙切割、孔洞開挖、不影響正常使用和不改變最基本的設計方案的局部調(diào)整等工作以及安裝前開箱驗貨、提前預裝等,屬于正常的安裝規(guī)范。
由于整體廚房安裝往往與裝修施工交叉在一起,為了避免扯皮現(xiàn)象發(fā)生,整體廚房完工當天必須由甲方親自(或指派代理人)現(xiàn)場與乙方共同驗收,并辦理驗收交接手續(xù)。
乙方對整體廚房櫥柜部分保修兩年(家電按照家電三包規(guī)定執(zhí)行);乙方對水盆、水龍頭的配套上下水配件、垃圾桶等易損件保修壹年并只承擔相應責任,對本合同外的部件不提供服務與質量保證。甲方需要乙方提供合同內(nèi)產(chǎn)品的保修服務時,需要提供保修證、有效發(fā)票與合同(包括訂購單與驗收交接單等),否則乙方按照保外____________處理。
對于超出保修期或非保修項目,以及乙方在銷售時性能故障(非外觀缺損)已維修到位的樣品或其他折價品,乙方提供____________維修服務,乙方按照企業(yè)____________標準____________并向甲方開具發(fā)票或收據(jù)。
整體廚房主要部件(臺面、柜體、門板、把手、非易損功能件)自購買之日起五年內(nèi)一般使用同品質材料維修(臺面與門板等維修可能存在一定色差);由于產(chǎn)品存在更新?lián)Q代與不斷技術更新的可能性,超出保修期后甲方可能需要重新選擇換代產(chǎn)品維修。對于有安全使用要求的產(chǎn)品(如電器、經(jīng)常開關的水龍頭及上水角閥等)乙方建議甲方在超過產(chǎn)品折舊(壽命)期時要予以更換,以確保使用安全。
下列情況屬于整體廚房產(chǎn)品在目前技術條件下的正常偏差,不屬于不合格項:
(1)人造石臺面板采用樹脂材料等聚合而成,因受運輸及客戶房間開度尺寸的影響,臺面需做現(xiàn)場拼接。接縫處為無縫隙平滑處理,因樹脂材料的顏色變化等原因會有可見痕跡。
(2)鑒于目前行業(yè)的技術水平和材料的限制,人造石臺面板在使用過程中可能出現(xiàn)少量自然裂紋現(xiàn)象,裂紋后采取粘接修補的方式進行修復;因人造石臺面板的特性,維修后可能存在一定色差。
(3)人造石臺面板在墻面平直情況下與墻面之間應留有2-5mm以內(nèi)間隙保證伸縮需要。另為安裝和通風的需要,以及在墻體不平整情況下,靠墻柜體離墻有5-15mm的間隙,以方便門板的正常開啟。
第6條違約責任
有證據(jù)證明:由于乙方原因造成整套貨物逾期交付而耽誤使用的.,每拖期一天,乙方按實際付款金額的2‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補償標準,但最高不超過該套廚房的成交價格。
有證據(jù)證明:因甲方延遲提供施工條件、遲延安裝不超過60天的,甲方可不承擔責任。但由于甲方原因導致乙方返工或多次上門的,返工或多次上門所產(chǎn)生的一切費用,以及與此相關的直接責任由甲方承擔。
因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標的超過60天的,從第61天開始甲方應向乙方支付倉儲保管費用等違約金,但每天的違約金標準最高不超過貨款總額的1‰(千分之一)。
因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標的不超過2年的,乙方要保證貨物的齊全完好,如發(fā)生損失,責任由乙方承擔;保管期超過2年,合同標的發(fā)生產(chǎn)品質量問題的(結構性質量問題除外),乙方不承擔責任,只需保證貨物齊全,而且產(chǎn)品按照保外處理。甲方推遲安裝超過2年,乙方在無法通知甲方、或者甲方拒不按照合同約定履行債務的情況下,乙方有權按照《xxx____________》第八十二條、第八十三條、第八十四條、第八十五條的規(guī)定將甲方財產(chǎn)作留置處理。留置后所得不足以支付倉儲保管費的,甲方仍需補齊。
安裝過程中乙方應妥善保護現(xiàn)場設施和廚房產(chǎn)品,如造成損毀,應據(jù)實承擔修復或賠償責任。
甲方可通過合適途徑或者直接向乙方業(yè)務人員核對訂購單與待驗收廚房產(chǎn)品,如在驗收交接時或在驗收后有證據(jù)證明乙方有以次充好、偷換材料等違約行為,乙方應承擔違約責任,除無償修復好或更換該部分不合格材料外,并應賠償甲方該部分不合格材料付款金額的2倍作為違約金。
任何一方向另一方提出權利主張時,必須提供有效證據(jù)且權利主張要符合本合同約定,本合同沒有約定的按照有關法律法規(guī)規(guī)定處理。
第7條合同糾紛解決方式
甲乙雙方在履行本合同時所發(fā)生的一切爭議,應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成時提交合同履行地消費者協(xié)會調(diào)解。調(diào)解不成時可選擇如下方式解決(在所選擇的括號內(nèi)打√,如選擇____________,應當注明具體____________委員會名稱):
※提交______________委員會_____(_______)
※依法向人民法院起訴(_______)
第8條其它約定
雙方簽訂交接單后甲方提出產(chǎn)品有外觀缺陷或數(shù)量誤差的,乙方不負違約責任。甲方無法證明是乙方責任的由甲方承擔責任;甲方能夠證明是乙方責任的由乙方修復或補足,乙方不負違約責任。乙方拒絕修復或修補的,應當承擔違約責任。
第9條合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同中的涂改部分無效;如確需增加約定的可以補充約定,補充條款不得與法律法規(guī)明令禁止的規(guī)定相沖突。該合同一式三份,甲方一份、乙方二份。
第10條_______________________。
定作人(簽章):________________承攬人(簽章):________________
法定代表人:________________法定代表人:________________
代理人:________________代理人:________________
_________年___________月___________日_________年___________月___________日
1、承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。本承攬合同適用《_______________》分則第十五章的規(guī)定以及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定。
2、本合同適合于各整體廚房生產(chǎn)商、經(jīng)銷商與消費者就xxx整體廚房xxx的購銷、安裝、服務等事宜,達成一致意思表示時使用。
3、消費者對本合同中的條款應當認真閱讀和理解,尤其是對有下劃線的條款要做到真正理解,合同一旦簽訂即視為當事人雙方對合同條款無異議。
4、合同中雙方當事人手寫體條款的效力高于印刷體條款的效力,補充條款的效力高于事先印刷條款的效力。
5、提倡各整體廚房生產(chǎn)商、經(jīng)銷商以高于本合同之標準向消費者提供更高標準的服務,如技術標準、保修承諾等。
6、本合同一式三份,當事人可以根據(jù)需要適當增加份數(shù)。
7、本合同應當使用鋼筆或者黑色炭水筆填寫。
8、本合同由__________市工商行政管理局統(tǒng)一指定印刷企業(yè)印刷、發(fā)行,由青島市工商行政管理局負責解釋。任何單位或機構不得擅自印刷、翻印、買賣和發(fā)行。
安裝承攬合同范本第三篇甲方:×××(寫明名稱、法定代表人和住所)(發(fā)包方)
乙方:×××(同上)(承包方)
甲乙雙方按照《xxx經(jīng)濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結合工程的實際情況,達成如下協(xié)議。
(1)作為承包方為講,首先要了解工程基本情況,包括發(fā)包方提供的圖紙情況、工程量、工程的難易程度、工期要求、需要達到的施工力量等。如果承包方的施工力量與工程不適應,則應當講明,否則,應當承擔相應的責任。
