個人承攬工程

個人承攬工程合同編號：__________合同簽訂日期：____年__月__日甲方（委托方）：全稱：______________________地址：______________________法定代表人：_________________聯(lián)系電話：__________________乙方（承攬方）：全稱：______________________地址：______________________法定代表人：_________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方愿意委托乙方承攬個人承攬工程，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程預(yù)算：____________________1.5工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。第二條乙方的義務(wù)2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時完成工程。2.2乙方應(yīng)保證工程的質(zhì)量和安全，遵守相關(guān)法律法規(guī)及工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。2.3乙方應(yīng)承擔(dān)工程期間的一切費用，包括但不限于材料費、人工費、設(shè)備租賃費等。2.4乙方應(yīng)按約定向甲方支付工程款。第三條甲方的義務(wù)3.1甲方應(yīng)按照合同約定向乙方支付工程款。3.2甲方應(yīng)提供乙方施工所需的現(xiàn)場條件，包括但不限于施工場地、水源、電源等。3.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理工程所需的各項手續(xù)。3.4甲方應(yīng)按約定時間支付工程進(jìn)度款。第四條工程款及支付方式4.1工程款為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。4.2甲方支付工程款的方式如下：（1）合同簽訂后____日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價的____%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到____%時，甲方支付乙方工程進(jìn)度款的____%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。4.3甲方支付工程款后，乙方應(yīng)向甲方提供等額的正式發(fā)票。第五條工程質(zhì)量及驗收5.1乙方應(yīng)按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，并接受甲方的檢查和驗收。5.2工程驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5.3工程驗收合格的，甲方應(yīng)支付乙方剩余的工程款。第六條違約責(zé)任6.1乙方未按照約定時間完成工程的，應(yīng)當(dāng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金為工程總價的____%。6.2甲方未按照約定時間支付工程款的，應(yīng)當(dāng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項的____%。6.3一方違反合同其他條款的，應(yīng)當(dāng)按照違約程度向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對方造成的損失。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且乙方全額收到工程款之日終止。甲方（蓋章）：______________________乙方（蓋章）：______________________甲方代表（簽字）：______________乙方代表（簽字）：______________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.工程預(yù)算明細(xì)3.工程進(jìn)度計劃4.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.施工安全規(guī)范6.乙方資質(zhì)證明文件7.工程驗收報告8.工程款支付證明二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時間完成工程，視為違約。2.甲方未按約定時間支付工程款，視為違約。3.工程驗收不合格，乙方未整改或整改后仍不合格，視為違約。4.雙方未按約定履行合同其他條款，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.承攬工程：乙方接受甲方委托，按照約定的標(biāo)準(zhǔn)、時間完成工程，并有權(quán)獲得工程款的行為。2.工程驗收：甲方對乙方完成的工程進(jìn)行檢查，以確認(rèn)工程質(zhì)量、安全等是否符合約定標(biāo)準(zhǔn)的過程。3.違約金：一方違反合同約定，按照約定或法定標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。4.工期：合同約定的工程開始和結(jié)束的時間。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)與甲方溝通，制定整改計劃，并采取措施加快工程進(jìn)度。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)立即整改，直至達(dá)到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.工程款支付糾紛：雙方應(yīng)協(xié)商解決，必要時可尋求法律途徑。4.合同履行過程中發(fā)生爭議：協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.個人承攬工