2024年加工承攬合同參考模板（三篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年加工承攬合同參考模板在法律實(shí)務(wù)中買(mǎi)賣(mài)合同與承攬合同有著明顯的區(qū)別，同時(shí)兩者也有著極大的相似性，其中買(mǎi)賣(mài)合同與承攬合同中承攬人提供原材料的定作合同最為相象，比如_____空調(diào)定作合同、印刷合同等等。由于二者的相似性，給合同的定性和處理帶來(lái)了一定的難度，因此在處理具體案件時(shí)，首先應(yīng)當(dāng)對(duì)一份具體合同的性質(zhì)做出準(zhǔn)確判斷，然后才能選擇適用具體案件的法律依據(jù)，基于此掌握兩類(lèi)合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)就成為一種必須。一、買(mǎi)賣(mài)合同與承攬合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。法律之所以區(qū)分各種有名合同，并在實(shí)體法和訴訟法中針對(duì)各類(lèi)合同作出不同的法律規(guī)定，原因在于立法者對(duì)各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。換句話(huà)說(shuō)，在紛繁復(fù)雜的契約法律關(guān)系中，由于立法者更側(cè)重于對(duì)某一秩序的干預(yù)和調(diào)整,或?qū)δ骋焕娴谋Ｗo(hù)，因此通過(guò)成文法賦予了相關(guān)一方當(dāng)事人某種不同與其他人的權(quán)利和義務(wù)，正是由于這些權(quán)利義務(wù)的不同，才形成了各種各樣的有名合同。首先，從實(shí)體法即《_____》的規(guī)定來(lái)看，雖然加工承攬合同與買(mǎi)賣(mài)合同有著相似性，但是定作合同還是有著與買(mǎi)賣(mài)合同的顯著區(qū)別：比如_____規(guī)定定作人對(duì)承攬人的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)，定作人有單方改變定作方案的權(quán)利，有單方要求承攬人停止加工行為的權(quán)利，承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等。法律賦予定作人如此諸多的權(quán)利，其結(jié)果幾乎使定作人達(dá)到了控制整個(gè)加工過(guò)程的程度。其實(shí)也就是讓定作人控制整個(gè)加工過(guò)程，反過(guò)來(lái)也就是說(shuō)，只有定作人控制整個(gè)加工過(guò)程的合同，法律才確認(rèn)其為承攬合同。從合同當(dāng)事人的角度來(lái)解釋也就是說(shuō)，只有在定作人有控制生產(chǎn)人生產(chǎn)過(guò)程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對(duì)自己的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行必要控制時(shí)，雙方才稱(chēng)得上達(dá)成了“加工承攬”的合意；如果雙方雖然達(dá)成了某種合同合意，但該合意中不包含定作人對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行必要控制的內(nèi)容，則雙方達(dá)成的就不是“承攬”合意而是別的合同合意，雙方簽定的合同也就不是承攬合同而是別的合同。因此，在現(xiàn)實(shí)中，即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的約定，但如果該合同中沒(méi)有定作方控制生產(chǎn)過(guò)程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對(duì)生產(chǎn)方的必要控制，則不論雙方在合同中如何約定留置權(quán)，都不能認(rèn)定雙方簽定的合同是承攬合同。其次，從訴訟程序法來(lái)看。最高人民法院在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，這與買(mǎi)賣(mài)合同一般以標(biāo)的物交付地為合同履行地是有明顯不同。最高人民法院做如此規(guī)定，一般來(lái)說(shuō)，，為了達(dá)到最大限度的查明案件真相的目的，即通過(guò)訴訟管轄權(quán)的制度構(gòu)建，使法院最大可能的接近案件主要事實(shí)的發(fā)生地，以方便辦案。而最高法院將承攬合同的“加工地”作為承攬合同的履行地，并進(jìn)而將加工地作為訴訟管轄地，這說(shuō)明司法機(jī)關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過(guò)程，審查的重點(diǎn)也是加工過(guò)程中雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的行使和履行。所以從這一方面來(lái)看，也說(shuō)明法院系統(tǒng)亦認(rèn)為注重加工過(guò)程約定的合同才是承攬合同，反過(guò)來(lái)解釋就是，不注重加工過(guò)程而只注重標(biāo)的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應(yīng)當(dāng)是買(mǎi)賣(mài)合同。由此可以得出明確的結(jié)論：在承攬合同中，定作人注重的是對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制和監(jiān)督；如果一個(gè)合同規(guī)定了定作人對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的必要的控制權(quán)，而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要部分，則該合同應(yīng)屬于承攬合同，反之則屬于買(mǎi)賣(mài)合同。