(2)作為發(fā)包方,應當審查承包方的資質等級,是否有力量承包此項工程。對于是否允許承包方轉包,應當事先在合同中講明。
(3)發(fā)包方應當加強對工程質量的監(jiān)督檢查,在合同中應當明確監(jiān)督的方式、時間、工程內(nèi)容;對需要進行中間驗收的部分要作出適當?shù)陌才拧?/p>
根據(jù)《xxx合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定,本著自愿、平等、協(xié)商一致的原則,結合工程的實際情況,為確保各方利益,經(jīng)協(xié)商一致達成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
二、工程地點
三、工程期限
1、本合同總工期為年月日開工,至年月日結束。
2、如遇下列情況,工期作相應順延。
(1)施工現(xiàn)場不符合安全施工;
(2)設計范圍內(nèi)重大設計變更;
(3)人力不可抗拒的自然災害(如臺風、地震及戰(zhàn)爭)而影響工程進度;
(4)甲方不能按合同規(guī)定支付工程款。
乙方在以上情況發(fā)生的十天內(nèi),就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向甲方提出報告。甲方代表在收到報告后,在十天內(nèi)予以確認和答復,逾期不予答復,乙方可視為要求已被確認。
四、工程價款
工程總價:人民幣元整(¥元)。
五、付款方式
1、合同生效后,甲方在一周內(nèi)向乙方支付工程總價50%作為預付款,即人民幣元整(¥元);
2、工程施工結束后,甲方在一周內(nèi)向乙方支付工程總價40%的款項,即人民幣元整(¥元);
3、工程驗收結束后,甲方在一周內(nèi)向乙方付清全部余款,即人民幣元整(¥元)。
六、工程驗收
1、當該工程完工后,由乙方向甲方提出書面竣工驗收申請。甲方應在7天內(nèi)安排驗收工作,并告知乙方參加驗收。乙方自提出申請驗收報告7天后,因甲方原因未安排驗收的,則視為該工程符合設計和施工方案要求,運行正常,通過驗收。
2、工程未經(jīng)驗收,甲方若需啟用,須與乙方協(xié)商,經(jīng)同意方可使用。若未經(jīng)乙方同意啟用,將視為通過驗收。
3、整個工程驗收合格,則通過竣工驗收的當天即為竣工日期。
安裝承攬合同范本第四篇甲方:____________
乙方:____________
依照公司與_______建設單位簽訂的_______工程施工合同之規(guī)定,并結合本工程的具體情況,由__________為甲方,代表陜西航天建筑工程公司統(tǒng)一對外行使履約責任,______為乙方,分包甲方該工程安裝分部分項工程,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特簽訂本合同。
第一條安裝工程承包原則
1、承接工程任務時由甲方統(tǒng)一投標,工程中標后,乙方單位通過投標(議標)承接安裝分部分項工程。
2、經(jīng)過投(議)標確定安裝施工單位后,由甲方與承擔施工任務的安裝負責人共同簽訂安裝工程承包合同。
3、工程項目施工的全面管理由甲方負責。
第二條工程概況
1、工程名稱:_________________________
2、工程地點:_________________________
3、建筑面積:_______
4、工程內(nèi)容:________________________
第三條安裝工程承包范圍
承包方式:包工包料,包主材及所有輔材。
承包范圍:
(11#12#20#樓及車庫范圍內(nèi)的甲方與建設單位施工總承包合同中協(xié)議的水、電、暖等全部安裝工程)
(13#14#21#樓及車庫范圍內(nèi)的甲方與建設單位施工總承包合同中協(xié)議的水、電、暖等全部安裝工程)。
第四條合同工期
開工日期:以甲方開工報告為準??⒐と掌冢?0xx年6月30日
合同工期總日歷天數(shù)/天。
第五條質量標準、文明工地要求
工程質量標準:陜西省長安杯
文明工地要求:陜西省級文明工地
第六條安裝工程承包價格
1、承包價格:
承包價格為甲方根據(jù)招標范圍,向乙方所屬項目部招標的中標價格。
⑴安裝工程按本合同承包范圍,承包價款為人民幣:元(小寫),大寫:,平米造價約371元/㎡。
按中標預算造價,承包方向甲方交納20%的管理費(含上交公司及安裝公司的所有管理費)。
以上承包價格含%的稅金(若政府有相關調(diào)整文件,執(zhí)行調(diào)整文件)。
2、乙方需向甲方另行支付水電費:結算時按實際造價比例分攤。
第七條工程結算:
結算價格=承包價款+變更簽證-乙方需另行支付的費用
其中:乙方需另行支付的費用項目詳見補充條款
第八條付款辦法:
1、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,本工程履約保證金,按造價比例各自承擔(或不承擔)相應部分。
2、參照公司與建設單位簽訂的施工合同付款辦法(本工程不付預付款),根據(jù)到款額度及實際施工工程量,每月進度款扣除20%的管理費。
3、與建設單位工程結算生效,甲乙雙方安裝結算確認后,除留結算價的5%保修金外,余款自建設單位付款后30天內(nèi)一次付清。保修期滿甲方支付保修金后30天內(nèi),扣除相應款項后無息支付乙方。
第九條雙方義務與權力
1、甲方義務與權力
(1)、根據(jù)公司規(guī)定,甲方通過乙方,選擇合適的安裝項目部或項目負責人。
(2)、全面負責工程的文明工地,安全生產(chǎn),質量達標等項目的管理協(xié)調(diào)工作。
(3)、負責向乙方提供施工場地及用水、用電,并提供現(xiàn)場臨時辦公室一間,庫房一間,另有要求的雙方另議。
(4)、負責向乙方提供施工用垂直運輸機械及腳手架等施工設施。
(5)、負責工程正常設計圖紙范圍內(nèi)的吊裝、洞、槽預留及修補工作,乙方必須跟班配合。因乙方原因造成的滯后,由乙方解決。
(6)、負責已完工程成品及半成品的保護工作。
(7)、組織召開生產(chǎn)例會或調(diào)度會等各種現(xiàn)場協(xié)調(diào)溝通會議,并通知乙方參加。
(8)、及時向乙方傳遞建設單位或監(jiān)理的有關指令、變更通知等。
(9)、向乙方提供本工程的業(yè)務用章。
(10)、負責統(tǒng)一收集匯總并按時向建設單位或監(jiān)理報送各種資料或報表。
(11)、依據(jù)建設單位的付款方式,按雙方約定支付乙方各種款項。
(12)、負責組織本工程與建設單位的結算工作,按時報送建設單位審核,工程審計生效后一個月內(nèi)與乙方作好內(nèi)部結算。
(13)、負責組織工程最終檢驗、竣工驗收和工程創(chuàng)獎。
(14)、負責統(tǒng)一組織交工后回訪服務。
(15)、緊急情況下,甲方若聯(lián)系不上乙方負責人,有權不通過乙方做出決定,但事后需告知乙方。
(16)、甲方有權對乙方違反規(guī)定或不按合同約定施工予以糾正,糾正后仍然沒有改正的,甲方有權酌情開具違約金單據(jù)。
2、乙方義務與權利
(1)、服從甲方統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)。
(2)、配合甲方做好安裝部分的施工組織設計工作。組織承包范圍內(nèi)安裝項目的施工、生產(chǎn)、任務的如期完成,并對其質量、安全、進度及經(jīng)營全面負責。
(3)、根據(jù)甲方要求,按時報送施工方案、計劃和各類統(tǒng)計報表。
(4)、按時參加甲方組織的圖紙會審和生產(chǎn)例會或調(diào)度會。
(5)、乙方在土建主體施工中必須跟班作業(yè),配合甲方搞好工程預留、預埋與交叉配合,以免影響施工總體進度。
(6)、墻面剔槽、打洞必須用電錘和電鉆或其他專用工具,并在施工之前同甲方商議。如乙方不用剔槽機、電錘、電鉆或其他專用工具而造成的成品、半成品損壞,由乙方負擔相應責任。
(7)、吊裝、修補自身原因造成的洞、槽缺陷。
