2023年水利監(jiān)理工程師考試：建設項目合同管理真題模擬匯編（共558題）

2023年水利監(jiān)理工程師考試:建設項目合同

管理真題模擬匯編

（共558題）

1、當事人一方經(jīng)對方同意，可以將自己在合同中的權利和義務一并轉(zhuǎn)讓給（）?（單選題）

A.債權人

B.第三人

C.債務人

D.撤銷權人

試題答案：B

2、不能完全辨認自己行為能力的精神病人為（）民事行為能力人。（單選題）

A.完全

B.限制

C.不正常

D.無

試題答案：B

3、《合同法》禁止（）分包活動。（多選題）

A.承包人將承包的全部建設工程肢解后分別分包給第三人

B.分包人將承包的工程再分包

C.承包人將專業(yè)性強的部分工程分包給第三人

D.分包人不具備相應資質(zhì)條件

E.承包人將主體工程分包給第三人

試題答案：A,B,D,E

4、《水利水電土建工程施工合同條件》規(guī)定，（）不屬于發(fā)包人的義務。（多選題）

A.提供施工場地和通道

B.施工作業(yè)的安全保護

C.提供工程原始資料

D.為承包人人員投保人員工傷事故險

E.支付變更工程款

試題答案：B.D

5、代理人以被代理人的名義對外所實施的民事法律行為，只有在代理權限范圍內(nèi)才能對（）有

效。（單選題）

A.代理人

B.行為人

C.被代理人

D.代表人

試題答案：C

6、國家的法律體系包括（）o（多選題）

A.行業(yè)規(guī)章

B.行政法規(guī)

C.地方法規(guī)和地方部門規(guī)章

D.法律

E.企業(yè)的規(guī)章

試題答案:A,B,C,D

7、顯失公平合同的構成要件包括（）。（多選題）

A.一方當事人的意思表示不是出于真正自愿

B.不對等的條件，有可能造成雙方損失

C.對一方當事人造成重大不利后果

D.雙方當事人的意思表示一致

E.不對等的條件為法律所不允許

試題答案：A.C.E

8、抵押擔保的范圍包括()及利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)抵押權的費用。(單選題)

A.從債權

B.主債權

C.主債務

D.從債務

試題答案：B

9、按《水利水電土建工程施工合同條件》規(guī)定，索賠事件發(fā)生后，()是承包人應當完成的工

作。(多選題)

A.提出索賠意向書

B.提出索賠申請報告

C.作好現(xiàn)場同期紀錄

D.提出最終索賠報告

E.審查處理索賠報告

試題答案：A,B,C,D

10、因債務人放棄到期債權或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權人造成損害的，債權人可以行使撤銷權。

債權人行使撤銷權，其效力依據(jù)人民法院的判決而產(chǎn)生，對()產(chǎn)生效力。(多選題)

A.債權人

B.保證人

C.債務人

D.代理人

E.第三人

試題答案：A.C.E

11、當事人在（）合同過程中假借訂立合同，惡意進行磋商，給對方造成損失的，應當承擔損害

賠償責任。（單選題）

A.訂立

B.履行

C.變更

D.終止

試題答案：A

12、行為人超越代理權以被代理人名義訂立合同，（）有理由相信行為人有代理權的，該代理行

為有效。（單選題）

A.相對人

B.行為人

C.被代理人

D.保證人

試題答案：C

13、因債務人放棄其到期債權或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權人造成損害的，債權人可以請求人民法

院撤銷（）的行為。（單選題）

A.債權人

B.債務人

C.第三人

D.擔保人

試題答案：B

14、建設工程合同是承包人進行工程建設，發(fā)包人支付價款的合同。包括（）。（多選題）

A.勘察合同

B.監(jiān)理合同

C.設計合同

D.施工合同

E.材料供應合同

試題答案：A,C,D

15、債權人死亡未確定繼承人或者喪失民事行為能力未確定監(jiān)護人，難以履行債務的，（）可以

將標的物提存。（單選題）

A.債權人

B.債務人

C.第三人

D.責任人

試題答案：B

16、在合同履行過程中，如果合同中的任何一項工作內(nèi)容發(fā)生變化，包括增加或減少，均須（）

變更指示。（單選題）

A.監(jiān)理人發(fā)布

B.承包人提出

C.發(fā)包人發(fā)布

D.設計人核準

試題答案：A

17、（）條款是當事人為了重復使用而預先擬定，并在訂立合同時未與對方協(xié)商的條款。（單選

題）

A.格式

B.約定

C.法定

D.擬定

試題答案：A

18、債務人將合同的義務全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應當經(jīng)O。（單選題）

A.債權人同意

B.債務人同意

C.第三人同意

D.保證人同意

試題答案：A

19、《水利水電土建工程施工合同條件》所述工程設備是指構成或計劃構成永久工程一部分的（）

及其他類似的設備和裝置。（多選題）

A.機電設備

B.金屬結(jié)構設備

C.儀表裝置

D.施工設備

E.租賃設備

試題答案:A,B,C

20、我國民事訴訟法規(guī)定的民事訴訟的基本原則是（）的原則。（多選題）

A.國家司法主權

B.獨立審判

C.當事人有平等的訴訟權利

D.以事實為根據(jù)，以法律為準繩

E.服從行政管理

試題答案:A,B,C,D

21、發(fā)包人供應的材料設備進入施工現(xiàn)場后需要在使用前檢驗或者試驗的，（）o（多選題）

A.由承包人負責檢查試驗

B.發(fā)包人負責檢查試驗

C.檢查檢驗費用由發(fā)包人負責

D.費用由承包人負責

E.檢驗通過之后，如果又發(fā)現(xiàn)材料設備有質(zhì)量問題時，發(fā)包人仍應承擔重新采購責任

試題答案：A.C.E

22、合同的權利義務終止后，當事人應當遵循誠實信用原則，根據(jù)交易習慣履行（）等附隨義務。

（多選題）

A.通知

B.保證

C.協(xié)助

D.資助

E.保密

試題答案:A,C.E

23、合同法律關系的內(nèi)容是指合同約定和法律規(guī)定的（）。（單選題）

A.數(shù)量和質(zhì)量

B.時間和地點

C.權利和義務

D.標的和價格

試題答案：C

24、（）是指根據(jù)法律的直接規(guī)定而產(chǎn)生的代理。（單選題）

A.指定代理

B.法定代理

C.委托代理

D.拒絕代理

試題答案：B

25、當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔的違約責任形式有（）。

（多選題）

A.繼續(xù)履行

B.采取補救措施

C.遲延履行

D.賠償損失

E.不適當履行

試題答案:A,B.D

26、（）條款是當事人為了重復使用而預先擬定，并在訂立合同時未與對方協(xié)商的條款。（單選

題）

A.格式

B.約定

C.法定

D.擬定

試題答案：A

27、裁決被（）依法裁定撤銷或者不予執(zhí)行的，當事人就該糾紛可以根據(jù)雙方重新達成的仲裁協(xié)

