飯店裝修合同范本合集

飯店裝修合同范本(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號*表示空白。發(fā)包方（以下簡稱甲方）：******聯(lián)系方式：******地址：*****承包方（以下簡稱乙方）：******聯(lián)系方式：******地址：*****依照《**》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在公平、自愿、協(xié)商全都的基礎(chǔ)上，為保證工程順當(dāng)進(jìn)行，特簽訂本合同以便共同遵守。第一條工程概況1、工程地點：***市***區(qū)（縣）***路***號。2、住房結(jié)構(gòu)：********，施工面積****平方米。3、工程承包方式，雙方商定實行下列第****種承包方式：（1）乙方包工及全部材料；（2）乙方包工、部分包料，甲方供應(yīng)部分材料；（3）乙方包工、甲方包括全部材料。4、總價款：****元，大寫(人民幣)：****。其中：材料費：****；人工費：****；管理費：****；設(shè)計費：****；垃圾清運費：****；稅金：****；其他費用：****。經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。5、工程期限***天，開工日期**年**月**日，竣工日期**年**月**日。其次條施工單位資格乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)當(dāng)馬上返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。第三條材料供應(yīng)1、按合同商定由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備，甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。2、按合同商定由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。第四條工程質(zhì)量1、本工程執(zhí)行建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程、裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。2、本工程由****方設(shè)計施工方案。3、甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方擔(dān)當(dāng)，工期順延。4、由于乙方緣由造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方擔(dān)當(dāng)，工期不變。5、在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》后，方能進(jìn)行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。6、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同商定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由乙方負(fù)責(zé)，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同商定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由甲方負(fù)責(zé)。第五條工程驗收1、乙方應(yīng)提前****天通知甲方參與驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。2、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單，在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為****年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。第六條工程款支付方式1、雙方商定按下列第***種方式支付工程款：（1）本合同簽訂后，開工前***至***日，甲方支付相當(dāng)于總價款***%的工程款；（2）完成***%的工程量之日后的***日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價款***%的工程款；（3）竣工驗收后***日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價款***%的工程款；（4）竣工驗收合格***年后或雙方商定的保修期滿，甲方支付相當(dāng)于總價款***%的工程款。2、因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增減部分的款項。3、雙方款項往來，均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲方全額付清應(yīng)付款項后，乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。4、竣工驗收合格后，甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的***%的保修基金。竣工驗收合格后****年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的，甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。第七條有關(guān)平安生產(chǎn)和防火商定第八條工程監(jiān)理1、本工程甲方托付監(jiān)理，應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及應(yīng)履行的職責(zé)。2、本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的大事時，總監(jiān)理工程師應(yīng)做出公正的處理。3、為保證施工正常進(jìn)行，甲乙雙方應(yīng)敬重總監(jiān)理工程師的打算。對總監(jiān)理工程師的打算有異議時，按協(xié)議條款的商定處理?？偙O(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方，后任連續(xù)履行給予前任的權(quán)利和義務(wù)。第九條施工圖紙雙方商定施工圖紙實行下列第***種方式供應(yīng)：1、甲方在開工日期***天之前按協(xié)議條款商定的日期和份數(shù)，向乙方供應(yīng)完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方商定的圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費用由乙方擔(dān)當(dāng)。2、甲方托付乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式***份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份，設(shè)計費***元由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。第十條甲方工作1、甲方應(yīng)在開工前**天，向乙方供應(yīng)經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)實行愛護(hù)措施。向乙方供應(yīng)施工需用的水、電等必備條件，并說明使用留意事項。2、做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。3、如的確需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線，負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并擔(dān)當(dāng)有關(guān)費用。4、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。6、參加工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、工程竣工驗收。第十一條乙方工作1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行平安施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。2、嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。3、愛護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通。4、保證施工現(xiàn)場的干凈，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。5、參與甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。6、乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件，甲方要求與原件核對的，乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。第十二條工程變更工程項目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商全都，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。第十三條工期延誤1、對以下緣由造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：（1）工程量變化或設(shè)計變更；（2）不行抗力；（3）甲方同意工期順延的其他狀況。2、因甲方未按合同商定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方擔(dān)當(dāng)，工期順延。