(8)、做好文明施工,做到工完場清,做好并負責已完工程成品及半成品的保護工作。
(9)、及時收集、整理好工程竣工資料,并交給甲方。
(10)、與業(yè)主保持良好的協(xié)作關系,強化“無滲漏”思想,確保工程質量,達到公司與業(yè)主所簽合同的質量要求。
(11)、嚴格按照操作規(guī)程施工,遵守甲方各項安全規(guī)定,對甲方指出的安全隱患及時整改,杜絕重大傷亡事故。且每個項目設一名安全員。若因乙方自身原因造成的安全事故及損失由乙方負責。
(12)、負責安裝分部質量創(chuàng)優(yōu),并配合最終檢驗和竣工驗收。
(13)、負責安裝工程服務維修。
(14)、由安裝項目部負責完成安裝部分結算資料的收集、做出安裝部分結算,并按時報送甲方,由甲方報送建設單位審核,并配合甲方完成安裝部分結算的核對工作。
(15)、乙方現(xiàn)場負責人電話應隨時保持開機狀態(tài),以確保甲方能聯(lián)系上。
(16)、乙方應積極配合甲方做好文明工地建設。
(17)、若甲方不按合同約定支付工程款,導致該工程資金周轉困難,且經(jīng)雙方協(xié)商不能達成一致時,可以書面形式向公司有關領導申請協(xié)調(diào),并有權要求甲方承擔由此帶來的損失。
(18)、工程竣工驗收合格后,乙方應及時配合甲方進行結算,確保結算工作順利完成,工程款按時收回。
第十條違約責任
在施工過程中,由于甲方或者乙方自身原因,發(fā)生下列情況之一者,應承擔違約責任,并賠償對方經(jīng)濟損失。
甲方的違約責任:
1、未按審定的施工組織設計中各階段計劃進度控制點形象進度完成。
2、不按施工組織設計要求實施,給乙方造成施工難度者。
3、未按設計要求完成自身留洞、留槽、預留者。
4、無正當理由不能按時撥付工程款,影響對方正常施工者。
乙方的違約責任:
1、因自身施工工序達不到要求,給對方增加施工難度的。
2、因施工質量和配合問題,影響對方上道工序或下道工序的。
3、損壞對方已完工程成品、半成品的。
4、因乙方原因延誤工期,造成對方搶、趕工期的。
5、因乙方原因不能按時向業(yè)主(或業(yè)主指定的相關專業(yè)機構)報送竣工驗收、結算資料的,造成工程款不能及時回收的。
6、在甲方按照建設單位支付工程款比例支付乙方工程款后,乙方在后期裝修階段,不能因資金缺口或其它理由延誤工期。
7、如因乙方自身責任造成社會罰款,應全面承擔該罰款。如雙方均有相應責任,則按各自造價比例和區(qū)分責任輕重程度承擔罰款。
8、在工程保修期間,因乙方工程質量問題的維修,造成甲方及業(yè)主的經(jīng)濟損失由乙方承擔。
第十一條爭議解決:
1、本合同未提及內(nèi)容,甲乙雙方均須執(zhí)行與建設單位簽訂的施工合同相應條款。
2、在執(zhí)行本合同發(fā)生爭議時,甲乙雙方應及時、友好協(xié)商,協(xié)商達不成一致時,任何一方均可以書面形式向公司有關領導申請協(xié)調(diào),一經(jīng)裁定,雙方均須無條件執(zhí)行。
第十二條補充條款
1、本工程獲得的質量(雁塔杯、長安杯、魯班獎)及進度獎金,按雙方造價比例劃分,如未達到省級文明工地,其文明工地費相應扣除。
2、甲方所付款項需在公司內(nèi)部記賬劃分。
3、乙方需向甲方另行支付水電費:結算時按實際造價比例分攤。
4、乙方需向甲方交納質量及安全保證金20萬元,在竣工驗收后無息一次返還。
5、本工程所有付款及報賬方式均應執(zhí)行航建安裝公司的有關規(guī)定。同時應遵守甲方與建設方簽訂的施工合同中的各項條款。
6、印花稅和水利基金以實際繳納金額按土建安裝審定造價比例進行分攤。
7、現(xiàn)場發(fā)生的其他費用以現(xiàn)場負責人出具的結算依據(jù)為準結算。(需要土建另行配合的費用,在結算款中扣除。需要采用土建部分采購的材料費(如鋼筋,水泥等),為了外觀土建需要另外增加的工作費應另外收費,在結算款中扣除。)
8、關于工程施工的罰款按土建安裝審定價比例分配(罰款原因由乙方造成的,乙方負全責;與乙方無關的不予計算。)
本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效,至本工程完工、甲乙雙方結算生效、保修期滿、款項付清后自動失效。
本合同一式伍份,甲方、乙方、安裝項目部、財務處、經(jīng)營管理處各持一份。
甲方:(公章)乙方:
負責人:(簽字)負責人:(簽字)
年月日年月日
安裝承攬合同范本第五篇甲方:______________
乙方:______________
甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要,在平等自愿的基礎上,與乙方經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、合同期內(nèi),甲方根據(jù)本合同的約定將空調(diào)安裝維修等售后服務工作交由乙方完成。
二、合同期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。甲方可根據(jù)乙方履行本合同的情況,決定合同期滿是否續(xù)簽。
三、甲方的責任和義務:
1.甲方委托乙方安裝甲方指定的空調(diào)品牌有____________________________
2.甲方委托乙方安裝的具體品牌、時間、數(shù)量,甲方根據(jù)銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日臺。
3.甲方有權隨時對乙方的安裝技術質量和服務質量進行監(jiān)督檢查。
4.甲方所售空調(diào)必須在貨到用戶家后及時通知乙方___________________(支架由方承擔)。
四、乙方的責任和義務:
1.合同時,需向甲方出示企業(yè)法人執(zhí)照,法人身份證明,空調(diào)安裝資質等材料,并提供安裝工的身份證,上崗證復印件等材料。
2.乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調(diào)的人員來履行本合同,必須嚴格執(zhí)行國家《空調(diào)機安裝技術規(guī)范》,各類空調(diào)牌的《安全操作規(guī)范條例》,以及甲方的《安維人員__________規(guī)范》,以及其他相關規(guī)定,保證安裝的技術和服務質量、維護甲方的企業(yè)形象和信譽。
3.乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經(jīng)濟和其他損失,須由乙方自行承擔。
4.乙方原則上只在市區(qū)區(qū)域進行安裝,若超出區(qū)域安裝的相關費用(交通費)由甲方承擔。
5.乙方在安裝過程中可能出現(xiàn)的退換機事宜由甲方負責協(xié)調(diào)解決,因安裝出現(xiàn)的質量問題除外。
6.乙方工人在安裝過程中,必須注意安全問題,如工人發(fā)生人身安全問題,由乙方自行承擔。
五、費用結算(有安裝卡結算):
1.必須在次月5日前向甲方核對上月所發(fā)生的空調(diào)安裝承包費的明細,并在隔月10日前結清所有費用,甲方不得直接向廠家結算安裝費,所有空調(diào)安裝卡的結算必須由乙方和各工廠進行。
2.乙方向甲方上繳的安裝承包費標準:(除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn))掛機元/臺2P柜機/臺_____柜機/臺5P柜機__________元/臺
3.下鄉(xiāng)安裝空調(diào)交通費按__________元/臺由甲方支付給乙方。
六、違約責任:
1.乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量,乙方按未完成空調(diào)安裝卡結算費用的5倍數(shù)額向甲方支付違約金。
2.乙方如服務不規(guī)范面引起的用戶投訴,經(jīng)甲方查證屬實,乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。