二、區(qū)分買(mǎi)賣(mài)合同和承攬合同的具體方式方法。現(xiàn)實(shí)中的案件事實(shí)是多種多樣的，如何適用這一標(biāo)準(zhǔn)處理具體案件仍須進(jìn)一步探討，否則即便掌握了區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)也無(wú)任何益處。，在實(shí)務(wù)中應(yīng)針對(duì)不同情況做如下處理：第一，在審查一份合同時(shí)，應(yīng)首先審查該合同有無(wú)意在強(qiáng)調(diào)標(biāo)的物的接受人（具體合同中可能寫(xiě)作購(gòu)買(mǎi)人或承攬人）對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行控制的內(nèi)容。比如審查合同有沒(méi)有約定標(biāo)的物接受人享有材料選材或者生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督檢查權(quán)、是不是享有單方設(shè)計(jì)變更權(quán)或終止定作權(quán)。這些約定不一定全部具備，但是必須能顯示出定作人對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的必要控制，如果沒(méi)有體現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制，，應(yīng)認(rèn)定為買(mǎi)賣(mài)合同。反之則認(rèn)定為承攬合同。第二，標(biāo)的物的特定性一般不應(yīng)作為兩類(lèi)合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)，只能作為最后的輔助參考標(biāo)準(zhǔn)。但不是實(shí)質(zhì)區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。但需要指出的是，即使標(biāo)的物是特定的.，但如果合同沒(méi)有體現(xiàn)定作方的任何生產(chǎn)控制權(quán)（比如合同雖然約定由定作人提供圖紙，但合同沒(méi)有約定或明確排斥了定作人的監(jiān)督權(quán)和隨意解除權(quán)，則可以視為雙方只有買(mǎi)賣(mài)特定物的合意，并無(wú)承攬的合意），也不能認(rèn)定是承攬合同。第三、在前述兩種情況仍不能確定合同性質(zhì)時(shí)，如何處理，那要看合同的性質(zhì)和內(nèi)容，并加以區(qū)別對(duì)待：因?yàn)橘I(mǎi)賣(mài)合同更具有一般性，而承攬合同相對(duì)來(lái)說(shuō)屬于一種“特殊”合同，因?yàn)橘I(mǎi)賣(mài)合同的規(guī)定基本上都適用承攬合同，而承攬合同的不一定是用于買(mǎi)賣(mài)合同，既然該合同不具備承攬合同的特殊要件，應(yīng)當(dāng)按照買(mǎi)賣(mài)合同來(lái)來(lái)處理，這樣更為簡(jiǎn)便易行。買(mǎi)賣(mài)合同是出賣(mài)人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買(mǎi)受人，買(mǎi)受人支付價(jià)款的合同。我國(guó)《_____》出臺(tái)前，承攬合同被習(xí)慣稱(chēng)之為加工承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。承攬合同一般來(lái)說(shuō)包括加工合同、定作合同、修理合同、復(fù)制合同、測(cè)試合同和檢驗(yàn)合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備、技術(shù)、材料和勞力，應(yīng)定作人的特殊要求制作成品，定作人接受成品并支付報(bào)酬的合同。由于原材料是由承攬人提供，因而定作合同與買(mǎi)賣(mài)合同在司法實(shí)踐中往往較難區(qū)分。而且由于法律對(duì)加工承攬合同與買(mǎi)賣(mài)合同糾紛方面約定的地域管轄不同，主張合同性質(zhì)的爭(zhēng)議在合同主體之間經(jīng)常出現(xiàn)。特別對(duì)于分處兩個(gè)不同城市的企業(yè)之間在發(fā)生合同糾紛時(shí)更容易出現(xiàn)對(duì)合同性質(zhì)的爭(zhēng)議，也主要是為了取得在當(dāng)?shù)胤ㄔ汗茌牭谋憷Ｒ虼?，在律師?shí)務(wù)中，準(zhǔn)確的區(qū)分買(mǎi)賣(mài)合同與加工承攬合同，有著重要意義。司法實(shí)踐中，一般認(rèn)為承攬合同與買(mǎi)賣(mài)合同有4點(diǎn)區(qū)別：1、買(mǎi)賣(mài)合同中出賣(mài)人的主要義務(wù)是轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)；承攬合同中轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)只是承攬人完成工作后的一項(xiàng)附隨義務(wù)。2、承攬合同中的標(biāo)的物只能是承攬人嚴(yán)格按照定作人的要求而完成的工作成果；而買(mǎi)賣(mài)合同的標(biāo)的物是雙方約定的出賣(mài)人應(yīng)交付的物。3、買(mǎi)賣(mài)合同的標(biāo)的物可以是種類(lèi)物，也可以是特定物；承攬合同的標(biāo)的物是一種工作成果，這種工作成果是特定物，如有著特定的尺寸和功能。