綠化植草磚施工合同

綠化植草磚施工合同合同編號(hào)：__________合同各方：甲方：（全稱名稱）地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：（全稱名稱）地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為綠化項(xiàng)目需要，擬進(jìn)行植草磚施工，乙方具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，自愿承攬?jiān)撌┕すこ?。?jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于植草磚的鋪設(shè)、固定、澆水、維護(hù)等工作。第二條施工期限本工程自雙方簽訂合同之日起，至工程驗(yàn)收合格之日止。施工期限為____個(gè)月。第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.2工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保修期內(nèi)的維修和保養(yǎng)工作。第四條工程造價(jià)4.1乙方向甲方提供的工程造價(jià)為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。4.2乙方應(yīng)按照合同約定的價(jià)格和工期完成工程。第五條支付方式5.1甲方支付乙方的工程款項(xiàng)，分為三個(gè)階段：第一階段：合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，支付工程總造價(jià)的30%；第二階段：工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，支付工程總造價(jià)的30%；第三階段：工程驗(yàn)收合格并經(jīng)驗(yàn)收簽證后，支付工程總造價(jià)的40%。5.2甲方支付工程款項(xiàng)時(shí)，乙方應(yīng)提供等額的正規(guī)發(fā)票。第六條違約責(zé)任6.1乙方未按合同約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金，違約金為合同總價(jià)的10%。6.2甲方未按合同約定支付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金為應(yīng)付款項(xiàng)的日千分之五。第七條爭(zhēng)議解決雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方資質(zhì)證書復(fù)印件3.工程設(shè)計(jì)圖紙4.施工方案及相關(guān)技術(shù)文件5.工程量清單6.材料供應(yīng)合同復(fù)印件7.保修條款8.付款憑證9.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按合同約定完成工程，包括但不限于工期延誤、工程質(zhì)量不符合約定等。2.甲方未按合同約定支付工程款項(xiàng)，包括但不限于逾期付款、未支付足額款項(xiàng)等。3.甲方未提供施工所需的相關(guān)資料和條件，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常施工。4.乙方使用不符合合同約定的材料或工藝，導(dǎo)致工程質(zhì)量問(wèn)題。5.雙方未按合同約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致工程進(jìn)度受到影響。三、法律名詞及解釋：1.綠化植草磚施工合同：指甲方為綠化項(xiàng)目需要，與乙方簽訂的關(guān)于植草磚鋪設(shè)、固定、澆水、維護(hù)等工作內(nèi)容的合同。2.工程驗(yàn)收：指工程完成后，由甲方組織相關(guān)單位進(jìn)行的驗(yàn)收，以確認(rèn)工程質(zhì)量是否符合合同約定。3.保修期：指工程驗(yàn)收合格后，乙方對(duì)工程質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)維修和保養(yǎng)的時(shí)間期限。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。5.逾期付款：指甲方未在合同約定的時(shí)間內(nèi)支付工程款項(xiàng)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.遇到工程進(jìn)度延誤：雙方應(yīng)加強(qiáng)溝通，及時(shí)解決施工中遇到的問(wèn)題，確保工程按時(shí)完成。2.遇到工程質(zhì)量問(wèn)題：乙方應(yīng)立即進(jìn)行整改，直至符合合同約定。3.遇到付款問(wèn)題：雙方應(yīng)按照合同約定的付款方式及時(shí)支付工程款項(xiàng)。4.遇到合同糾紛：通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。