議申請仲裁，也可以向人民法院起訴。（單選題）

A.人民法院

B.仲裁委員會

C.行政機關

D.公證機關

試題答案：A

28、發(fā)包人可以與總承包人訂立（）,也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、

施工承包合同。（單選題）

A.工程監(jiān)理合同

B.建設工程合同

C.設備采購合同

D.加工承攬合同

試題答案：B

29、合同生效后，當事人就()等內(nèi)容沒有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補充；不能達成補

充協(xié)議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定。(多選題)

A.質(zhì)量

B.變更

C.價款或者報酬

D.履行期限

E.履行地點

試題答案：A,C,D,E

30、合同當事人一方單方面可以提出解除合同的法律規(guī)定情形是().(多選題)

A.不可抗力發(fā)生致使不能實現(xiàn)合同目的

B.對方明確表示不履行合同主要債務

C.對方違約

D.標的價款約定不明確

E.對方以自己的行為表明不履行合同主要債務

試題答案:A,B.E

31、在中華人民共和國境內(nèi)履行的中外合資經(jīng)營企業(yè)合同、中外合作經(jīng)營企業(yè)合同、中外合作勘

探開發(fā)自然資源合同，適用()法律。(單選題)

A.中華人民共和國

B.國際公約

C.合同雙方當事人所在國

D.聯(lián)合國

試題答案：A

32、一方因重大誤解訂立了合同，他可以向()撤銷合同。(單選題)

A.當?shù)卣?/p>

B.工商行政管理部門申請

C.公證機關提出

D.向人民法院請求

試題答案：D

33、顯失公平合同的構成要件包括()o(多選題)

A.一方當事人的意思表示不是出于真正自愿

B.不對等的條件，有可能造成雙方損失

C.對一方當事人造成重大不利后果

D.雙方當事人的意思表示一?致

E.不對等的條件為法律所不允許

試題答案:A,C.E

34、構成合同法律關系的要素包括()o(多選題)

A.主體

B.客體

C.違約

D.爭議

E.內(nèi)容

試題答案：A.B.E

35、()的民事權利能力一律平等。(單選題)

A.自然人

B.法人

C.分支機構

D.其他組織

試題答案：A

36、在施工合同履行中，如果發(fā)包人要取消（）,應由監(jiān)理人發(fā)布變更指示，按變更處理。（單

選題）

A.合同

B.承包人資格

C.監(jiān)理人決定

D.合同中任何一項工作

試題答案：D

37、合同訂立過程中，受要約人對有關合同標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、履行

地點和方式、違約責任和解決爭議方法等的變更，是對（）。（單選題）

A.承諾內(nèi)容的實質(zhì)性變更

B.要約內(nèi)容的實質(zhì)性變更

C.要約邀請內(nèi)容的實質(zhì)性變更

D.契約內(nèi)容的變更

試題答案：B

38、《水利水電土建工程施工合同條件》規(guī)定，因（）等價格波動影響合同價格時，按需調(diào)整的

價格差額公式計算差額。（多選題）

A.人工

B.材料

C.設備

D.臨時設施

E.監(jiān)理設備

試題答案:A,B.C

39、下列說法中，哪些屬于合同的法律特征？。（多選題）

A.合同是一種法律行為，目的在于設立、變更、終止民事權利義務關系

B.合同是雙方或多方的法律行為

C.合同是一種繼承、收養(yǎng)、婚姻等人身關系的協(xié)議

D.合同是在平等互利的基礎上進行的法律行為

E.合同是基于雙方當事人自愿的意思表示而成立的法律行為

試題答案:A,B,D,E

40、有下列哪些情形的，要約失效？（）（多選題）

A.拒絕要約的通知到達要約人

B.要約人依法撤銷要約

C.承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾

D.拒絕要約的通知到達受要約人

E.受要約人對要約的內(nèi)容作出實質(zhì)性變更

試題答案：A,B,C,E

41、行為人超越代理權以被代理人名義訂立合同，（）有理由相信行為人有代理權的，該代理行

為有效。（單選題）

A.相對人

B.行為人

C.被代理人

D.保證人

試題答案：C

42、《水利水電土建工程施工合同條件》規(guī)定，發(fā)包人收到監(jiān)理人簽證的月進度付款證書并審批

后支付給承包人，支付時間不應超過監(jiān)理人收到月進度付款申請單后（）?（單選題）

A.28天

B.14天

C.21天

D.42天

試題答案：A

43、中國仲裁協(xié)會是。。仲裁委員會是中國仲裁協(xié)會的會員。中國仲裁協(xié)會的章程由全國會員

大會制定。（單選題）

A.社會團體法人

B.事業(yè)單位法人

C.司法機關法人

D.獨立企業(yè)法人

試題答案：A

44、（）應以承包人和發(fā)包人的共同名義投保。（多選題）

A.第三者責任險

B.人員工傷事故險

C.施工設備險

D.開工至完工期間的工程險

E.承包人的財產(chǎn)險

試題答案:A.D

45、哪些情況下，要約不得撤銷？（）（多選題）

A.要約人有理由認為要約是不可撤銷的，并已經(jīng)為履行合同作了準備工作

B.要約人確定了承諾期限

C.受要約人明確了承諾期限

D.受要約人有理由認為要約是不可撤銷的，并已經(jīng)為履行合同作了準備工作

E.以其他形式明示要約不可撤銷

試題答案：B,D.E

46、從風險原因的性質(zhì)，可分為()風險和對方的資質(zhì)與信譽風險。(多選題)

A.政治

B.經(jīng)濟

C.法定

D.技術

E.商務

試題答案:A,B,D,E

47、合同終止的情形有()o(多選題)

A.債務己經(jīng)按照合同約定履行

B.當事人違約

C.合同解除

D.債務互相抵消

E.債務人依法將標的提存

試題答案：A,C,D,E

48、當事人訂立合同，應具備的主體資格指具有相應的().(多選題)

A.經(jīng)濟能力

B.民事權利能力

C.民事行為能力

D.口頭或文字表達能力

E.自然人、法人或其他組織

試題答案：B.C

49、建設工程竣工后，發(fā)包人應當根據(jù)()及時進行驗收。(多選題)

A.施工圖紙及說明書

B.經(jīng)監(jiān)理人批準的施工組織設計

C.國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范

D.監(jiān)理規(guī)劃

E.質(zhì)量檢驗標準

試題答案：A.C.E

50、《水利水電土建工程施工合同條件》規(guī)定，“費用”應包括（多選題）

A.直接費

B.間接費

C.營業(yè)稅

D.利潤

E.建設單位管理費

試題答案:A,B.C

51、在施工合同中，（）的關系不是合同的法律關系。（多選題）

A.發(fā)包人和指定分包人

B.發(fā)包人和監(jiān)理人

C.發(fā)包人和分包人

D.承包人和分包人

E.發(fā)包人和承包人

試題答案：A.C

52、因（）發(fā)生的債權，債務人不履行債務的，債權人有留置權。（多選題）

A.保管合同

B.監(jiān)理合同

C.運輸合同

D.加工承攬合同

E.買賣合同

試題答案：A.C.D

53、合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間（）民事權利義務關系的協(xié)議。（多選題）