3.甲方在合同期內(nèi),所售空調(diào)不得再向其他單位或個人承包,如被乙方發(fā)現(xiàn),甲方須向乙方支付100元/臺的違約金。
七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。
八、本協(xié)議一式兩份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:____________________(公章)
代表人:____________________
電話:_________________________
日期:_________________________
乙方:____________________(公章)
代表人:____________________
電話:_________________________
日期:_________________________
安裝承攬合同范本第六篇火車站安裝承攬合同書
建設單位:(以下簡稱發(fā)包方):
法定代表人:
地址:
開戶銀行:
帳號:
施工單位:(以下簡稱承包方):
法定代表人:
地址:
開戶銀行:
帳號:
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條工程名稱:
第二條工程地點:
第三條建筑面積:
第四條工程價款及付款方法:
第五條工程期限(開工、竣工時間)
第六條工程質量標準
第七條承包形式及材料設備供應
第八條發(fā)包方義務:
1、開工前______天,發(fā)包方給承包方施工圖一式______份,并做到“三通一平”;
辦好施工許可證。(發(fā)包方可委托承包方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)
2、按協(xié)議分工,開工前______天發(fā)包方辦好材料供應并交承包方簽認。
3、負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,
負責監(jiān)督工程質量。
4、按協(xié)議負責按期撥款。
第九條承包方義務:
1、按協(xié)議分工負責材料供應。
2、編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前_____天交發(fā)包方一式_____份。
3、按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4、竣工后,_______天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交發(fā)包方。
5、保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
第十條其它約定:
1、本合同為繼續(xù)性合同,適用于承包方按照發(fā)包方的要求完成安裝任務;不適用于承包方按照發(fā)包方客戶的要求完成安裝任務。
2、承包方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的,發(fā)包方不承擔賠償責任。雙方確認:發(fā)包方對承包方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承包方應當以自己的設備、技術和勞力,完成安裝任務,未經(jīng)發(fā)包方同意,不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承包方得以發(fā)包方未支付報酬為由,對發(fā)包方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份,發(fā)包方、承包方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。
第十一條附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)
簽約日期:______年_____月_____日
承包方:(蓋章)
簽約日期:______年_____月_____日
安裝承攬合同范本第七篇安裝承攬合同范本協(xié)議
發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)
承攬方:________(以下簡稱乙方),住,身份證號
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,為了明確雙方權利義務,經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《_____》有關承攬合同之相關規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:
一、工作內(nèi)容:
1、空調(diào)、熱水器等設備安裝;
2、避雷接地;
3、五金配件安裝于配合調(diào)試;
二、安裝人工費及結算:
安裝人工單價為:空調(diào):元/臺,熱水器:元/臺,本價格為包干價。
結算方式為月結。
三、質量要求
1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,做到保質保量,并接受甲方的監(jiān)督。安裝質量不符合規(guī)定的,乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。
2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成,特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反,甲方有權解除合同,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;
2、甲方為乙方購買意外傷害險;
3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,
4、乙方施工過程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無償進行修復。
5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時生效。
甲方:___________________
乙方:___________________
安裝承攬合同范本第八篇發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《xxx經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包條例》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,簽訂此承包合同,供雙方共同遵守。
工程長100米,寬50米,投影面積5000平方米,單層,檐口標高9米,鋼結構油漆為灰色,屋面板為包檁板,墻板為包檁板,水槽為/,落水管為/,其它:雨棚、。
1.圖紙上及現(xiàn)場增加的所有鋼構件、屋面板、墻板、水槽、落水管、雨蓬等及其附件的安裝;主次所有鋼構件現(xiàn)場補刷面漆一遍。
2.采用包工不包料方式,主材及輔料由甲方提供,施工工具由乙方負責。
1.本工程要求日內(nèi)安裝完畢,自首車材料進場算起,工期因甲方、土建方、業(yè)主方等人為因素或風雪等不可抗因素影響施工工期,請業(yè)主現(xiàn)場簽證后工期順延。
2.工程施工質量要求,工程施工質量符合《鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范》GB50205-20xx。
1.本工程總計承包費146850元,大寫:壹拾肆萬陸仟捌佰伍拾元整,工程施工結束后依實結算,具體情況見報價單。
