2024版度工程施工合同范本

2024版度工程施工合同范本合同編號：__________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯系人：____________________聯系電話：__________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯系人：____________________聯系電話：__________________一、工程概況1.1本項目位于____________________，工程內容包括____________________。1.2工程規(guī)模：____________________。1.3工程質量標準：____________________。1.4工程合同總價：人民幣（大寫）：____________________元整（小寫）：____________________元。1.5工程工期：自合同簽訂之日起至____________________日止。二、合同條款2.1委托方義務（1）委托方應按照合同約定，向承包方支付工程價款。（2）委托方應按照合同約定，向承包方提供施工所需的水、電、通信等基礎設施。（3）委托方應協調處理好與施工有關的各種手續(xù)，包括但不限于土地、規(guī)劃、建設、環(huán)保等部門的審批手續(xù)。2.2承包方義務（1）承包方應按照合同約定的工程內容、質量標準、工期要求完成施工。（2）承包方應嚴格按照國家有關法律法規(guī)、規(guī)范標準進行施工，確保施工安全。（3）承包方應承擔因施工原因導致的人身傷亡、財產損失等一切法律責任。2.3工程價款支付（1）委托方按照合同約定的付款節(jié)點向承包方支付工程價款。（2）承包方應當按照合同約定，向委托方提供相應的稅務發(fā)票。2.4工程質量保證（1）承包方應對施工質量負責，確保工程質量符合合同約定的標準。（2）委托方發(fā)現工程質量問題，有權要求承包方及時整改，直至達到合同約定的質量標準。2.5工期延誤（1）如因承包方原因導致工期延誤，承包方應承擔相應的違約責任。（2）如因不可抗力或其他特殊情況導致工期延誤，雙方可協商順延工期。2.6合同的變更和解除（1）雙方同意，合同的變更或解除應書面簽署，并經雙方確認。（2）合同變更或解除后，尚未履行的部分視為無效，雙方互不承擔責任。2.7爭議解決（1）雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決。（2）如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。三、其他約定3.1雙方應遵守國家有關法律法規(guī)，不得擅自變更合同內容。3.2雙方應保守合同和工程有關的商業(yè)秘密，不得泄露給第三方。3.3合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。3.4本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.工程設計圖紙和技術要求2.施工方案和施工組織設計3.工程量清單和報價單4.施工合同履行過程中所需的各種批準文件和許可證書5.施工合同的補充協議和修正案6.工程驗收標準和驗收程序7.施工期間發(fā)生的工程變更和簽證單8.工程款項支付的銀行轉賬憑證和相關發(fā)票9.雙方簽署的工程進度報告和質量報告10.合同解除或終止的書面協議二、違約行為及認定：1.委托方未按合同約定支付工程價款，構成違約。2.委托方未按合同約定提供施工所需基礎設施，構成違約。3.委托方未協調處理好與施工有關的各種手續(xù)，構成違約。4.承包方未按合同約定完成施工，構成違約。5.承包方未按國家法律法規(guī)、規(guī)范標準進行施工，構成違約。6.承包方未承擔因施工原因導致的人身傷亡、財產損失等法律責任，構成違約。7.雙方未按合同約定變更或解除合同，構成違約。8.任何一方泄露合同和工程有關的商業(yè)秘密，構成違約。三、法律名詞及解釋：1.委托方：指承擔工程項目的甲方，負責制定工程要求、支付工程價款等。2.承包方：指承擔工程項目的乙方，負責完成施工、保證工程質量等。3.工程價款：指根據工程量清單和報價單確定的工程合同總價。4.工期：指合同約定的工程開始施工至工程竣工交付的時間段。5.違約：指合同一方或雙方未能履行合同約定的義務。6.不可抗力：指無法預見、無法避免、無法克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。7.工程驗收：指對施工完成的工程進行質量、安全、功能等方面的檢查，確認是否符合合同約定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到工期延誤：雙方協商順延工期或按違約責任處理。2.遇到工程質量問題：承包方及時整改，直至達到合同約定的質量標準。3.遇到合同變更或解除：書面簽署，并經雙方確認。4.遇到支付工程價款問題：核實金額無誤后及時支付。5.遇到法律法規(guī)變化：雙方按變化后的法律法規(guī)執(zhí)行。6.遇到爭議：協商解決，協商不成可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑工程項目的中標單位與建設單位之間的施工合同。2.適用于各類安