A.變更

B.終止

C.爭議

D.設立

E.仲裁

試題答案：A,B.D

54、按《水利水電土建工程施工合同條件》規(guī)定，圖紙是指。。（多選題）

A.列入合同的投標圖紙

B.列入合同的招標圖紙

C.發(fā)包人按合同向承包人提供的圖紙

D.承包人提交并經(jīng)監(jiān)理人批準的圖紙

E.經(jīng)監(jiān)理人批準的竣工圖

試題答案：A,B,C,D

55、抵押人將已出租的財產(chǎn)抵押的，應當書面告知（）,原租賃合同繼續(xù)有效。（單選題）

A.出租人

B.擔保人

C.抵押權人

D.承租人

試題答案：D

56、發(fā)生（）等情況后，監(jiān)理人應批準承包人合理延長合同工期。（多選題）

A.發(fā)包人未按合同約定期限提供圖紙造成暫停施工

B.因承包人的責任引起的暫停施工

C.因發(fā)包人負責采購的設備延誤導致的暫停施工

D.需要拆除圖紙中未標明的地下構筑物導致工期延長

E.因正常的陰雨天造成的停工

試題答案：A,C,D

57、承包人申請完工驗收的條件是（）o（多選題）

A.除監(jiān)理工程師同意列入保修期完成的項目外，己完成了合同規(guī)定的全部工程項目

B.發(fā)包人支付了全部完工付款

C.已按合同規(guī)定備齊了完工資料

D.已按監(jiān)理人的要求編制了尾工工程項目清單及相應的施工措施計劃

E.已按監(jiān)理人的要求編制了缺陷項目清單及相應的施工措施計劃

試題答案：A,C,D,E

58、在下列財產(chǎn)中，（）不能質(zhì)押。（多選題）

A.工程

B.匯票

C.郵票

D.地產(chǎn)

E.專利權中的財產(chǎn)權

試題答案：A.D

59、構成合同法律關系的要素包括（）?（多選題）

A.主體

B.客體

C.違約

D.爭議

E.內(nèi)容

試題答案：A.B.E

60、按《水利水甩土建工程施工合同條件》規(guī)定，解決發(fā)包人與承包人之間合同爭議的措施有（）。

（多選題）

A.提交監(jiān)理人協(xié)調(diào)解決

B.提交爭議調(diào)解組調(diào)解解決

C.發(fā)包人與承包人友好協(xié)商解決

D.仲裁或者訴訟

E.提交政府部門解決

試題答案：A,B,C,D

61、當債務人有（）行為，對債權人造成損害的，債權人可以行使撤銷權。（多選題）

A.放棄到期債權

B.無償轉(zhuǎn)移財產(chǎn)

C.以不合理低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)且受讓方知情

D.不提供合同擔保

E.在未通知債權人的情況下與第三人簽訂財產(chǎn)買賣合同

試題答案：A,B.C

62、（）的變更指示一般均應以書面的變更通知或變更令的形式發(fā)布。（單選題）

A.監(jiān)理人

B.發(fā)包人

C.承包人

D.設計人

試題答案：A

63、訂立合同首先遇到的就是當事人的（）問題，這一問題直接關系到合同是否成立、是否合法

以及能否順利履行。（單選題）

A.資質(zhì)等級

B.素質(zhì)能力

C.權利義務

D.合法資格

試題答案：D

64、有下列哪些情形之一，難以履行債務的，債務人可以將標的物提存？()(多選題)

A.債權人無正當理由拒絕受領

B.債權人下落不明

C.債權人死亡未確定繼承人或者喪失民事行為能力未確定監(jiān)護人

D.法律規(guī)定的可以提存標的物其他情形

E.債務人變更住所的

試題答案:A,B,C,D

65、下列有關仲裁的說法，正確的說法是().(多選題)

A.協(xié)議管轄原則

B.或裁或?qū)徳瓌t

C.獨立仲裁原則

D.公開原則

E.兩審裁定原則

試題答案：A.B.C

66、()是工商行政管理機關依據(jù)《合同鑒證辦法》行使的行政管理行為。(單選題)

A.工商管理

B.合同鑒證

C.工商登記

D.合同公證

試題答案：B

67、工程發(fā)生下列備選項中，由于承包人（）造成的損失和損壞，均應由承包人承擔風險責任。

（多選題）

A.對工程照管不周

B.未履行合同義務

C.施工組織措施失誤

D.按監(jiān)理人指示

E.執(zhí)行發(fā)包人指令

試題答案：A,B.C

68、工程現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)文物，承包人應采取保護措施，并立即通知監(jiān)理人，由此而增加的費用和延誤

工期應（）。（單選題）

A.由文物部門承擔

B.由發(fā)包人承擔

C.由監(jiān)理人承擔

D.由承包人承擔

試題答案：B

69、依法成立的合同，對（）具有法律約束力。（單選題）

A.承包人

B.當事人

C.公證人

D.監(jiān)理人

試題答案：B

70、合同生效后，當事人就（）等內(nèi)容沒有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補充；不能達成補

充協(xié)議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定。（多選題）

A.質(zhì)量

B.變更

C.價款或者報酬

D.履行期限

E.履行地點

試題答案：A,C,D,E

71、法律規(guī)定或者當事人約定解除權行使期限，（）當事人不行使的，該權利消滅。（單選題）

A.行使期限屆至

B.行使期限屆滿

C.行使期限范圍內(nèi)

D.履行期限屆滿

試題答案：B

72、當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔的違約責任形式有（）。

（多選題）

A.繼續(xù)履行

B.采取補救措施

C.遲延履行

D.賠償損失

E.不適當履行

試題答案：A,B,D

73、無權代理所訂立的合同可能產(chǎn)生的后果是（）。（多選題）

A.經(jīng)被代理人在1月內(nèi)追認的，合同生效

B.合同在被追認之前，善意相對人可撤銷所訂合同，使合同無效

C.被代理人在1月內(nèi)未明確表示拒絕，合同生效

D.被代理人在1月內(nèi)明確表示拒絕，合同無效

E.經(jīng)被代理人追認的，由代理人承擔責任

試題答案：A.B.D

74、合同生效后，當事人不得因（）而不履行合同義務。（多選題）

A.姓名的變更

B.名稱的變更

C.法定代表人的變動

D.負責人、承辦人的變動

E.發(fā)生不可抗力致使合同無法履行

試題答案：A,B,C,D

75、按照合同法規(guī)定，隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發(fā)包人檢查，發(fā)包人沒有及時檢查