2.付款方式:合同簽訂后,甲方先付給乙方進場費10000元;鋼結構安裝完畢支付工程進度款30000元;工程安裝完畢、初驗合格后付元;工程竣工驗收合格后再付14685元;工程竣工驗收一年后支付5%保修金。
1.甲方負責把安裝圖紙、加工資料及空白安裝資料及時交給乙方。
2.負責向乙方進行工程施工安全、技術交底,隨時向乙方提供安裝技術指導。
3.按合同及時付款;配合乙方竣工驗收。
4.工程完工后一周內(nèi)依實給乙方進行工程結算。
1.安裝合同簽訂后,熟悉施工圖紙,編寫詳細施工組織設計,發(fā)現(xiàn)圖紙出錯或不合理的地方應及時通知工程部;負責施工前現(xiàn)場考察,編寫詳細的材料進場計劃,由工程部及相關部門確認后實行;予埋件施工時派人指導或施工。
2.施工現(xiàn)場嚴格按公司發(fā)貨清單清點材料數(shù)量,按實接收并在發(fā)貨清單上簽字,便于清點的材料應當及時清點簽字。貨到現(xiàn)場不清點又不簽字視為已按發(fā)貨清單數(shù)量發(fā)齊,所造成的損失和責任由乙方負責。不便清點的材料應在24小時內(nèi)清點完,如出現(xiàn)材料缺少時應及時通知工程部,如謊報材料缺少的發(fā)現(xiàn)后給予1000元罰款。如出現(xiàn)現(xiàn)場變更或圖紙設計錯誤的,通知技術人員下變更單追加材料;負責外購材料的接收并對其質量進行檢查驗收。
3.油漆、焊條等圖紙上沒有的輔料,按工程部定額執(zhí)行,由乙方書寫領料單,超出定額部分必須由乙方以書面形式寫出原因,并由相關知情人簽字認可后才可領取。
4.乙方施工現(xiàn)場不得購買輔料,特殊情況必須購買的,需征得工程部同意,價格與甲方提供的同規(guī)格、同質量的輔料價格基本相同,并需有正規(guī)票據(jù)。
5.必須自備和租賃(費用自理)安裝工程中所需的各種設備、工具和安全防護用品。安裝現(xiàn)場所用水、電、住宿及其它施工消耗費用均由乙方自理。
6.按工程圖紙、《鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范》GB50205-20xx及公司各工藝操作規(guī)程施工,以確保工程施工質量。如乙方施工原因造成工程不合格,乙方承擔甲方一切經(jīng)濟損失。
7.制定安全施工措施,施工現(xiàn)場應設安全標志、安全設施,對現(xiàn)場所有施工人員必須進行安全教育,所有從事特種作業(yè)人員必須持證上崗,確保安全文明施工。任何違反安全的施工作業(yè)應立即整改,如制止不聽發(fā)生事故的,乙方要立即通知甲方,由此造成的直接、間接經(jīng)濟損失和法律責任均由乙方負責。乙方應為參加施工的所有人員購買人身意外傷害保險。
8.乙方施工人員應遵紀守法,如有不正當行為觸犯法律和當?shù)刂伟补芾項l例,其后果由乙方負責,并應立即告知甲方。
9.乙方工期每提前一天甲方給予施工合同額千分之五的獎勵,因乙方自身原因造成工程超期,每超一天對乙方給予施工合同額千分之五的處罰。
10.作好驗收前的成品保護工作,鋼構件及其它工程材料如在卸車、存放等驗收前發(fā)生損壞、丟失、被盜等情況,均由乙方照價賠償。并追究因此給甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
11.負責把剩余材料進行堆放保存,安裝完畢后請示工程部同意后處理或退回公司,乙方有責任找車、裝車。發(fā)現(xiàn)乙方私自處理剩余材料的除照價賠償外給予500元以上罰款。施工結束時,乙方應將施工現(xiàn)場清理干凈。
12.負責工程分部驗收,保證資料齊全,工程竣工后交回工程部。
13.工程施工結束一周內(nèi)按實填報工資表及票據(jù)。施工現(xiàn)場出現(xiàn)了合同以外的工作量時按原合同單價執(zhí)行;停工累計時間不超過合同工期的二十分之一時不得向公司追加;增加工程量及需追加停工時應及時請甲方、監(jiān)理或公司知情人現(xiàn)場簽證,作為公司或乙方追加的憑證。如出現(xiàn)虛報工時工資的行為,一經(jīng)查實除扣除虛報工資外,另加罰1000元。
14.鋼結構工程質保期為壹年,自竣工驗收之日開始算起。如在質保期內(nèi)出現(xiàn)安裝質量問題,甲方通知乙方在約定時間內(nèi)對工程進行無償維修,并負責由此造成的一切經(jīng)濟損失。如乙方違約超時沒有維修,甲方有權自行維修,乙方承擔該工程維修所發(fā)生費用的2倍,并負責由此造成的一切經(jīng)濟損失。超過質保期的工程維修,乙方必須積極派人維修,費用由公司承擔,乙方無故不維修者給予500元以上罰款。所有工程維修時由甲方派維修單,維修完畢乙方必須要求建設方在維修單上簽字蓋章。
1.屋面板面積按鋼結構軸線投影面積計算,墻板按扣除門窗后鋼結構軸線面積計算。
2.工程承包方(乙方)如系單位的,應把加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件交甲方存檔。如系個人承包的,應把加蓋其個人指印的身份證復印件交甲方存檔。
3.乙方不得把安裝承包工程轉包或分包給其它單位及人員,如有此行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方有權終止合同并對乙方給其所造成的一切損失進行索賠。
4.如因業(yè)主方的因素致使該工程合同不能繼續(xù)履行,甲方通知乙方停止施工,撤回人員設備,并按實際工作量進行結算。待問題解決,甲方通知乙方復工,除看場費用外,中間等待時間不計費用。如該工程合同不再履行,本安裝承包合同自動終止。
5.本合同在執(zhí)行過程中違約責任按照《xxx合同法》違約責任的相關條款執(zhí)行;
6.合同在履行期間雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成可向合同簽訂地人民法院訴訟;
7.本合同一式三份,甲方工程部及財務部各執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
安裝承攬合同范本第九篇定作人(以下簡稱甲方):_________
安裝地點:_________
現(xiàn)住所地址:_________郵政編碼:_________
承攬人(以下簡稱乙方):_________
營業(yè)執(zhí)照號:_________注冊地址:_________
根據(jù)《_____》、《xxx消費者權益保護法》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合整體廚房企業(yè)標準和本廚房的具體情況,甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則,達成本合同并共同遵守。
第1條付款方式
合同價款以訂貨系統(tǒng)價格作為計價依據(jù),具體見雙方簽訂的訂購單,貨款以現(xiàn)金或者(_________)方式支付。
甲方在乙方整體廚房展示廳預約上門設計時需要交納設計定金,行業(yè)慣例為合同總價款的_________%,(人民幣_________圓),乙方登門出具設計方案后由于甲方原因不定做的,定金作為乙方勞務成本和甲方信譽保證金不予退還;如甲方定做的,設計定金轉化為貨款,甲方只需交納余款。
由于整體廚房產(chǎn)品屬于個性化定制產(chǎn)品,廚房生產(chǎn)廠家需要根據(jù)定單進行物資采購、加工生產(chǎn),因此整體廚房須付齊全款后方可定做,同時乙方需給甲方開具發(fā)票。
由于整體廚房產(chǎn)品屬于個性化定制產(chǎn)品,一旦下達生產(chǎn)定單貨款不退,整體廚房產(chǎn)品不退不換。但依據(jù)《家用廚房設備》(gb/)中條之規(guī)定判定廚房產(chǎn)品不合格、而乙方在90日內(nèi)沒按照合同約定整改到位的,以及法律明確規(guī)定應退換貨的其他情形乙方應給予退換貨。
第2條交貨日期/安裝日期
從甲方確認方案并交齊全款(或者交付總價款的_________%)且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達生產(chǎn)定單之日起各地區(qū)最短交貨周期如下(下表為各大中城市或整體廚房生產(chǎn)商所在城市最短交貨周期,其他地區(qū)地順延2-3天,節(jié)假日生產(chǎn)周期順延):
