裝修承攬合同

PAGEPAGE1裝修承攬合同（收藏）本裝修承攬合同（以下簡稱“本合同”）由以下雙方于2024年3月16日簽訂：甲方（委托方）：【甲方名稱】乙方（承攬方）：【乙方名稱】鑒于甲方希望對其擁有的房產(chǎn)進行裝修，乙方愿意承擔該項裝修工作，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下合同條款：第一條項目概況1.1項目名稱：【項目名稱】1.2項目地點：【項目地點】1.3裝修范圍：【裝修范圍】1.4裝修風格：【裝修風格】第二條承攬內(nèi)容2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和設(shè)計方案進行裝修施工，包括但不限于拆除、水電改造、泥瓦工、木工、油漆工、安裝工程等。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求提供裝修材料，并保證材料的質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和環(huán)保要求。2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求提供裝修施工圖紙，并按照圖紙進行施工。第三條合同金額3.1本合同的裝修工程總金額為：【金額】元人民幣（大寫：【金額大寫】元整）。3.2甲方應(yīng)按照本合同的約定支付裝修款項。第四條支付方式4.1預付款：甲方在本合同簽訂后【預付款金額】日內(nèi)向乙方支付預付款，即合同總金額的【預付款比例】%。4.2中期款：乙方完成裝修工程的【中期款比例】%后，甲方應(yīng)向乙方支付中期款，即合同總金額的【中期款比例】%。4.3竣工款：乙方完成裝修工程并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方應(yīng)向乙方支付竣工款，即合同總金額的【竣工款比例】%。4.4保留款：甲方應(yīng)在本合同簽訂后【保留款金額】日內(nèi)向乙方支付保留款，即合同總金額的【保留款比例】%。保留款用于保證裝修工程的質(zhì)保期，質(zhì)保期結(jié)束后，乙方無違約行為的，甲方應(yīng)將保留款支付給乙方。第五條工期5.1乙方應(yīng)在合同簽訂后【開工日期】日內(nèi)開始施工。5.2乙方應(yīng)在【工期】日內(nèi)完成裝修工程。第六條質(zhì)量保證6.1乙方應(yīng)按照國家相關(guān)標準和行業(yè)標準進行裝修施工，并保證裝修工程的質(zhì)量。6.2乙方應(yīng)提供裝修工程的質(zhì)保期，質(zhì)保期為【質(zhì)保期】年。第七條違約責任7.1甲方未按照本合同的約定支付裝修款項的，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期付款金額的【逾期付款違約金比例】%作為違約金。7.2乙方未按照本合同的約定完成裝修工程的，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付逾期完工金額的【逾期完工違約金比例】%作為違約金。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條合同的變更和解除9.1本合同在履行過程中，如需變更或解除，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。9.2本合同的變更或解除不影響雙方在變更或解除前已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。第十條合同的生效和終止10.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，至裝修工程質(zhì)保期屆滿之日終止。10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：【甲方名稱】乙方（承攬方）：【乙方名稱】簽訂日期：【簽訂日期】以上內(nèi)容僅供參考，具體合同內(nèi)容請根據(jù)實際情況和需求進行修改。裝修承攬合同（收藏）目錄一、合同雙方二、裝修項目概況三、承攬內(nèi)容四、合同金額與支付方式五、工期六、質(zhì)量保證七、違約責任八、爭議解決九、合同的變更和解除十、合同的生效和終止十一、附件正文一、合同雙方甲方（委托方）：【甲方名稱】乙方（承攬方）：【乙方名稱】二、裝修項目概況2.1項目名稱：【項目名稱】2.2項目地點：【項目地點】2.3裝修范圍：【裝修范圍】2.4裝修風格：【裝修風格】三、承攬內(nèi)容3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和設(shè)計方案進行裝修施工，包括但不限于拆除、水電改造、泥瓦工、木工、油漆工、安裝工程等。3.2乙方應(yīng)按照甲方的要求提供裝修材料，并保證材料的質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和環(huán)保要求。3.3乙方應(yīng)按照甲方的要求提供裝修施工圖紙，并按照圖紙進行施工。四、合同金額與支付方式4.1本合同的裝修工程總金額為：【金額】元人民幣（大寫：【金額大寫】元整）。