4、買(mǎi)賣(mài)合同的買(mǎi)受人有權(quán)請(qǐng)求出賣(mài)人按約定的條件交付標(biāo)的物，無(wú)權(quán)過(guò)問(wèn)出賣(mài)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或標(biāo)的物取得情況；承攬合同的定作人有權(quán)在不影響承攬人工作的前提下，對(duì)承攬人的工作狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5、買(mǎi)賣(mài)合同中當(dāng)事人可以約定自合同成立起標(biāo)的物意外滅失的風(fēng)險(xiǎn)，可由買(mǎi)受人承擔(dān)，也可以由出賣(mài)人承擔(dān)。承攬合同中在工作完成前，只能由承攬人自己承擔(dān)工作物意外滅失的風(fēng)險(xiǎn)。2024年加工承攬合同參考模板（二）加工承攬合同合同編號(hào)：2024-001甲方（委托方）：地址：聯(lián)系人：電話(huà)：乙方（承攬方）：地址：聯(lián)系人：電話(huà)：根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方提供加工承攬服務(wù)事宜達(dá)成如下合作協(xié)議：一、合作內(nèi)容1.1甲方委托乙方進(jìn)行（具體的加工內(nèi)容）的加工承攬服務(wù)。1.2加工地點(diǎn)：（具體的加工地點(diǎn)）1.3加工期限：合同簽訂后，甲方向乙方交付加工材料，乙方接收后按照合同約定的期限完成加工任務(wù)。二、加工費(fèi)用及結(jié)算方式2.1加工費(fèi)用：根據(jù)雙方協(xié)商一致，加工費(fèi)用為人民幣（具體金額）。2.2預(yù)付款：甲方在合同簽訂后的（具體日期）之前向乙方支付加工費(fèi)用的50%作為預(yù)付款。2.3結(jié)算方式：甲方在乙方完成加工任務(wù)后，向乙方支付剩余加工費(fèi)用的50%。三、配送方式與責(zé)任3.1加工完成的產(chǎn)品由乙方負(fù)責(zé)配送至甲方指定的地點(diǎn)。3.2配送期限：乙方應(yīng)在加工完成后的（具體日期）之前完成配送。3.3如因乙方原因造成產(chǎn)品配送延遲或產(chǎn)品損壞，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償甲方的損失。四、保密條款4.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)互相知悉的商業(yè)秘密及技術(shù)資料進(jìn)行保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面許可，不得向第三方披露或使用。4.2甲方委托乙方進(jìn)行加工承攬服務(wù)期間，乙方需保證加工過(guò)程的機(jī)密性，不得私自復(fù)制、泄露或轉(zhuǎn)讓給他人。五、違約責(zé)任5.1如一方違反本合同的約定，給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對(duì)方的損失。5.2如一方違約且無(wú)法履行義務(wù)的，對(duì)方有權(quán)終止合同，并有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。六、所有權(quán)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)6.1加工完成的產(chǎn)品歸甲方所有，乙方不得擅自使用、轉(zhuǎn)讓或復(fù)制。6.2甲方在委托乙方進(jìn)行加工承攬服務(wù)過(guò)程中所提供的技術(shù)資料、樣品等知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。七、爭(zhēng)議解決7.1本合同的解釋及爭(zhēng)議解決適用中華人民共和國(guó)的法律。7.2如甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的，提交有管轄權(quán)的人民法院裁決。八、其他條款8.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，并將在加工承攬服務(wù)完成后終止，除非另有約定。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。（以下無(wú)正文）甲方（委托方）：簽字：日期：乙方（承攬方）：簽字：日期：2024年加工承攬合同參考模板（三）定作方：_____營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____承攬方：_____營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：品名或項(xiàng)目規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額：仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：_____二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：_____三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_____四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_____五、結(jié)算方式：_____六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。1.承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、雙方約定的其它條款：_____八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書(shū)面協(xié)議，作為附件。九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成