2024年（實用）加工承攬合同篇

第頁2024年（實用）加工承攬合同篇加工承攬合同1

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商，就本工程復(fù)合實木門(含門套)、實木防火門(含門套)供應(yīng)及售后服務(wù)，達(dá)成如下一樣看法，特訂立本合同。

1工程概況

1.1工程名稱：

1.2建設(shè)地點：

1合同內(nèi)容

1.1本合同包含內(nèi)容：本工程實木門、實木防火門供應(yīng)及售后服務(wù)、確?？⒐を炇胀ㄟ^。

1.2工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

1.2.1質(zhì)量目標(biāo)：確?！疤┥奖币?/p>

1.2.2合格率：壹次報驗合格率需達(dá)到100%

1.2.3優(yōu)良率：壹次報驗優(yōu)良率需達(dá)到95%

1.2.4質(zhì)量要求：達(dá)不到“泰山杯”標(biāo)準(zhǔn)時，按結(jié)算總價5.00%進(jìn)行違約處理。

2工期

2.1工期：自接到甲方書面通知的開工令后50日內(nèi)將木門加工制作完畢并依據(jù)總包商要求運至工地現(xiàn)場安裝完畢。(乙方依據(jù)現(xiàn)場狀況自行進(jìn)行實測實量，以保證木門下料尺寸、數(shù)量等數(shù)據(jù)的精確性)。

2.2木門進(jìn)場、安裝時間：以甲方書面通知為準(zhǔn)。

2.3拖延工期懲罰：乙方每拖延壹天按結(jié)算總價1.00%進(jìn)行懲罰。

3技術(shù)要求：

4.1必需嚴(yán)格根據(jù)圖集L92J601(木門)、L92J606(防火門)中規(guī)定制作加工,并嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50210-20xx)、《木結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范》(GB14101-93)的規(guī)定等。

4.2實木復(fù)合門、實木防火門的技術(shù)要求及檢驗標(biāo)準(zhǔn)：詳見招標(biāo)文件之要求。

4.3乙方必需保證向甲方供應(yīng)滿意上述質(zhì)量要求的產(chǎn)品，且安裝后應(yīng)為符合國家規(guī)范規(guī)定的成品門，否則按如下方法處理：

4.3.1甲方可以拒收此貨物，否則執(zhí)行下條：

4.3.2甲方有權(quán)隨意處理，且乙方要擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的處理費用。

4.4乙方需供應(yīng)的技術(shù)文字資料：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢測報告、其他山東省、聊城市建設(shè)主管部門規(guī)定的資料以及滿意“泰山杯”竣工驗收要求的資料。

4經(jīng)濟(jì)條款

4.1承包方式：包工包料、包工期、包質(zhì)量。

4.2合同范圍及綜合單價包含內(nèi)容：包工包料成活價。產(chǎn)品供應(yīng)到聊城供電公司電力生產(chǎn)中心工程項目經(jīng)理部指定的工地現(xiàn)場并進(jìn)行成品門的安裝等全部工序和成品愛護(hù)直至竣工驗收合格。

4.2.1工藝復(fù)合實木門(含門套)制作、安裝綜合單價包含內(nèi)容：

1、工藝復(fù)合實門(含門套)制作、加工、運輸、安裝、五金配件供應(yīng)以及安裝(每套門配門鎖一把、三幅可調(diào)合頁、專用地吸、雙開門配插銷、大把手，每套門帶二幅等相關(guān)五金配件等)2、其他相關(guān)費用：成品愛護(hù)、剩余物料退場、現(xiàn)場清理、工程交付及責(zé)任期內(nèi)的質(zhì)量缺陷保修等全過程3、乙方自有的管理費、利潤、稅金等一切費用。

4、木門的檢驗試驗費用、進(jìn)場后材料的復(fù)試費用。

4.2.2實木防火門(含門套)制作、安裝綜合單價包含內(nèi)容：

1、防火實木門(含門套)制作、加工、運輸、安裝、五金配件供應(yīng)及安裝(門鎖、可調(diào)合頁、專用地吸、雙開門配插銷、閉門器及大把手，每套門帶二幅等相關(guān)五金配件等)

2、其他相關(guān)費用：成品愛護(hù)、剩余物料退場、現(xiàn)場清理、工程交付及責(zé)任期內(nèi)的質(zhì)量缺陷保修等全過程

3、乙方自有的管理費、利潤、稅金等一切費用。

4、木門的檢驗試驗費用、進(jìn)場后材料的復(fù)試費用、當(dāng)?shù)叵纻浒敢约跋莉炇召M用。

4.3合同總價：暫估壹佰陸拾萬元;(綜合單價詳見合同附件，其中木門明細(xì)及數(shù)量為暫估)

