2024工程承攬合同電子版

第4頁共4頁2024工程承攬合同電子版甲方：乙方：經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責(zé)任及權(quán)利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。一、工程名稱地點：1、工程名稱：2、工程地點：二、承包方式及內(nèi)容：1、承包方式：2、承包內(nèi)容：3、承包范圍及說明：三、工程造價及付款方式：1、工程造價如下：2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數(shù)據(jù)雙方簽字為準。3、付款方式雙方協(xié)商分次進行如下：四、工期及說明：根據(jù)甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風(fēng)、地震等自然災(zāi)害)，工期則相應(yīng)順延。五、甲方責(zé)任及義務(wù)：1、提供施工項目的場地并作技術(shù)交底，組織承包人項目經(jīng)理進行技術(shù)交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結(jié)合甲方意見及要求進行。2、負責(zé)提供工具材料存放場地，水電有甲方負責(zé)安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。3、甲方派度，施工質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進行施工。甲方有權(quán)停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權(quán)終止合同。同時追究乙方責(zé)任，并有權(quán)安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔(dān)。5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關(guān)手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。六、乙方責(zé)任及義務(wù)：1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。2、根據(jù)要求進行合理施工，不得野蠻施工。3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn)，因此造成的經(jīng)濟損失以及引發(fā)的刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。4、乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度，認真做好施工現(xiàn)場的施工安全，防火、防盜等工作。5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責(zé)任及過錯，甲方有權(quán)起訴并追究乙方法律責(zé)任。6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責(zé)人簽署安全責(zé)任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權(quán)拒絕施工人員進入施工現(xiàn)場。7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學(xué)安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔(dān)，甲方概不負責(zé)。七、其他：1、本工程實行項目經(jīng)理監(jiān)理制，甲方應(yīng)在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內(nèi)將項目經(jīng)理名字，監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導(dǎo)致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。5、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。八、附則：甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責(zé)人組織施工人員認真學(xué)習(xí)條例后，簽名申明以學(xué)習(xí)施工安全細則條例后進入工地施工。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_________年____月____日____年____月____日2024工程承攬合同電子版（二）甲方(定做方)：乙方(承攬方)：一、亮化工程內(nèi)容及要求：二、承攬方式：乙方包工、包料、設(shè)計、制作、安裝、調(diào)試及維修不留缺口。三、總造價(總費用)為拾萬仟佰拾元整。四、結(jié)算方法：五、交付時間：乙方應(yīng)于____年____月____日前完工，交甲方驗收。六、保修辦法：保修壹年。但因誤操作、電源、人為及不可抗力的原因造成的故障，不在保修范圍。七、施工保障：甲方負責(zé)施工所需水、電源。協(xié)調(diào)施工同相關(guān)單位和個人的關(guān)系，辦理工商、城建、業(yè)主等相關(guān)手續(xù)，交納相關(guān)費用，保證施工順利進行。否則，由此造成的一切后果概由甲方承擔(dān)。八：安全責(zé)任：乙方應(yīng)安全施工、科學(xué)施工、文明施工，保障自身及他人的人身安全。因乙方原因?qū)ψ陨砘蛩嗽斐傻膫?，由乙方承?dān)全部責(zé)任。九、違約責(zé)任：1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因，造成工期拖延，乙方不負責(zé)任。2、乙方不按合同要求施工，甲方有權(quán)不付款或緩付款。3、甲方應(yīng)在乙方提出驗收要求的一周內(nèi)組織驗收，并在驗收合格后簽字確認。甲方未經(jīng)驗收而使用，乙方則視為驗收合格。4、如需變更方案，乙方應(yīng)征得甲方同意，否則視為違約。十、本合同在履行中如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成?？烧埱笾俨媒鉀Q。十一、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，履行完畢失效。合同一式二份，附件與合同具有同等法律效力。未盡事宜，可再行商議。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(簽字