施工合同甲乙方

施工合同甲乙方合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為甲方項目的建設、施工、安裝、調試、驗收、保修等工作，需要乙方提供相應的施工服務，經雙方友好協(xié)商，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就甲乙雙方的權利、義務、責任等事項達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程規(guī)模：__________4.工程內容：__________5.工程總投資：__________6.工程開工日期：__________7.工程竣工日期：__________二、甲方權利和義務1.甲方應向乙方提供工程項目的相關資料，包括但不限于設計文件、施工圖紙、技術要求、施工標準等。2.甲方應按照約定的時間和金額向乙方支付工程款。3.甲方應協(xié)調解決乙方在施工過程中遇到的問題，確保工程的順利進行。4.甲方應按照合同約定對乙方施工的質量、安全、進度等方面進行監(jiān)督。5.甲方應承擔因不可抗力導致的工程損失。三、乙方權利和義務1.乙方應按照合同約定的工程內容、質量標準、施工工藝等要求進行施工。2.乙方應按照約定的時間和進度完成工程施工，確保工程按時交付。3.乙方應保證施工安全，防止事故的發(fā)生，對因施工原因造成的損失承擔賠償責任。4.乙方應對其施工過程中產生的廢棄物、廢水等污染物進行處理，確保不對環(huán)境造成污染。5.乙方應按照約定向甲方提供施工過程中的相關資料，包括但不限于施工日志、驗收報告等。四、工程款支付及結算1.甲方按照乙方施工進度，分階段向乙方支付工程款。具體支付比例和時間雙方另行約定。2.工程竣工后，乙方應向甲方提供完整的施工資料，包括施工圖紙、施工日志、驗收報告等。3.甲方應在工程竣工后一個月內完成工程結算，并向乙方支付剩余工程款。五、違約責任1.甲方未按照約定時間支付工程款，應向乙方支付違約金，違約金金額為應付款額的__________%。2.乙方未按照約定時間和質量標準完成工程施工，應向甲方支付違約金，違約金金額為合同總額的__________%。3.因甲方原因導致工程停工、緩工，甲方應承擔由此增加的費用和損失。4.因乙方原因導致工程停工、緩工，乙方應承擔由此增加的費用和損失。六、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工并驗收合格之日止。3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工圖紙2.施工日志3.驗收報告4.設計文件5.施工標準6.工程量清單7.工程預算8.施工方案9.安全防護措施10.環(huán)保措施二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定時間支付工程款：指合同約定的支付時間已到，甲方未支付應付款項。2.乙方未按照約定時間和質量標準完成工程施工：指合同約定的竣工時間已到，乙方未按照約定的質量標準完成工程施工。3.甲方原因導致工程停工、緩工：指因甲方原因，如設計變更、施工現(xiàn)場準備不足等，導致工程無法按照約定時間進行。4.乙方原因導致工程停工、緩工：指因乙方原因，如施工方案不合理、施工人員不足等，導致工程無法按照約定時間進行。三、法律名詞及解釋：1.施工合同：指甲方委托乙方進行某項工程施工，乙方同意并承諾按照約定的質量、時間、費用等完成施工的合同。2.工程款：指甲方按照乙方施工進度和質量，支付給乙方的費用。3.違約金：指一方未履行合同約定的義務，按照約定向另一方支付的賠償金。4.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。5.竣工驗收：指工程完成后，甲方對工程的質量、安全、功能等方面進行的檢查、試驗和評定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：如乙方施工進度緩慢，可與乙方溝通，要求其加大施工力度，確保工程按時完成。2.工程質量問題：如發(fā)現(xiàn)乙方施工質量不符合約定，可要求乙方進行整改，直至達到約定質量標準。3.工程款支付糾紛：如甲方未按時支付工程款，可與甲方溝通，要求其按照約定時間支付。4.設計變更：如甲方提出設計變更，應與乙方溝通，根據實際情況調整施工方案和工程預算。5.不可抗力事件：如遇到不可抗力事件導致工程停工，應根據合同約定和實際情況，協(xié)商解決工程延期和費用問題。五、所有應