的，承包人（），并有權要求賠償停工、窩工等損失。（單選題）

A.可以自行覆蓋

B.可以順延工程日期

C.報告監(jiān)理人備案

D.不能順延工程日期

試題答案：B

76、當事人申請撤銷裁決的，應當自收到（）之日起六個月內(nèi)提出。（單選題）

A.合同書

B.裁決書

C.調(diào)解書

D.判決書

試題答案：B

77、合同的公證一般按（）程序進行。（多選題）

A.合同當事人提出公證申請

B.報司法機關備案

C.公證員進行審查

D.當事人復議

E.核發(fā)公證書

試題答案：A.C.E

78、根據(jù)《水利水甩土建工程施工合同條件》規(guī)定，監(jiān)理人有權指示承包人進行（）的變更。（多

選題）

A.增加或減少合同中包括的任何工作的數(shù)量

B.實施工程所必需的附加工作

C.額外項目

D.改變施工順序或時間安排

E.改變工程的性質(zhì)、標準

試題答案:A,B,D,E

79、《水利水電土建工程施工合同條件》通用條件中規(guī)定的合同爭議調(diào)解組是（）。（多選題）

A.政府主管部門組建的

B.合同雙方協(xié)商成立的

C.行業(yè)合同爭議調(diào)解機構派出的

D.一般由3名或5名專家組成的、對合同爭議進行評審的專家組

E.發(fā)包人、承包人與監(jiān)理人共同成立的

試題答案：B.D

80、限制民事行為能力人訂立的合同，經(jīng)（）代理人追認后，該合同有效。（單選題）

A.相對

B.當事

C.法定

試題答案：C

81、建設工程合同屬于無效的有（）。（多選題）

A.超越資質(zhì)等級所訂立的合同

B.違反國家、部門或地方基本建設計劃的合同

C.未依法取得土地使用權而簽訂的合同

D.應當辦理而未辦理招標投標手續(xù)所訂立的合同

E.根據(jù)有效定標結(jié)果所簽訂的合同

試題答案:A,B,C,D

82、因發(fā)生不可抗力而主張免責的，應當符合哪些條件？（）（多選題）

A.因發(fā)生不可抗力導致不能履行合同

B.不可抗力發(fā)生后，沒有危及合同履行也應免責

C.根據(jù)不可抗力對合同的影響，相應地免除責任

D.在合同遲延履行后發(fā)生不可抗力的

E.不可抗力發(fā)生在合同履行期間的

試題答案:A,C.E

83、承包人要求更改交貨日期時，應事先報監(jiān)理人批準，否則由于承包人要求提前交貨或不按時

提貨所增加的（）責任，由承包人承擔。（單選題）

A.締約過失

B.費用和工期延誤

C.工程設計費用

D.監(jiān)理費用

試題答案：B

84、當事人應當遵循誠實信用原則，根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習慣履行（）等附隨義務。（多

選題）

A.債權

B.通知

C.協(xié)助

D.保密

E.債務

試題答案：B,C,D

85、在施工過程中，對發(fā)包人和承包人有法律約束力的合同包括（）等文件。（多選題）

A.合同協(xié)議書

B.施工合同的通用條款

C.施工合同的專用條款

D.雙方協(xié)商一致達成的合同補充協(xié)議

E.發(fā)包人與監(jiān)理人訂立的監(jiān)理合同

試題答案:A,B,C,D

86、法人應當具備的條件是（）.（多選題）

A.依法成立

B.有必要的財產(chǎn)或者經(jīng)費

C.有自己的名稱、組織機構和場所

D.有嚴格的管理制度和章程

E.能夠獨立承擔民事責任

試題答案：A,B,C,E

87、合同一方當事人提出變更合同要求，在雙方就變更內(nèi)容協(xié)商期間，合同應（）。（單選題）

A.停止履行

B.繼續(xù)有效

C.宣告無效

D.對要求變更的部分無效

試題答案：D

88、《水利水電土建工程施工合同條件》通用條款規(guī)定，屬于下列哪種情況引起的暫停施工，承

包人不能提出增加費用和延長工期的要求？（）（多選題）

A.由于現(xiàn)場異常惡劣氣候條件引起的停工

B.由于承包人違約引起的暫停施工

C.由于現(xiàn)場非異常惡劣氣候條件引起的正常停工

D.為工程的合理施工和保證安全所必須的暫停施工

E.未得到監(jiān)理人許可的承包人擅自停工

試題答案：B,C,D,E

89、根據(jù)《水利水電土建工程施工合同條件》通用條款規(guī)定，完工資料應包括（）。（多選題）

A.工程實施概況和大事記

B.已完工程移交清單（包括工程設備）

C.臨時工程竣工圖

D.列入保修期繼續(xù)施工的尾工工程項目清單

E.未完成的缺陷修復清單

試題答案：A,B,D,E

90、我國的合同鑒證實行自愿的原則，合同的鑒證根據(jù)（）的申請辦理。（單選題）

A.第三人

B.當事人

C.債務人

D.債權人

試題答案：B

91、承包人除在工地內(nèi)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)用于本工程的材料和設備外，（）同意，不得將上述材料和設備中

的任何部分運出工地。（單選題）

A.未經(jīng)設計人

B.未經(jīng)發(fā)包人

C.未經(jīng)質(zhì)檢部門

D.未經(jīng)監(jiān)理人

試題答案：D

92、債權人下落不明，難以履行債務的，（）可以將標的物提存。（單選題）

A.債務人

B.債權人

C.第三人

D.繼承人

試題答案：A

93、當事人應當遵循誠實信用原則，根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習慣履行（）等附隨義務。（多

選題）

A.債權

B.通知

C.協(xié)助

D.保密

E.債務

試題答案：B,C.D

94、《水利水電土建工程施工合同條件》通用條款規(guī)定，監(jiān)理人一旦發(fā)現(xiàn)承包人使用的施工設備

影響工程進度或質(zhì)量時，有權要求（）施工設備，承包人應予及時增加或更換，由此增加的費用

和工期延誤責任由承包人承擔。（多選題）

A.發(fā)包人更換

B.承包人增加

C.監(jiān)理人增加或更換

D.承包人更換

E.發(fā)包人增加

試題答案：B,D

95、建設工程合同屬于無效的情形有（）。（多選題）

A.非法轉(zhuǎn)包的

B.不符合分包條件而分包的

C.聯(lián)合中標人中有一家資質(zhì)不滿足要求的

D.依法通過招標而簽訂的

E.承包人不具備相應資質(zhì)的

試題答案：A,B,C,E

96、按《水利水電土建工程施工合同條件》規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)理人批準，承包人私自將己按合同規(guī)定

進入工地的（）撤離工地，屬于承包人違約。（多選題）

A.行為不端的人員

B.工程設備

C.臨時工程

D.材料

E.施工設備

試題答案：B,C,D,E

97、當事人訂立合同后合并的，由合并后的法人或者其他組織（）o（單選題）

A.行使合同權利，履行合同義務

B.行使合同權力，履行合同義務

C.行使合同權利，履行合同附隨義務

D.行使合同主債權，履行合同從債務

試題答案：A

98、一方以欺詐的手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同，受損害方有權請求（）變

更或者撤俏。（單選題）

A.人民法院或者行政機關

B.人民法院或者仲裁機構

C.人民法院或者公證機關

D.人民政府或者鑒證機關

試題答案：B

99、當事人一方不履行非金錢債務或者履行非金錢債務不符合約定的，對方可以要求履行，但有

下列哪些情形之一的除外？()(多選題)