4.2甲方應(yīng)按照本合同的約定支付裝修款項。4.3預付款：甲方在本合同簽訂后【預付款金額】日內(nèi)向乙方支付預付款，即合同總金額的【預付款比例】%。4.4中期款：乙方完成裝修工程的【中期款比例】%后，甲方應(yīng)向乙方支付中期款，即合同總金額的【中期款比例】%。4.5竣工款：乙方完成裝修工程并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方應(yīng)向乙方支付竣工款，即合同總金額的【竣工款比例】%。4.6保留款：甲方應(yīng)在本合同簽訂后【保留款金額】日內(nèi)向乙方支付保留款，即合同總金額的【保留款比例】%。保留款用于保證裝修工程的質(zhì)保期，質(zhì)保期結(jié)束后，乙方無違約行為的，甲方應(yīng)將保留款支付給乙方。五、工期5.1乙方應(yīng)在合同簽訂后【開工日期】日內(nèi)開始施工。5.2乙方應(yīng)在【工期】日內(nèi)完成裝修工程。六、質(zhì)量保證6.1乙方應(yīng)按照國家相關(guān)標準和行業(yè)標準進行裝修施工，并保證裝修工程的質(zhì)量。6.2乙方應(yīng)提供裝修工程的質(zhì)保期，質(zhì)保期為【質(zhì)保期】年。七、違約責任7.1甲方未按照本合同的約定支付裝修款項的，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期付款金額的【逾期付款違約金比例】%作為違約金。7.2乙方未按照本合同的約定完成裝修工程的，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付逾期完工金額的【逾期完工違約金比例】%作為違約金。八、爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、合同的變更和解除9.1本合同在履行過程中，如需變更或解除，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。9.2本合同的變更或解除不影響雙方在變更或解除前已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。十、合同的生效和終止10.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，至裝修工程質(zhì)保期屆滿之日終止。10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：【甲方名稱】乙方（承攬方）：【乙方名稱】簽訂日期：【簽訂日期】附件：附件1：裝修設(shè)計方案附件2：裝修材料清單附件3：裝修施工圖紙以上內(nèi)容僅供參考，具體合同內(nèi)容請根據(jù)實際情況和需求進行修改。附件列表：1.裝修設(shè)計方案2.裝修材料清單3.裝修施工圖紙違約行為羅列及認定：1.甲方未按照約定支付裝修款項。-認定：甲方未在約定的支付期限內(nèi)支付相應(yīng)的款項，即視為違約。2.乙方未按照約定完成裝修工程。-認定：乙方未在約定的工期內(nèi)完成裝修工程，即視為違約。3.乙方提供的裝修材料不符合約定的質(zhì)量標準。-認定：經(jīng)第三方檢測機構(gòu)檢測，乙方提供的裝修材料不符合約定的質(zhì)量標準，即視為違約。4.乙方未按照設(shè)計方案和施工圖紙進行施工。-認定：乙方未按照設(shè)計方案和施工圖紙進行施工，即視為違約。法律名詞及解釋：1.承攬合同：指承攬人承擔按照委托人的要求完成一定的工作，委托人支付報酬的合同。2.裝修工程：指對建筑物進行改造、翻新、裝飾等工程活動。3.質(zhì)保期：指裝修工程完成后，承攬人對裝修工程的質(zhì)量承擔保證責任的期限。4.違約金：指合同當事人違反合同約定，應(yīng)向守約方支付的一定金額的賠償金。5.爭議解決：指合同當事人就合同履行過程中發(fā)生的爭議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。相關(guān)問題及注意事項：1.裝修設(shè)計方案變更：在裝修過程中，甲方可能會對設(shè)計方案進行變更，雙方應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確變更內(nèi)容、費用和工期的影響。2.裝修材料的質(zhì)量問題：乙方提供的裝修材料應(yīng)符合約定的質(zhì)量標準，雙方可以約定第三方檢測機構(gòu)進行材料檢測，確保材料質(zhì)量。3.工期延誤：乙方應(yīng)按照約定的工期完成裝修工程，如因特殊情況導致工期延誤，雙方應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確工期延誤的原因和延期時間。4.質(zhì)量問題的處理：裝修工程完成后，甲方應(yīng)進行驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時進行修復，直至符合約定的質(zhì)量標準。5.違約金的計算與支付：雙方應(yīng)明確違約金的計算方法和支付時間，避免發(fā)生糾紛。適用場景：本合同