甲方交齊全款、乙方下達生產(chǎn)定單日期為_________年_________月_________日,計劃交貨日期為_________年_________月_________日。安裝日期為交貨日期之日始三日內(nèi)。
第3條服務范圍
整體廚房配置要求:甲方定做的整體廚房配置明細以乙方訂貨系統(tǒng)輸出的定單明細為準,甲乙雙方簽字確認。
整體廚房服務內(nèi)容:乙方僅對其所經(jīng)銷的廚房生產(chǎn)廠家提供的合同內(nèi)整體廚房部品提供安裝服務,并負責本合同項下的售后服務保證,對甲方自購或通過其他方式獲得的產(chǎn)品以及廚房基礎工程的裝飾裝修不提供安裝服務與售后服務保證,也不承擔其質量不良所引起的連帶責任。
第4條工程配合
甲方親自(或委托代理人)與乙方履行合同:確認設計方案(包括效果示意圖、平立面圖、臺面圖等)與現(xiàn)場交底后簽訂本合同(含訂購單)、辦理驗收交接手續(xù)和其他事宜。
乙方建議甲方首先裝修廚房,按照相應規(guī)范和設計師建議將廚房基礎工程改造完成后由設計師復測,同時將自購部品實物與尺寸提供給設計師并在圖紙上予以確認、確定最終設計方案。在甲方交齊全款(或者交付總價款的_________%)后,己方依據(jù)訂單安排生產(chǎn)。乙方建議在瓦工、木工作業(yè)完成后再進行整體廚房安裝,避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設計師隨時溝通,以確定合適的安裝時間。
乙方建議甲方盡量購買乙方的整體廚房產(chǎn)品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品,甲方應購買有信譽保證廠家的產(chǎn)品,并要求其經(jīng)銷(服務)商提供服務,同時索取并保存好保修證和發(fā)票等以獲得售后保證;如由于該部分產(chǎn)品質量不良或安裝不當所造成的后果與乙方無關。
施工過程中甲方需給乙方提供必要的施工條件。乙方按照設計方案圖紙與相關標準進行施工(如由于乙方原因需要現(xiàn)場調(diào)整方案的,經(jīng)甲方同意后調(diào)整并由乙方承擔調(diào)整費用),乙方安裝過程中負責對廚房現(xiàn)場設施和廚房成品進行保護,現(xiàn)場進行試機演示和使用講解,參加竣工驗收。
施工安全等重要事項約定:
(1)甲方有義務向乙方詳盡說明隱蔽式水、電、氣線路的位置及走向、墻體材料,并聽從乙方技術性指導建議,如甲方?jīng)]有履行該義務的,出現(xiàn)施工安全責任事故、返工或安裝后影響使用的,責任由甲方承擔。
(2)整體廚房施工前的地面應當是已經(jīng)由房屋建筑開發(fā)商或者裝飾公司做好防水處理的,并不會因此在使用過程中滲漏水影響臨近用戶生活;甲方廚房水電氣管線、插座等質量與安裝必須合格,并應由建筑開發(fā)商、裝飾公司提供相關的服務與質量保證,乙方不承擔以上零部件質量不良或安裝不當所造成的一切后果與連帶責任。
(3)因乙方在施工過程中違反相關安全操作規(guī)程、消防條例等,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第5條驗收交接與保修
整體廚房以雙方確認的設計方案圖紙及驗收交接單注明的技術標準(未盡標準見《家用廚房設備》gb/t18884-_________中相關標準)為評定驗收標準。
訂購單所載明的貨物與產(chǎn)品手冊相對應時,手冊中的產(chǎn)品外觀特征為照片效果,與實物存在一定誤差,展示樣品與實物存在一定誤差;甲方訂購產(chǎn)品特性以簽訂的系統(tǒng)訂購單所注明的要求為準,如生產(chǎn)廠家為了技術進步需要,需要對產(chǎn)品進行升級或更新,乙方應在交付時給甲方提供升級或更新產(chǎn)品。
整體廚房在安裝現(xiàn)場根據(jù)具體工況組裝、拼接、障礙切割、孔洞開挖、不影響正常使用和不改變最基本的設計方案的局部調(diào)整等工作以及安裝前開箱驗貨、提前預裝等,屬于正常的安裝規(guī)范。
由于整體廚房安裝往往與裝修施工交叉在一起,為了避免扯皮現(xiàn)象發(fā)生,整體廚房完工當天必須由甲方親自(或指派代理人)現(xiàn)場與乙方共同驗收,并辦理驗收交接手續(xù)。
乙方對整體廚房櫥柜部分保修兩年(家電按照家電三包規(guī)定執(zhí)行);乙方對水盆、水龍頭的配套上下水配件、垃圾桶等易損件保修壹年并只承擔相應責任,對本合同外的部件不提供服務與質量保證。甲方需要乙方提供合同內(nèi)產(chǎn)品的保修服務時,需要提供保修證、有效發(fā)票與合同(包括訂購單與驗收交接單等),否則乙方按照保外_____處理。
對于超出保修期或非保修項目,以及乙方在銷售時性能故障(非外觀缺損)已維修到位的樣品或其他折價品,乙方提供_____維修服務,乙方按照企業(yè)_____標準_____并向甲方開具發(fā)票或收據(jù)。
整體廚房主要部件(臺面、柜體、門板、把手、非易損功能件)自購買之日起五年內(nèi)一般使用同品質材料維修(臺面與門板等維修可能存在一定色差);由于產(chǎn)品存在更新?lián)Q代與不斷技術更新的可能性,超出保修期后甲方可能需要重新選擇換代產(chǎn)品維修。對于有安全使用要求的產(chǎn)品(如電器、經(jīng)常開關的水龍頭及上水角閥等)乙方建議甲方在超過產(chǎn)品折舊(壽命)期時要予以更換,以確保使用安全。
下列情況屬于整體廚房產(chǎn)品在目前技術條件下的正常偏差,不屬于不合格項:
(1)人造石臺面板采用樹脂材料等聚合而成,因受運輸及客戶房間開度尺寸的影響,臺面需做現(xiàn)場拼接。接縫處為無縫隙平滑處理,因樹脂材料的顏色變化等原因會有可見痕跡。
(2)鑒于目前行業(yè)的技術水平和材料的限制,人造石臺面板在使用過程中可能出現(xiàn)少量自然裂紋現(xiàn)象,裂紋后采取粘接修補的方式進行修復;因人造石臺面板的特性,維修后可能存在一定色差。
(3)人造石臺面板在墻面平直情況下與墻面之間應留有2-5mm以內(nèi)間隙保證伸縮需要。另為安裝和通風的需要,以及在墻體不平整情況下,靠墻柜體離墻有5-15mm的間隙,以方便門板的正常開啟。
第6條違約責任
有證據(jù)證明:由于乙方原因造成整套貨物逾期交付而耽誤使用的,每拖期一天,乙方按實際付款金額的2‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補償標準,但最高不超過該套廚房的成交價格。
有證據(jù)證明:因甲方延遲提供施工條件、遲延安裝不超過60天的,甲方可不承擔責任。但由于甲方原因導致乙方返工或多次上門的,返工或多次上門所產(chǎn)生的一切費用,以及與此相關的直接責任由甲方承擔。
因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標的超過60天的,從第61天開始甲方應向乙方支付倉儲保管費用等違約金,但每天的違約金標準最高不超過貨款總額的1‰(千分之一)。
因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標的不超過2年的,乙方要保證貨物的齊全完好,如發(fā)生損失,責任由乙方承擔;保管期超過2年,合同標的發(fā)生產(chǎn)品質量問題的(結構性質量問題除外),乙方不承擔責任,只需保證貨物齊全,而且產(chǎn)品按照保外處理。甲方推遲安裝超過2年,乙方在無法通知甲方、或者甲方拒不按照合同約定履行債務的情況下,乙方有權按照《xxx_____》第八十二條、第八十三條、第八十四條、第八十五條的規(guī)定將甲方財產(chǎn)作留置處理。留置后所得不足以支付倉儲保管費的,甲方仍需補齊。
安裝過程中乙方應妥善保護現(xiàn)場設施和廚房產(chǎn)品,如造成損毀,應據(jù)實承擔修復或賠償責任。
