個人裝修承攬簡單合同范本

個人裝修承攬簡單合同范本合同編號：__________甲方（委托方）：乙方（承攬方）：一、裝修工程內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的要求，對甲方提供的裝修場地進(jìn)行設(shè)計、施工，包括（詳細(xì)列舉裝修內(nèi)容，如：墻面刷漆、地面鋪設(shè)、水電改造等）。1.2乙方應(yīng)按照雙方約定的裝修標(biāo)準(zhǔn)、材料及工藝進(jìn)行施工，確保裝修質(zhì)量。二、裝修工程費用2.1乙方向甲方提供的裝修服務(wù)費用為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2甲方支付乙方裝修費用的首款為合同總價的____%，即人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.3乙方在收到甲方首款后，開始進(jìn)行裝修施工。2.4甲方應(yīng)在乙方完成裝修工程后，按照雙方約定的時間支付剩余裝修費用。三、裝修工程期限3.1乙方應(yīng)在雙方約定的裝修期限內(nèi)完成裝修工程，如有特殊情況導(dǎo)致無法按時完成，乙方應(yīng)提前通知甲方，并協(xié)商延期。3.2甲方應(yīng)按照雙方約定的時間向乙方提供裝修場地及相關(guān)材料。四、裝修工程質(zhì)量4.1乙方應(yīng)按照雙方約定的裝修標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保裝修質(zhì)量。4.2乙方應(yīng)對裝修工程中的隱蔽工程進(jìn)行自檢、復(fù)試，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.3甲方應(yīng)在裝修工程完工后對乙方的工作進(jìn)行驗收，如甲方對工程質(zhì)量有異議，應(yīng)在驗收合格后____日內(nèi)向乙方提出，并提供具體問題及改進(jìn)意見。乙方應(yīng)在收到甲方通知后____日內(nèi)進(jìn)行整改。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金。5.2乙方如未按照約定時間完成裝修工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：合同總價×逾期天數(shù)×____%。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至裝修工程完畢并驗收合格。甲方（委托方）：乙方（承攬方）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方提供的裝修場地及相關(guān)設(shè)施清單2.乙方提供的裝修設(shè)計方案及施工圖紙3.裝修材料及品牌清單4.裝修工程進(jìn)度計劃表5.裝修工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)6.雙方簽署的補充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時間完成裝修工程，屬于違約行為。2.乙方未按照約定標(biāo)準(zhǔn)及工藝進(jìn)行施工，導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合要求，屬于違約行為。3.甲方未按照約定時間向乙方提供裝修場地及相關(guān)材料，屬于違約行為。4.甲方未按時支付裝修費用，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.合同法：是指調(diào)整平等主體之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。2.裝修工程：指對建筑物進(jìn)行內(nèi)部和外部裝飾、整修的活動。3.違約金：是指當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。4.隱蔽工程：指在建筑物內(nèi)部進(jìn)行的不被外界直接看到的工程，如水電線路鋪設(shè)等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方施工進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)按照約定的工期進(jìn)行施工，如出現(xiàn)延誤，應(yīng)提前通知甲方，并協(xié)商延期。甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)整改。甲方應(yīng)在驗收合格后一定時間內(nèi)提出問題，超出時間則視為驗收合格。3.甲方支付款項延誤：甲方應(yīng)按照約定的時間向乙方支付款項，如延誤，甲方應(yīng)支付違約金。4.設(shè)計及材料變更：如甲方在合同執(zhí)行過程中要求變更設(shè)計或材料，乙方應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整，并通知甲方。變更導(dǎo)致的額外費用由甲方承擔(dān)。五、所有應(yīng)用場景：1.