A.法律上或者事實上不能履行

B.債務人在合理期限內(nèi)未要求履行

C.債務的標的不適于強制履行

D.債權人在合理期限內(nèi)未要求履行

E.債務的標的履行費用過高

試題答案：A,C,D,E

100、建設工程的承包人應當在建設工程合理使用期限內(nèi)對整個工程()承擔責任。(單選題)

A.安全生產(chǎn)

B.質(zhì)量監(jiān)督

C.施工過程

D.質(zhì)量安全

試題答案：D

101、發(fā)包人供應的材料設備進入施工現(xiàn)場后需要在使用前檢驗或者試驗的，()?(多選題)

A.由承包人負責檢查試驗

B.發(fā)包人負責檢查試驗

C.檢查檢驗費用由發(fā)包人負責

D.費用由承包人負責

E.檢驗通過之后，如果又發(fā)現(xiàn)材料設備有質(zhì)量問題時，發(fā)包人仍應承擔重新采購責任

試題答案：A.C.E

102、發(fā)包人有權在（）的情況下，隨時可以對作業(yè)進度、質(zhì)量進行檢查。（單選題）

A.影響監(jiān)理業(yè)務

B.建設活動暫停

C.影響施工作業(yè)

D.不防礙承包人正常作業(yè)

試題答案：D

103、依據(jù)《水利水電土建工程施工合同條件》，若監(jiān)理人要求承包人對某項材料進行的檢查和

檢驗在合同中未作規(guī)定，監(jiān)理人可以指示承包人增加額外檢驗，承包人應遵照執(zhí)行，由此增加的

費用和工期延誤責任應由（）。（單選題）

A.發(fā)包人承擔

B.發(fā)包人與承包人共同承擔

C.承包人承擔

D.發(fā)包人與監(jiān)理人共同承擔

試題答案：A

104、債權人可以拒絕債務人提前履行債務。債務人提前履行債務給債權人增加的費用，由（）

負擔。（單選題）

A.債權人

B.債務人

C.第三人

D.保證人

試題答案：B

105,大批量采購水泥的供貨合同，在交貨檢驗的條款內(nèi)應當約定（）等內(nèi)容。（多選題）

A.質(zhì)量應達到的標準

B.抽樣檢查的抽樣方法

C.檢測單位

D.提出質(zhì)量異議的時間

E.水泥用于施工前的任何時間內(nèi)均必須滿足國家規(guī)定的標準

試題答案：A,B,C,D

106、（）依法將標的物提存，合同的權利義務終止。（單選題）

A.債權人

B.債務人

C.第三人

D.當事人

試題答案：B

107、按《水利水電土建工程施工合同條件》規(guī)定，工程移交證書在合同管理中的作用包括（）o

（多選題）

A.證明承包人基本完成施工任務

B.合同終止

C.合同雙方當事人已無爭議

D.頒發(fā)移交證書之日起，即免除了承包人照管該工程的責任

E.指明發(fā)包人已支付工程款

試題答案：A.D

108、債權人（）沒有通知債務人，致使履行債務發(fā)生困難的，債務人可以中止履行或者將標的

物提存。（多選題）

A.分立

B.獨立

C.合并

D.變更法人代表

E.變更住所

試題答案：A.C.E

109、《水利水電土建工程施工合同條件》通用條款規(guī)定，若監(jiān)理人在約定的時間內(nèi)未及時派員

到場進行隱蔽工程檢查，造成工期延誤，承包人有權要求。。（多選題）

A.發(fā)包人延長工期

B.監(jiān)理人賠償其停工損失

C.發(fā)包人賠償其停工損失

D.發(fā)包人賠償其窩工損失

E.監(jiān)理人賠償其窩工損失

試題答案：A,C,D

110、債權人可以拒絕債務人部分履行債務，但部分履行不損害（）的除外。（單選題）

A.債權人利益

B.債務人利益

C.第三人利益

D.保證人利益

試題答案：B

111、因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，（）應當采取措施彌補或者減少損失，賠償

承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調(diào)遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。（單

選題）

A.監(jiān)理人

B.承包人

C.發(fā)包人

D.設計人

試題答案：C

112、下列備選項中，屬于施工合同解釋的原則是（）.（單選題）

A.打字優(yōu)先于書寫

B.書寫優(yōu)先于打字

C.打字等同于印刷

D.印刷優(yōu)先于打字

試題答案：B

113、同一債務有兩個以上保證人的，沒有約定保證份額的，保證人承擔連帶責任，債權人可以

要求任何一個保證人承擔(),保證人都負有擔保全部債權實現(xiàn)的義務。(單選題)

A.部分違約責任

B.全部保證責任

C.締約過失責任

D.全部違約責任

試題答案：B

114、按《水利水電土建工程施工合同條件》規(guī)定，監(jiān)理人在質(zhì)量管理方面的權力有()?(多

選題)

A.對現(xiàn)場材料設備有檢查檢驗的權力

B.有權監(jiān)督承包人的施工，對已完工程有確認和否決權

C.有權自主改變質(zhì)量要求

D.有權要求承包人撤換不稱職的人員

E.有權要求承包人更換施工設備

試題答案：A,B,D,E

115、()的行為，只有經(jīng)被代理人的追認，被代理人才承擔民事責任。(多選題)

A.沒有代理權

B.法定代理人

C.超越代理權

D.法定代表人

E.代理權終止后

試題答案：A.C.E

116、下列哪些合同，當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷？()(多選題)

A.因重大誤解訂立的

B.在訂立合同時顯失公平的

C.因誤解訂立的

D.一方以欺詐、脅迫的手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立的

E.一方以乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立的

試題答案：A,B,D,E

117、因債務人怠于行使其到期債權，對債權人造成損害的，債權人可以向人民法院請求以()

的債權。(單選題)

A.自己的名義代位行使債權人

B.自己的名義代位行使債務人

C.自己的名義代位行使第三人

D.第三人的名義代位行使債務人

試題答案：B

118、仲裁委員會收到仲裁申請書之日起(),認為不符合受理條件的，應當書面通知當事人不

予受理，并說明理由。(單選題)

A.三日內(nèi)

B.五日內(nèi)

C.七日內(nèi)

D.二日內(nèi)

試題答案：B

119、因債務人放棄到期債權或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權人造成損害的，債權人可以行使撤銷權。

債權人行使撤銷權，其效力依據(jù)人民法院的判決而產(chǎn)生，對()產(chǎn)生效力。(多選題)

