農用地膜合同模板

農用地膜合同模板合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方擁有農用地，需要進行覆膜種植，乙方具備提供農用地膜的能力，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。第一條合同標的第二條產(chǎn)品規(guī)格及數(shù)量2.1產(chǎn)品規(guī)格：詳細規(guī)格見附件。2.2產(chǎn)品數(shù)量：根據(jù)甲方實際需要，雙方協(xié)商確定，具體數(shù)量見附件。第三條產(chǎn)品質量3.1乙方應保證產(chǎn)品的質量符合國家相關標準和甲方的要求。3.2乙方應提供產(chǎn)品的質量檢驗報告。第四條交貨及驗收4.1乙方應按照甲方的要求及時將產(chǎn)品送達指定地點。4.2甲方應在收貨后及時對產(chǎn)品進行驗收，并將驗收結果通知乙方。4.3如甲方對產(chǎn)品有異議，應在驗收合格后三日內向乙方提出，并提供書面材料。乙方應在收到異議后七日內予以答復。第五條價款及支付5.1本合同產(chǎn)品的價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。5.2甲方應按照本合同約定的付款方式及時向乙方支付價款。第六條付款方式及期限6.1甲方支付價款的方式為：__________。6.2甲方支付價款的期限為：__________。第七條違約責任7.1乙方未按照本合同約定的時間、數(shù)量、質量交付產(chǎn)品的，甲方有權解除本合同，并要求乙方支付違約金。7.2甲方未按照本合同約定的時間、方式支付價款的，乙方有權解除本合同，并要求甲方支付違約金。第八條爭議解決8.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。8.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.產(chǎn)品規(guī)格說明書2.產(chǎn)品質量檢驗報告3.農用地膜使用說明書4.付款憑證及轉賬記錄5.運輸及交貨憑證6.驗收記錄及驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定的時間、數(shù)量、質量交付產(chǎn)品的，視為違約。2.乙方提供的產(chǎn)品不符合國家相關標準和甲方要求，視為違約。3.甲方未按照合同約定的時間、方式支付價款的，視為違約。4.甲方未按約定接收產(chǎn)品，導致乙方無法按時交付的，視為違約。5.雙方未按約定解決爭議，一方訴諸法院的，按法院判決認定違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指擁有農用地并需要購買農用地膜的自然人、法人或其他組織。2.乙方：指具備提供農用地膜能力的自然人、法人或其他組織。3.產(chǎn)品：指本合同約定的農用地膜。4.質量檢驗報告：指由乙方提供的，證明產(chǎn)品質量符合國家相關標準和甲方要求的報告。5.違約金：指違約方按照合同約定或法院判決，向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.產(chǎn)品數(shù)量或質量爭議：雙方應及時溝通，共同委托第三方進行檢驗，根據(jù)檢驗結果解決問題。2.交貨延誤：若乙方因客觀原因導致交貨延誤，應提前通知甲方，并盡快交付。若乙方未按約定時間交付，甲方有權解除合同。3.支付異議：甲方對產(chǎn)品質量有異議時，應在驗收合格后三日內向乙方提出，并提供書面材料。乙方應在收到異議后七日內予以答復。4.爭議解決：雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：本合同適用于甲方購買乙方提供