3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。4、因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延；因乙方緣由造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方擔(dān)當(dāng)，工期不順延。第十四條違約責(zé)任1、合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的商定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責(zé)任方擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。２、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)。3、因一方緣由，造成合同無法連續(xù)履行時，該方應(yīng)準(zhǔn)時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。4、由于甲方緣由導(dǎo)致延期開工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方***元；甲方未按合同的商定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的****%支付違約金。5、由于乙方緣由，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方商定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。6、由于乙方緣由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的****%向甲方支付違約金。7、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。8、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并擔(dān)當(dāng)責(zé)任。第十五條合同的變更和解除1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商全都后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款***%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。第十六條垃圾清運因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的地點，甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運費用（人民幣）****元(此費用不在工程價款內(nèi))。第十七條聲明及保證甲方：*****1、甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有力量履行本合同。2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3、在簽署本合同時，任何法院、**機構(gòu)、**或監(jiān)管機構(gòu)均未做出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4、甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。乙方：*****1、乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有力量履行本合同。2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3、在簽署本合同時，任何法院、**機構(gòu)、**或監(jiān)管機構(gòu)均未做出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4、乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十八條保密1、雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)隱秘(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)隱秘)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)隱秘的供應(yīng)方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)隱秘的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有商定的除外。2、保密期限為****年。第十九條不行抗力如因不行抗力大事的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不行抗力的一方應(yīng)馬上將事故狀況書面告知另一方，并應(yīng)在***天內(nèi)，供應(yīng)事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或臨時延遲合同的履行。其次十條爭議的處理本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第****種方式解決：1、提交*******委員會**。2、依法向*****人民法院起訴。其次十一條補充本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補充協(xié)議。補充合同均為本合同不行分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。其次十二條合同效力1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。2、有效期為***年，自***年***月***日至***年***月***日。3、本合同正本一式***份，雙方各執(zhí)***份，具有同等法律效力。甲方（簽字或蓋章）：******簽訂日期：***年***月***日簽訂地點：******乙方（簽字或蓋章）：******簽訂日期：***年***月***日簽訂地點：******飯店裝修合同范本(第二篇)飯店裝修合同范本合同編號：__________摘要：本合同由下述各方根據(jù)平等、自愿的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就飯店裝修相關(guān)事宜達(dá)成如下約定：甲方（委托方）：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：乙方（承包方）：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：簽訂日期：__________一、合同目的與范圍本合同目的在于明確甲方委托乙方對飯店進(jìn)行裝修工程，并約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。二、裝修工程內(nèi)容具體裝修工程內(nèi)容及要求詳見附件一，雙方共同確認(rèn)。三、工期與費用1.工期：裝修工程工期約定為________天/月，具體工期和竣工日期詳見附件二。2.費用：總裝修費用為人民幣_________元（大寫：_________），雙方約定按以下方式支付：（1）甲方預(yù)付款項為人民幣_________元（大寫：_________），在合同簽訂之日起三日內(nèi)支付至乙方指定賬戶；（2）工程進(jìn)度款項：雙方根據(jù)工程進(jìn)展情況，按附件三規(guī)定的支付比例及時間節(jié)點進(jìn)行支付；（3）驗收合格后的尾款：在工程全部竣工、經(jīng)甲方驗收合格后的三日內(nèi)支付至乙方指定賬戶。四、工程質(zhì)量及保修乙方保證裝修工程符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，并按照甲方的要求進(jìn)行施工。工程竣工后，乙方向甲方提供合格證明，并承擔(dān)裝修工程在保修期內(nèi)（約定期限見附件四）內(nèi)的修理和維護(hù)責(zé)任。五、違約責(zé)任1.若甲方在規(guī)定時間內(nèi)未支付相關(guān)款項或提供工程材料，則視為甲方違約，乙方有權(quán)終止合同并要求賠償。2.若乙方未按合同約定完成裝修工程，甲方有權(quán)要求返還已支付款項，并可要求乙方支付違約金。六、爭議解決雙方因本合同履行發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；若協(xié)商未果，任一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并終止雙方之前所訂立的一切口頭或書面協(xié)議。甲方（委托方）：乙方（承包方）：簽字：_____________簽字：_____________日期：_____________日期：_____________附件：附件一：詳細(xì)裝修工程內(nèi)容及要求附件二：工期及竣工日期附件三：工程進(jìn)度款項支付比例及時間節(jié)點附件四：裝修工程保修期限及內(nèi)容(第二篇)：本合同采用合理的分段和縮進(jìn)，使文段層次分明，便于閱讀。同時，文字簡潔明了，清晰表達(dá)雙方之間的權(quán)利義務(wù)。飯店裝修合同范本(第三篇)飯店裝修合同合同編號：【編號】簽訂日期：【日期】甲方：【甲方名稱】地址：【甲方地址】聯(lián)系人：【甲方聯(lián)系人】聯(lián)系電話：【甲方聯(lián)系電話】乙方：【乙方名稱】地址：【乙方地址】聯(lián)系人：【乙方聯(lián)系人】聯(lián)系電話：【乙方聯(lián)系電話】根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方本著自愿、平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就飯