A.債權人

B.保證人

C.債務人

D.代理人

E.第三人

試題答案：A,C,E

120、根據(jù)《水利水電土建工程施工合同條件》，保修期滿由發(fā)包人或授權監(jiān)理人頒發(fā)了（）后，

發(fā)包人應將剩余保留金退還承包人。（單選題）

A.階段驗收證書

B.質(zhì)量合格證書

C.保修責任終止證書

D.工程移交證書

試題答案：C

121、監(jiān)理人的檢查檢驗影響了施工的正常進行，檢查檢驗合格時，影響正常施工的追加合同價

款和工期處理為（）。（單選題）

A.追加合同價款由承包人承擔，工期給予順延

B.追加合同價款和工期損失全部由承包人承擔

C.追加合同價款和工期損失全部由發(fā)包人承擔

D.工期不予順延，但追加合同價款由發(fā)包人給予補償

試題答案：C

122、當事人達成仲裁協(xié)議，一方向人民法院起訴的，人民法院（）,但仲裁協(xié)議無效的除外。

（單選題）

A.應當受理

B.不予受理

C.可以受理

D.請求上級法院決定

試題答案：B

123、無權代理是指()o(多選題)

A.行為人沒有代理權

B.行為人超越代理權

C.法人超越經(jīng)營范圍

D.行為人代理權終止后

E.無民事行為能力的人

試題答案：A,B.D

124、()是指建設工程中建設工程完成后，由其外觀所不能再現(xiàn)工程。(單選題)

A.隱蔽工程

B.主體工程

C.移民工程

D.水土保持

試題答案：A

125、合同的權利義務終止后，當事人應當遵循誠實信用原則，根據(jù)交易習慣履行()等附隨義

務。(多選題)

A.通知

B.保證

C.協(xié)助

D.資助

E.保密

試題答案:A,C.E

126、合同中的履行地點不明確，交付不動產(chǎn)的，()為履行地。(單選題)

A.不動產(chǎn)所在地

B.買方所在地

C.有利于實現(xiàn)合同目的的地點

D.賣方所在地

試題答案：A

127、在施工合同中，（）等工作應由發(fā)包人完成。（多選題）

A.土地征用和拆遷

B.臨時用地、占道申報批準手續(xù)

C.提供工程地質(zhì)報告

D.保護施工現(xiàn)場地下管道和鄰近建筑物及構筑物

E.提供相應的工作進度計劃及進度統(tǒng)計報表

試題答案:A,B.C

128、凡列入國家或地方投資計劃的（）水利水電工程使用《水利水電工程標準施工招標文件》。

（多選題）

A.大型

B.中型

C.小型

D.投資在200萬元以上的

E.投資在3000萬元以上的

試題答案：A,B

129、所有的合同的訂立都必須經(jīng)過（）o（多選題）

A.要約引誘

B.要約

C.承諾

D.批準

E.公證

試題答案：B.C

130、對質(zhì)量不符合合同要求的進場材料，承包人應立即停止使用，并應與監(jiān)理人共同研究措施，

一般應明確()?(多選題)

A.將不合格材料立即運離現(xiàn)場

B.降級使用，用于滿足質(zhì)量要求的部位

C.堆放現(xiàn)場待作處理

D.及時供應符合質(zhì)量要求的材料

E.將不合格材料收歸發(fā)包人所有

試題答案：A,B.D

131、債務人以明顯不合理的低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權人造成損害，并且受讓人知道該情形的，債

權人可以請求()的行為。(單選題)

A.人民法院撤銷債務人

B.人民法院撤銷債權人

C.仲裁機構撤銷債務人

D.仲裁機構撤銷債權人

試題答案：A

132、工程發(fā)生下列備選項中，()的損失和損壞，均應由發(fā)包人承擔風險責任。(多選題)

A.發(fā)包人負責的工程設計不當造成

B.發(fā)生施工質(zhì)量安全事故造成

C.由于發(fā)包人責任造成工程設備

D.承包人違約造成

E.其他由于發(fā)包人原因造成

試題答案：A.C.E

133、建設行政管理部門依法對建設活動進行監(jiān)督管理活動，產(chǎn)生建設()關系。(單選題)