甲方可通過合適途徑或者直接向乙方業(yè)務人員核對訂購單與待驗收廚房產(chǎn)品,如在驗收交接時或在驗收后有證據(jù)證明乙方有以次充好、偷換材料等違約行為,乙方應承擔違約責任,除無償修復好或更換該部分不合格材料外,并應賠償甲方該部分不合格材料付款金額的2倍作為違約金。
任何一方向另一方提出權利主張時,必須提供有效證據(jù)且權利主張要符合本合同約定,本合同沒有約定的按照有關法律法規(guī)規(guī)定處理。
第7條合同糾紛解決方式
甲乙雙方在履行本合同時所發(fā)生的一切爭議,應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成時提交合同履行地消費者協(xié)會調(diào)解。調(diào)解不成時可選擇如下方式解決(在所選擇的括號內(nèi)打√,如選擇_____,應當注明具體_____委員會名稱):
※提交______________委員會_____
※依法向人民法院起訴
第8條其它約定
雙方簽訂交接單后甲方提出產(chǎn)品有外觀缺陷或數(shù)量誤差的,乙方不負違約責任。甲方無法證明是乙方責任的由甲方承擔責任;甲方能夠證明是乙方責任的由乙方修復或補足,乙方不負違約責任。乙方拒絕修復或修補的,應當承擔違約責任。
第9條合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同中的涂改部分無效;如確需增加約定的可以補充約定,補充條款不得與法律法規(guī)明令禁止的規(guī)定相沖突。該合同一式三份,甲方一份、乙方二份。
第10條_________。
定作人(簽章):_________承攬人(簽章):_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
代理人:_________代理人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
1、承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。本承攬合同適用《_____》分則第十五章的規(guī)定以及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定。
2、本合同適合于各整體廚房生產(chǎn)商、經(jīng)銷商與消費者就xxx整體廚房xxx的購銷、安裝、服務等事宜,達成一致意思表示時使用。
3、消費者對本合同中的條款應當認真閱讀和理解,尤其是對有下劃線的條款要做到真正理解,合同一旦簽訂即視為當事人雙方對合同條款無異議。
4、合同中雙方當事人手寫體條款的效力高于印刷體條款的效力,補充條款的效力高于事先印刷條款的效力。
5、提倡各整體廚房生產(chǎn)商、經(jīng)銷商以高于本合同之標準向消費者提供更高標準的服務,如技術標準、保修承諾等。
6、本合同一式三份,當事人可以根據(jù)需要適當增加份數(shù)。
7、本合同應當使用鋼筆或者黑色炭水筆填寫。
8、本合同由青島市工商行政管理局統(tǒng)一指定印刷企業(yè)印刷、發(fā)行,由青島市工商行政管理局負責解釋。任何單位或機構不得擅自印刷、翻印、買賣和發(fā)行。
甲方___________
乙方___________
____年_____月_____日
安裝承攬合同范本第十篇甲方:法人代表:
乙方:法人代表:
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著互利互惠的原則,依據(jù)《xxx合同法》以及相關國家法律、法規(guī),就花池護欄工程制作安裝達成如下協(xié)議:
一、工程范圍和工作內(nèi)容
1、工程名稱:
2、工程范圍:工程護欄的制作安裝施工。
3、工作內(nèi)容:乙方按甲方提供的護欄設計、安裝要求,完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內(nèi)容。
二、合同工期
本工程項目工期為12日。自20xx年3月25日至20xx年4月日。
三、工程價款及付款方式
(一)工程價款
以上工程造價共計:¥4800元大寫:肆仟捌佰元整
(二)結算方式
工程完工驗收合格后按實際決算付款(附工程決算書)。
四、施工期間的安全由乙方負全責,乙方要采取措施保證人員安全,在施工過程中,存放、保管好材料,防止學生在施工現(xiàn)場玩耍出現(xiàn)安全事故。并保證工程質量合格。保質期三年,保質期內(nèi)因質量出現(xiàn)問題乙方須免費維修或更換。
五、施工要求:護欄高度65㎝;立柱為5×5方鋼,2m一個,底部加預埋件,水泥澆筑;其余部分為3×3方管,欄桿頂部為25扁鐵加工成圓弧裝飾;防銹漆刷底,黑漆罩面。
六、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,未盡事宜雙方協(xié)商解決,解決不成,經(jīng)法律途徑解決。
甲方:(簽章)乙方:(簽章)
負責人:負責人:
代理人:
年月日
安裝承攬合同范本第十一篇甲方:(以下簡稱:甲方)
乙方:(以下簡稱:乙方)
經(jīng)甲、乙方雙方協(xié)商,乙方在甲方所承包的工程項目間提供勞務,為明確雙方權利和義務,本著平等自愿的原則,訂立本合同,本合同與勞務安全承包合同(二)共同構成一個完整的勞務安全承包合同,甲方與乙方的關系為民事合同關系,非勞務關系。乙方與其聘請的工人為勞動關系,甲方與乙方聘請的工人無民事法律關系,
一、工程概況:
1、甲方將C棟工程中的分部給水、電器、消防、防雷、排水、現(xiàn)場機械、電器照明等分項工程交由乙方負責提供勞務,包工不包料。
2、具體工作內(nèi)容包括:圖紙要求全部做完,達到檢測要求。
3、給水室內(nèi)全部管道安裝和衛(wèi)生潔具安裝。
4、消防室內(nèi)全部做完。
5、排水包括污水管、雨水管、空調(diào)管等管道安裝,安裝做到室外檢查井,所有管道做好預留孔洞,管道安裝完后應做澆補洞。
6、現(xiàn)場維護負責做好C棟機械用具,電器、照明的維護和維修,保證現(xiàn)場所有機器、照明、電器等正常運轉,(7)共用部分機具、電器由兩個班組共同維護。
二、工程質量
1、乙方所施工的分部分項工程質量要求為總承包方生產(chǎn)安全部和技術質量部按國家現(xiàn)行施工驗收標準進行評定,并接受有關質監(jiān)部的監(jiān)督和檢查。
2、乙方所施工的分部分項工程必須設置一名專職質量管理員,負責所施工的質量檢查,并與甲方以及施工單位有關管理人員進行質量管理和評定,并負責對質量不合格品進行整改。
三、承接項目工期:
1、乙方所承接的分部分項工程工期為:由甲方對乙方的具體按排。
2、為保證工期,乙方派駐本項目的工人保證不得少于工程量的人,并服從甲方及施工單位管理人員的安排,保證本項目的能夠按期完工。
四、承接項目價款及結算辦法,付款方式:
1、項目價款:甲方按乙方所承接的項目工作量結算價款。單價:按建筑面積每平方按5、5元計算。
2、付款方式:甲方按乙方所完成的工作量每月收方一次,每次付85%,主體未建之前每月暫借生活費,工程竣工驗收后一次性付清余款。
五、甲、乙雙方權利和義務
(一)甲方權利和義務:
1、權利:
(1)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮乙方的工作,并對乙方各方面進行統(tǒng)一管理。
(2)檢查評定乙方的工程質量,對質量問題提出整改意見,交乙方執(zhí)行。
(3)對乙方不服從甲方有關人員的管理,有權辭退乙方,乙方在三日內(nèi)無條件退場。
(4)其它:
①要求乙方至少有一人隨時在工地對乙方人員進行管理,配合甲方工作。
②乙方所有人員應持證上崗,并收取乙方人員的辦證費。
③對乙方的工程進度按總計劃考核,且每10天應檢查一次分計劃。如連續(xù)兩次檢查沒達到,乙方無條件退場并不結算完成的工作量和不返還保證金。
④若屬乙方工作內(nèi)容未及時按要求完成的,甲方可加行安排人員完成,其工資從乙方的工資中扣除。
2、義務:
(1)提供乙方施工所需的材料物資,內(nèi)容包括:塔機等所須物品。并對所提供物資質量負責。
