隔墻承攬合約

隔墻承攬合約合同編號：__________1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：__________________4.聯(lián)系電話：________________1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：__________________4.聯(lián)系電話：________________鑒于甲方為隔墻工程的需求方，乙方為隔墻工程的承攬方，雙方為了明確雙方的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.工程名稱：__________________2.工程地點：__________________3.工程規(guī)模：__________________4.工程預算：__________________乙方應按甲方的要求，完成上述工程的隔墻施工，包括但不限于設計、材料采購、施工、驗收等環(huán)節(jié)。二、工程進度1.工程啟動日期：______________2.工程預計完成日期：__________3.工程進度報告：乙方應按期向甲方報告工程進度，確保工程按期完成。三、工程質(zhì)量1.質(zhì)量標準：乙方應按照我國相關法律法規(guī)及行業(yè)標準進行施工，確保工程質(zhì)量。2.質(zhì)量驗收：工程完成后，甲方應組織驗收，乙方應配合。驗收不合格的，乙方應在甲方指定的時間內(nèi)整改至合格。四、工程材料1.材料供應：乙方負責采購工程所需的全部材料，并保證材料質(zhì)量。2.材料驗收：甲方應對乙方提供的材料進行驗收，不符合要求的，甲方有權要求乙方更換或退款。五、工程款項1.款項支付：甲方按照工程進度支付工程款項，具體支付方式和時間由雙方另行約定。2.款項結(jié)算：工程完成后，乙方應向甲方提供完整的工程款項結(jié)算清單，經(jīng)甲方確認后進行支付。六、違約責任1.乙方未按約定時間完成工程的，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：工程總價款的萬分之五。2.甲方未按約定時間支付工程款項的，應按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：應付款項的萬分之五。七、爭議解決本合約履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。八、其他約定1.本合約一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合約自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。3.本合約未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合約具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________甲方代表（簽字）：____________乙方代表（簽字）：____________簽訂日期：________________一、附件列表：1.工程設計方案2.工程預算明細3.材料采購清單4.工程進度計劃5.質(zhì)量驗收標準6.付款憑證7.工程款項結(jié)算清單8.補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程，屬于違約行為。2.甲方未按約定時間支付工程款項，屬于違約行為。3.乙方提供的材料不符合要求，屬于違約行為。4.甲方未按約定進行質(zhì)量驗收，屬于違約行為。5.雙方未按約定履行合同義務，導致工程進度延誤，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.隔墻承攬合約：指乙方為甲方提供隔墻設計、施工等服務，甲方支付相應報酬的合同。2.工程進度：指工程按照約定的時間節(jié)點完成的程度。3.工程質(zhì)量：指工程符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及設計要求的狀態(tài)。4.違約金：指一方未履行合同義務，按照約定或法律規(guī)定向另一方支付的賠償金。5.補充協(xié)議：指對本合約未盡事宜進行補充約定的協(xié)議。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：及時溝通，調(diào)整進度計劃，必要時安排加班或增加人力。2.材料質(zhì)量問題：立即更換不合格材料，對已使用的材料進行檢查，確保工程安全。3.付款糾紛：查看付款憑證，核對金額及支付時間，如有疑問，雙方協(xié)商解決。4.質(zhì)量驗收不合格：按照驗收標準整改，重新驗收，直至符合要求。5.合同糾紛：友好協(xié)商解決，無法解決的，可以向有管轄權的人