A.行政管理

B.監(jiān)理與被監(jiān)理

C.隸屬或直屬

D.承包與發(fā)包

試題答案：A

134、當事人對合同的效力可以約定附條件，可以附生效條件，也可以附解除條件，（）.（多

選題）

A.可以附終止期限，也可以附生效期限

B.附生效條件的合同，自條件成就時生效

C.附生效條件的合同，自條件成就時失效

D.附解除條件的合同，自條件成就時失效

E.附解除條件的合同，自條件成就時生效

試題答案：A.B.D

135、使用《水利水電工程標準施工招標資格預審文件》（2009年版）時，可通過“投標人須知

前附表”進一步明確“投標人須知”正文中的未盡事宜，但若出現(xiàn)兩者內(nèi)容相抵觸，則以（）為

準。（單選題）

A.文件排序在前者

B.文件排序在后者

C.投標人須知前附表

D.投標人須知正文

試題答案：D

136、抵押擔保的范圍包括（）和實現(xiàn)抵押權的費用。抵押合同另有約定的，按照約定。（多選

題）

A.利息

B.違約金

C.損害賠償金

D.主債權

E.主債務

試題答案：A,B,C,D

137、施工合同是發(fā)包人與承包人就完成具體工程項目的土建施工、保修等工作內(nèi)容，明確合同

雙方權利義務關系的（）。（單選題）

A.資料

B.保證

C.協(xié)議

D.通知

試題答案：C

138、《合同法》規(guī)定，行為人（）以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理

權的，該代理行為有效。（多選題）

A.沒有代理權

B.超越代理權

C.違法

D.代理權終止后

E.沒有相應的民事行為能力

試題答案：A,B.D

139、依據(jù)合同法，判斷屬于非法分包工程的情形包括（）。（多選題）

A.將承包的工程肢體后全部分包出去

B.承包分包工程后再分包

C.經(jīng)發(fā)包人和監(jiān)理人同意將所承包工程的某項專業(yè)施工任務分包

D.將主體工程的結(jié)構施工分包

E.未經(jīng)發(fā)包人或監(jiān)理人同意的分包

試題答案：A,B,D,E

140、投標擔保是保證投標人在擔保有效期內(nèi)不撤銷其（）?（單選題）

A.招標文件

B.投標文件

C.設計文件

D.監(jiān)理文件

試題答案：B

141、當事人在保證合同中約定，。不能履行債務時，由保證人承擔保證責任的，為一般保證。

（單選題）

A.債權人

B.第三人

C.保證人

D.債務人

試題答案：D

142、監(jiān)理人有權對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗。

監(jiān)理人的檢查和檢驗（）承包人按施工合同規(guī)定應負的責任。（單選題）

A.不免除

B.部分免除

C.可以免除

D.完全免除

試題答案：A

143、索賠必須建立在（）的基礎上，不論是經(jīng)濟損失或權利損害，受損害方才能向?qū)Ψ剿髻r。

（單選題）

A.對方當事人違約

B.索賠意向書

C.締約過失

D.損害后果已客觀存在

試題答案：D

144、《水利水電土建工程施工合同條件》規(guī)定，結(jié)清單應證實（）申請單的總金額是根據(jù)合同

規(guī)定應付給承包人的全部款項的最終結(jié)算金額。（單選題）

A.最終付款

B.完工付款

C.月付款

D.預付款

試題答案：A

145、合同債務的法定抵銷的條件包括（）o（多選題）

A.須當事人互負債務，互享債權

B.債務的標的物種類、品質(zhì)可以不相同

C.須債務的標的物種類、品質(zhì)相同

D.須債務的履行期均已屆滿

E.須債務均非不能抵消之債務

試題答案:A,C,D,E

146、依法必須進行招標的建設工程，應當遵循（）原則。（多選題）

A.公開

B.公證

C.公平

D.自愿

E.公正

試題答案：A,C,E

147、當事人訂立合同，一般采取。方式。（多選題）

A.口頭

B.要約

C.書面

D.承諾

E.公證

試題答案：B.D

148、按照合同法規(guī)定，因發(fā)包人變更計劃，提供的資料不準確而造成勘察、設計的返工、停工

或者修改設計，發(fā)包人應當按照勘察人、設計人（）增付費用。（單選題）

A.應當消耗的工作量

B.估計消耗的工作量

C.全部設計的工作量

D.實際消耗的工作量

試題答案：D

149、按《水利水電土建工程施工合同條件》規(guī)定，圖紙是指（）o（多選題）

A.列入合同的投標圖紙

B.列入合同的招標圖紙

C.發(fā)包人按合同向承包人提供的圖紙

D.承包人提交并經(jīng)監(jiān)理人批準的圖紙

E.經(jīng)監(jiān)理人批準的竣工圖

試題答案:A,B,C,D

150、（）應以承包人和發(fā)包人的共同名義投保。（多選題）

A.第三者責任險

B.人員工傷事故險

C.施工設備險

D.開工至完工期間的工程險

E.承包人的財產(chǎn)險

試題答案：A.D

151、《水利水電土建工程施工合同條件》規(guī)定，在履行合同過程中，如果改變工程建筑物的（）

或尺寸，由監(jiān)理人按變更處理。（多選題）

A.形式

B.模版

C.基線

D.標高

E.位置

試題答案：A,C,D,E

152、在施工合同中，（）屬于發(fā)包人應當完成的工作。（多選題）

A.提供施工用地

B.提供工程進度計劃

C.提供施工場地的工程地質(zhì)資料

D.提供永久工程設計圖紙

E.向承包人提供辦公設施

試題答案：A,C.D

153、合同爭議調(diào)解的方式包括（）o（多選題）

A.社會調(diào)解

B.行政調(diào)解

C.當事人直接友好磋商

D.仲裁調(diào)解

E.司法調(diào)解

試題答案：A,B,D,E

154、仲裁實行（）的制度。（單選題）

A.二裁終局

B.一裁終局

C.再裁終局

D.上級監(jiān)督裁定

試題答案：B

155、在下列幾種情形中，（）合同是可變更的合同。（多選題）

A.損害公共利益的

B.以合法活動掩蓋非法目的的

C.惡意串通，損害國家、集體或第三人利益的

D.因重大誤解而訂立的

E.在訂立合同時顯失公平的

試題答案：D.E

156、承包人在征得監(jiān)理人同意后，可以按不同施工階段的計劃撤走其屬于自己的（）設備。（單

選題）

A.正在使用

B.閑置

C.工程

D.永久

試題答案：B

157、訂立合同首先遇到的就是當事人的（）問題，這一問題直接關系到合同是否成立、是否合

法以及能否順利履行。（單選題）

A.資質(zhì)等級

B.素質(zhì)能力

C.權利義務

D.合法資格

試題答案：D

158、《水利水電工程標準施工招標文件》(2009年版)發(fā)布后，《水利水電工程施工合同和招

標文件示范文本》(GF-200-0208)()。(單選題)

A.等效使用

B.參考使用

C.廢止

D.選擇使用

試題答案：C

159、按《水利水電土建工程施工合同條件》規(guī)定，解決發(fā)包人與承包人之間合同爭議的措施有

()o(多選題)

A.提交監(jiān)理人協(xié)調(diào)解決

B.提交爭議調(diào)解組調(diào)解解決

C.發(fā)包人與承包人友好協(xié)商解決

D.仲裁或者訴訟

E.提交政府部門解決

試題答案：A,B,C,D

160、合同的公證與鑒證，均實行自愿的原則，其目的都是為了證明合同的()?(單選題)