(2)加強勞動保護,提供所需的安全設施。
(3)及時的組織收方和質量檢查、評定,及時的按約給付乙方勞務費。
(4)為乙方提供住宿,乙方按甲方有關規(guī)定支付臨時住宿費用。
(5)其它:為乙方提供住宿所需的床和棕墊。
(二)乙方權利和義務:
1、權利:
(1)獨立的從事權。
(2)有按約定要求甲方支付勞務費的權利。
(3)對甲方有關質檢人員評定的質量不服,有向更高一級請求評定的權利;申請評定應以一次為限。
(4)其它:
2、義務:
(1)遵守國家有關法律、法規(guī)以及地方法律、法規(guī),遵守施工現(xiàn)場勞動紀律,對違反法律、法規(guī)的人員負全權責任。
(2)服從甲方統(tǒng)一管理,對不服從甲方管理,野蠻施工,忽視安全操作規(guī)程造成的安全事故、質量事故負全權責任,
(3)安全、文明、高效施工,使工程質量達到施工單位要求,如出現(xiàn)質量問題要及時的整改。
(4)自帶生活必需品。
(5)承接本項目的負責人代表必須進駐現(xiàn)場加強管理,且不能同時承接其它項目的施工。
(6)若圖紙變更和未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
(7)對甲方提供的材料物資不能任意損壞和浪費,如超定額用量,由乙方負責賠償。
(8)班長領料按照圖紙的用量定額發(fā)料,每月工作進度領用材料,布導線應盡量少彎曲在槽板內(nèi),到位線頭不要留長了,給排水管不要長材短用,膠水按定額耗量超出自行負責。
六、獎懲:
1、對質量達不到要求的分項工程,甲方扣減乙方本分項工程人工費的10%;對質量不合格的分項工程,乙方必須返工重作,返工所需人工費、材料費、機械費等一切相關費用由乙方全權承擔,如確屬甲方提供材料不合格所致,可免乙方責任,但需經(jīng)有關部門認定。
2、對工程質量特別好的獎勵辦法:
3、工期提前的獎勵辦法:。工期延后的處罰:計算方法由甲方確定。
4、承接本項目的負責人代表需離開現(xiàn)場時必須經(jīng)施工單位項目經(jīng)理、主管施工員批準。擅自離開則視為乙方違約,立即退場,工程量不予結算。
七、違約責任:
1、甲方違約:如果甲方違約,賠償乙方造成損失。
2、乙方違約:如果乙方違約,乙方無條件退場,所做工程量辦理結算,并賠償甲方造成的一切損失。
八、其它:
乙方所有人員進入現(xiàn)場必須進行自身入場教育,進場后,遵守甲方有關現(xiàn)場以及公司的各項管理制度、規(guī)定和辦法。對違反現(xiàn)場各項管理制度以及公司的各項管理制度、規(guī)定和辦法所涉及的罰款概由乙方承擔,并由乙方全權承擔由此所造成的經(jīng)濟支出。
九、本合同生效時間及份數(shù):
本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效,完工結清勞務費后失效。本合同一式四份,甲方執(zhí)三份(其中經(jīng)營產(chǎn)、生產(chǎn)安全部重慶機場建設有限公司項目部各執(zhí)一份),乙方執(zhí)一份,每份均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
安裝承攬合同范本第十二篇定作方:_____________________
承攬方:_____________________身份證號碼:_____________________
關于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝,定作方支付報酬事宜,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條雙方主體情況:定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶(或公司),承攬方承諾自己具有國家強制規(guī)定的安裝器械的相應資質。
第二條承攬標的:潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條承攬方式:定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械,承攬方在定作方指定的地方接收器械后,于定作方指定的期限內(nèi)將器械運輸并安裝到指定的地方,經(jīng)驗收合格后支付相應的報酬。
第四條承攬選擇:定作方在完成器械銷售后,將電話通知承攬方需要完成的安裝任務,若承攬方答復不能完成安裝任務時,定作方可另行通知第三方完成安裝任務。
第五條安裝、交通工具:安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供,且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。
第六條承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝,不能對器械以及定作方客戶(即器械購買方)的其它物件產(chǎn)生損壞,若有損壞應按市場價進行賠償。
第七條承攬方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械有質量問題的,應當在發(fā)現(xiàn)之時起24小時內(nèi)向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換,定作方有權不支付報酬,承攬方還應賠償給定作方造成的損失。
第八條驗收標準:承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝,并以通過定作方客戶的驗收合格為準。
第九條報酬組成及標準:具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素,雙方另行協(xié)商。
第十條報酬結算:承攬方完成安裝并通過驗收合格后,即可向定作方結算相應的報酬。
第十一條其它約定:
1、本合同為繼續(xù)性合同,適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務;不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的,定作方不承擔賠償責任。雙方確認:定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力,完成安裝任務,未經(jīng)定作方同意,不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由,對定作方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向______________________區(qū)人民
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 《大眾網(wǎng)球競賽制度拓展研究》
- 品牌聯(lián)營合同范例
- 貿(mào)易代采購合同范例
- 外觀授權合同范例
- 機械招標合同范例
- 城市地下通道照明改造服務協(xié)議3篇
- 全新建設施工監(jiān)理合同3篇
- 關于手車買賣合同范本3篇
- 《教育救助法律制度研究》
- 太陽能材料購銷協(xié)議2篇
- 國開汽車學院《項目管理》形考作業(yè)1-4答案
- 2021-2022學年第二學期《大學生職業(yè)發(fā)展與就業(yè)指導2》學習通超星期末考試答案章節(jié)答案2024年
- 歌唱語音智慧樹知到期末考試答案章節(jié)答案2024年齊魯師范學院
- 健康膳食解碼智慧樹知到期末考試答案章節(jié)答案2024年佳木斯大學
- 神經(jīng)遞質與受體
- 中醫(yī)腫瘤臨床路徑
- 土方碾壓試驗施工方案1
- 2_電壓降計算表(10kV及以下線路)
- 主要原材料價格趨勢分析圖
- 10kV無功補償裝置安裝施工技術措施要點
- 公共衛(wèi)生導論復習資料
評論
0/150
提交評論