農村自建房施工簡單合同

農村自建房施工簡單合同合同編號：__________一、工程內容1.1本工程為農村自建房，建筑地點位于__________。1.2工程包括但不限于：土建、水電安裝、裝修等。1.3乙方應按照甲方的要求和國家相關標準完成工程。二、工程價款2.1本工程總造價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2甲方分期支付工程款，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價的30%；（3）工程進度達到100%時，甲方支付乙方工程總價的20%。2.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方依法予以報銷。三、工程期限3.1本工程合同工期為__________個月。3.2乙方如因特殊情況不能按期完成工程，應提前通知甲方，并協(xié)商延期。四、質量標準4.1乙方應嚴格按照國家相關標準和甲方要求進行施工。4.2工程驗收不合格的，乙方應無條件返工，直至達到驗收標準。五、違約責任5.1乙方如未按期完成工程，應支付甲方違約金，違約金為工程總價的2%。5.2甲方如未按約定時間支付工程款，應支付乙方逾期付款違約金，違約金為應付工程款的2%。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程設計圖紙2.施工方案3.材料采購清單4.工程預算書5.付款憑證6.驗收報告7.施工進度計劃8.施工合同專用條款9.施工合同通用條款10.雙方資質證明文件二、違約行為及認定：1.乙方未按期完成工程，屬于違約行為。2.甲方未按約定時間支付工程款，屬于違約行為。3.工程驗收不合格，乙方需無條件返工。4.乙方未按照設計圖紙和施工方案施工，屬于違約行為。5.甲方未提供施工場地、施工條件等，導致乙方無法正常施工，視為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的發(fā)包方，即農村自建房的所有者。2.乙方：指合同中的承包方，即負責農村自建房施工的方。3.工程價款：指完成工程所需的全部費用，包括材料費、人工費等。4.違約金：指一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定時，應向對方支付的金錢。5.工程驗收：指工程完成后，由甲方、乙方及有關單位進行的檢查、評定和認可。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工過程中，乙方發(fā)現(xiàn)設計圖紙或施工方案存在問題，應及時與甲方溝通，協(xié)商解決。2.甲方未按約定時間支付工程款，乙方可以催告甲方支付，協(xié)商不成可以向法院提起訴訟。3.工程驗收不合格，乙方應按照甲方要求進行返工，直至達到驗收標準。4.乙方施工過程中，如遇不可抗力因素導致無法正常施工，應及時通知甲方，協(xié)商延期。5.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，可以協(xié)商解決，協(xié)商不成可以向法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.農村自建房施工合同適用于農村地區(qū)自建房的建設項目。2.適用于甲方為農村自建房所有者，乙方為具有施工資質的承包商。3.適用于工程內容包括土建、水電安裝、