A.全面性和執(zhí)法性

B.執(zhí)法性和公正性

C.獨立性和科學性

D.合法性和真實性

試題答案：D

161、債務人轉(zhuǎn)移義務的，新債務人應當承擔與（），但該從債務專屬于原債務人自身的除外。

（單選題）

A.主債務有關的從債權

B.主債務有關的從債務

C.主債權有關的從債務

D.附隨義務的所有義務

試題答案：B

162、我國法律規(guī)定，代理包括（）o（多選題）

A.委托代理

B.個人代理

C.指定代理

D.集體代理

E.法定代理

試題答案:A,C,E

163、建設工程合同是承包人進行工程建設，發(fā)包人支付價款的合同。包括（）。（多選題）

A.勘察合同

B.監(jiān)理合同

C.設計合同

D.施工合同

E.材料供應合同

試題答案:A,C,D

164、頒發(fā)了工程移交證書即標志著（）o（多選題）

A.承包人的施工期結(jié)束

B.承包人完成了全部合同義務

C.解除承包人對工程質(zhì)量的責任

D.解除了承包人照管工程的責任

E.履約保函的擔保責任結(jié)束

試題答案：A.D

165、《水利水電土建工程施工合同條件》通用條款規(guī)定，專用合同條款中規(guī)定的工程主要材料

到達工地并滿足以下哪些條件后，承包人可向監(jiān)理人提交材料預付款支付申請單，要求給予材料

預付款？（）（多選題）

A.材料的質(zhì)量和儲存條件符合《技術條款》的要求

B.材料已到達工地，并經(jīng)承包人和監(jiān)理人共同驗點入庫

C.承包人應按監(jiān)理人的要求提交材料的訂貨單、收據(jù)或價格證明文件

D.材料己經(jīng)采購并在運送中

E.材料已經(jīng)部分用于過程施工

試題答案：A,B.C

166、由于承包人的原因出現(xiàn)工程質(zhì)量事故，承包人無力修復，發(fā)包人有權雇用他人來完成，其

費用應由（）承擔。（單選題）

A.發(fā)包人

B.承包人

C.監(jiān)理人

D.承包人和監(jiān)理人共同

試題答案：B

167、合同的權利義務終止后，當事人應當遵循（）原則，根據(jù)交易習慣履行通知、協(xié)助、保密

等義務。（單選題）

A.全面履行

B.誠實信用

C.協(xié)助履行

D.實際履行

試題答案：B

168、沒有（）代理權而以他人名義實施的代理行為，屬無權代理。（多選題）

A.委托

B.善意

C.法定

D.行為

E.指定

試題答案：A,C,E

169、無權代理的行為對被代理人不產(chǎn)生效力，但經(jīng)被代理人（）,仍對被代理人產(chǎn)生效力。（單

選題）

A.否認的

B.熟悉的

C.拒絕的

D.追認的

試題答案：D

170、合同法律關系的（）是合同的標的。（單選題）

A.客體

B.主體

C.內(nèi)容

D.當事人

試題答案：A

171、債權債務同歸于一人，合同權利義務（）。（單選題）

A.終止

B.中止

C.解除

D.變更

試題答案：A

172、被撤銷的建設工程施工合同，當事人應當請求（）撤銷。（單選題）

A.人民法院

B.設計單位

C.監(jiān)理單位

D.主管部門

試題答案：A

173、《水利水電土建工程施工合同條件》規(guī)定，監(jiān)理人一旦發(fā)現(xiàn)承包人使用的施工設備影響工

程（）時，有權要求承包人增加或更換施工設備，承包人應予及時增加或更換。（單選題）

A.投資或進度

B.計劃或規(guī)劃

C.投資或質(zhì)量

D.進度或質(zhì)量

試題答案：D

174、承包人在收到監(jiān)理人發(fā)出的變更指示后，應在合同規(guī)定的時限內(nèi)，向監(jiān)理人提交一份（），

并抄送發(fā)包人。（單選題）

A.投標報價書

B.索賠申請報告

C.變更意向書

D.變更報價書

試題答案：D

175、依據(jù)《擔保法》規(guī)定，下列（）權利可以質(zhì)押。（多選題）

A,匯票、支票、本票、債券、存款單、倉單、提單

B.依法可以轉(zhuǎn)讓的股份、股票

C.依法可以轉(zhuǎn)讓的商標專用權，專利權、著作權中的財產(chǎn)權

D.依法可以質(zhì)押的其他權利

E.房屋等不動產(chǎn)

試題答案：A,B,C,D

176、依據(jù)合同法，判斷屬于非法分包工程的情形包括O。（多選題）

A.將承包的工程肢體后全部分包出去

B.承包分包工程后再分包

C.經(jīng)發(fā)包人和監(jiān)理人同意將所承包工程的某項專業(yè)施工任務分包

D.將主體工程的結(jié)構施工分包

E.未經(jīng)發(fā)包人或監(jiān)理人同意的分包

試題答案：A,B,D,E

177、哪些情況下，要約不得撤銷？（）（多選題）

A.要約人有理由認為要約是不可撤銷的，并己經(jīng)為履行合同作了準備工作

B.要約人確定了承諾期限

C.受要約人明確了承諾期限

D.受要約人有理由認為要約是不可撤銷的，并已經(jīng)為履行合同作了準備工作

E.以其他形式明示要約不可撤銷

試題答案：B,D.E

178、由于承包人違約而必須做出的變更，不論是由承包人提出變更，還是由監(jiān)理人指示變更,

這類變更均應由承包人承擔變更。的責任。（單選題）

A.增加費用

B.A和C都對

C.工期延誤

D.賠償

試題答案：B

179、依法必須進行招標的建設工程，應當遵循（）原則。（多選題）

A.公開

B.公證

C.公平

D.自愿

E.公正

試題答案：A,C.E

180、當事人申請公證，應當親自到公證處提出書面或口頭的（）申請。（單選題）

A.公證

B.鑒證

C.合同

D.要約

試題答案：A

181、《合同法》規(guī)定，行為人（）以被代理人名義訂立的合同，未經(jīng)被代理人追認，對被代理

人不發(fā)生效力，由行為人承擔責任。（多選題）

A.沒有代理權

B.有代理權

C.超越代理權

D.在代理權限內(nèi)

E.代理權終止后

試題答案：A,C.E

182、《水利水電土建工程施工合同條件》規(guī)定，監(jiān)理人可以指示承包人在監(jiān)理人監(jiān)督下進行抽

樣復測，當復測中發(fā)現(xiàn)有錯誤時，承包人必須按監(jiān)理人指示進行（），發(fā)包人將不再支付上述增

加的復測費用。（單選題）

A.監(jiān)測或察看

B.維修或補充

C.修正或補測

D.修繕或裝修

試題答案：C

183、合同變更與合同轉(zhuǎn)讓的主要區(qū)別是（）?（單選題）

A.合同轉(zhuǎn)讓時當事人不變

B.當事人權利不變

C.必須符合法律規(guī)定

D.合同轉(zhuǎn)讓時主體發(fā)生改變

試題答案：D

184、下列關于抵押權的實現(xiàn)和有關質(zhì)押的說法正確的有（）。（多選題）

A.質(zhì)押可分為動產(chǎn)質(zhì)押、不動產(chǎn)質(zhì)押和權利質(zhì)押

B.抵押權的實現(xiàn)一般按抵押登記的先后順序清償

C.抵押物未登記的，按照合同成立的先后順序清償

D.可以質(zhì)押的權利包括匯票、支票、債券、存款單、倉單、提單

E.所有股份、股票以及商標專用權、專利權、著作權中的財產(chǎn)權

試題答案：B,D

185、（）是指合同當事人雙方或者多方享有的合同權利和承擔的合同義務所共同指向的對象。

（單選題）

A.合同的標底

B.民事行為能力

C.合同的標的

D.民事權利能力

試題答案：C

186、《水利水電土建工程施工合同條件》規(guī)定的指定分包人，其特點有（）.（多選題）

A.由發(fā)包人選擇的分包人

B.與發(fā)包人簽訂合同

C.由承包人負責管理協(xié)調(diào)

D.與承包人簽訂合同

E.經(jīng)承包人同意

試題答案：A,C,D

187、質(zhì)押擔保的范圍包括主債權及（）和實現(xiàn)質(zhì)權的費用。質(zhì)押合同另有約定的，按照約定執(zhí)

行。（多選題）

A.主債務

B.利息

C.違約金

D.損害賠償金

E.質(zhì)物保管費用

試題答案：B,C,D,E

188、《水利水電土建工程施工合同條件》規(guī)定，若承包人根據(jù)工程施工的需要，要求監(jiān)理人對

合同的任一項目和任一項工作作出變更，則應由承包人提交一份詳細的（）報送監(jiān)理人審批。（單

選題）

A.變更工程量表

B.變更報價書

C.變更申請報告

D.索賠報告

試題答案：c

189、《水利水電工程標準施工招標資格預審文件》（2009年版）自（）起施行。（單選題）

A.2009年7月1日

B.2009年10日1日

C.2009年12月31日

D.2010年2月1日

試題答案：D

190、在工程建設中，施工合同是（）合同。（多選題）

A.主合同

B.從合同

C.雙務合同

D.互負債務合同

E.諾成性合同

試題答案：A,C,D,E

191、《水利水電土建工程施工合同條件》規(guī)定，開工日期是指（）。（單選題）

A.承包人接到開工通知之日或開工通知中寫