管道安裝施工合同書

管道安裝施工合同書合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲方為管道安裝工程的委托方，乙方為管道安裝工程的承包方，雙方為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預(yù)算：__________二、合同工期2.1開工日期：__________2.2竣工日期：__________2.3工期延誤：如乙方原因?qū)е鹿こ虩o法按期竣工，應(yīng)按甲方要求支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為工程預(yù)算的千分之一。三、工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求進行施工，確保工程質(zhì)量符合國家標準和行業(yè)規(guī)范。3.2乙方應(yīng)保證管道安裝工程的安全性、可靠性和穩(wěn)定性，并承擔因施工質(zhì)量原因?qū)е碌囊磺袚p失。3.3工程驗收：工程竣工后，甲方有權(quán)組織驗收，乙方應(yīng)積極配合。如驗收不合格，乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)整改到位，直至達到驗收標準。四、合同價款及支付方式4.1合同總價：根據(jù)雙方協(xié)商，本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2支付方式：（1）甲方支付乙方工程進度款，付款比例為：__________%。（2）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方剩余工程款，付款比例為：__________%。（3）付款方式：__________。五、違約責任5.1乙方如違反合同約定的工期、質(zhì)量等條款，應(yīng)承擔違約責任，向甲方支付違約金，并賠償甲方因此造成的損失。5.2甲方如違反合同約定的付款條款，應(yīng)承擔違約責任，向乙方支付違約金，并賠償乙方因此造成的損失。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行合同條款，確保工程順利進行。7.2雙方如需變更或解除合同，應(yīng)簽訂補充協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章生效。7.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工圖紙2.施工方案3.技術(shù)要求4.工程預(yù)算明細5.工程進度計劃6.驗收標準7.付款憑證8.補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.工期延誤：乙方未按合同約定完成工程，視為違約。2.工程質(zhì)量不合格：工程驗收不合格，視為乙方違約。3.付款延誤：甲方未按合同約定支付工程進度款或剩余工程款，視為違約。4.擅自變更或解除合同：未經(jīng)雙方協(xié)商一致，一方擅自變更或解除合同，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指委托管道安裝工程的當事人。2.乙方：指承擔管道安裝工程的當事人。3.工期延誤：指工程未能在合同約定的竣工日期前完成。4.工程質(zhì)量不合格：指工程驗收結(jié)果不符合合同約定的質(zhì)量標準。5.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：解決辦法：協(xié)商調(diào)整工期，乙方按甲方要求加緊施工；如乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，按合同約定支付違約金。2.工程質(zhì)量不合格：解決辦法：乙方立即整改，直至達到驗收標準；如多次整改仍不合格，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償損失。3.付款延誤：解決辦法：甲方按時支付工程進度款和剩余工程款；如甲方支付延誤，乙方有權(quán)催促支付，并要求甲方支付違約金。4.擅自變更或解除合同：解決辦法：雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.管道安裝工程合同