4.4工程量結(jié)算原則：依據(jù)安裝好以后的門的實際“樘”數(shù)進(jìn)行結(jié)算。

4.5工程款支付：

4.5.1預(yù)付款：20xx年2月份之前甲方向乙方支付合同總價的20%作為預(yù)付款。

4.5.2進(jìn)度款1：木門門套、防火門門套全部進(jìn)場后7天內(nèi)支付合同總價的30%。

4.5.3進(jìn)度款2：門扇進(jìn)場且木門(防火門)全部安裝完畢經(jīng)甲方驗收合格以后7天內(nèi)支付至合同總價的70%。

4.5.4進(jìn)度款3：竣工驗收且同業(yè)主竣工結(jié)算完成后付款至合同總價的95%。

4.5.5保修金：余款5%作為質(zhì)量保修金，在無任何質(zhì)量問題的狀況下貳年后一月內(nèi)一次性無息付清。(質(zhì)保期為2年)

4.5.6發(fā)票：每批付款前，乙方必需向甲方供應(yīng)有效發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款。

5工地代表

5.1乙方駐工地代表：

聯(lián)系人：聯(lián)系電話：

甲方責(zé)任：

5.1.1主動協(xié)作乙方工作，對乙方供應(yīng)的材料安排進(jìn)行復(fù)核。

5.1.2幫助乙方同其他相關(guān)工種隊伍的協(xié)作。

5.1.3依據(jù)雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計要求進(jìn)行現(xiàn)場驗收。

5.2乙方責(zé)任：

5.2.1依據(jù)雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)，保質(zhì)保量按期完成。

5.2.2派駐現(xiàn)場代表，對現(xiàn)場門洞口尺寸進(jìn)行實測實量，對門的數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計，以保證成品的精確性。

5.2.3負(fù)責(zé)木門的安裝工作并確保竣工驗收通過。

5.2.4門扇彎曲、開膠、起鼓、變形等內(nèi)在質(zhì)量問題以及破損、觀感等外觀質(zhì)量問題由乙方負(fù)全部責(zé)任，若發(fā)生以上任何一種質(zhì)量問題，乙方必需無條件、無償重新更換產(chǎn)品且甲方有權(quán)將由此造成的損失在乙方結(jié)算款中扣除此費用。

5.2.5依據(jù)合同工期約定，對影響工期的因素以書面形式提前通知甲方，但必需給甲方足夠的'處理時間。

5.2.6乙方車輛進(jìn)出工地，必需保證施工人員及他人的平安，否則，由此造成的一切平安、經(jīng)濟(jì)責(zé)任及損失，皆由乙方負(fù)責(zé)。

5.2.7乙方出廠產(chǎn)品應(yīng)有：商標(biāo)、名稱、型號、規(guī)格、制造廠名稱、出廠日期、合格證等標(biāo)記。

5.2.8依據(jù)4.4要求供應(yīng)合格的文字資料。

6平安施工

7.1乙方應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定做好平安教化工作，執(zhí)行甲方現(xiàn)場管理規(guī)定。乙方人員進(jìn)入施工現(xiàn)場必需佩戴平安帽。乙方必需保證其工作人員及他人的平安，否則，由此造成的一切平安、經(jīng)濟(jì)責(zé)任及損失，皆由乙方負(fù)責(zé)。

7.2乙方進(jìn)出場車輛必需謹(jǐn)慎駕駛，應(yīng)充分考慮現(xiàn)場場地狹小因素。發(fā)生事故，應(yīng)主動實行有效措施，防止損失擴(kuò)大，并擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。

7.3乙方車輛進(jìn)出甲方工地，必需聽從甲方的現(xiàn)場和平安保衛(wèi)要求，如不聽從，一切責(zé)任乙方自負(fù)。且甲方有權(quán)依據(jù)項目部相關(guān)管理制度對乙方進(jìn)行懲罰。

7.4乙方車輛出場時不得私自運輸甲方現(xiàn)場物資出場，一經(jīng)發(fā)覺視為偷竊，根據(jù)“偷一罰十”的原則進(jìn)行懲罰。

7.5貨物卸車至甲方指定位置，應(yīng)擺放整齊。如放至室外則應(yīng)實行防雨、防曬、防潮等措施。

7其他

7.1招標(biāo)文件及乙方的全部投標(biāo)資料皆為本合同不行分割的組成部分，與本合同有同等法律效力。

7.2本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

7.3本合同如有糾紛，雙方同意向合同簽訂地(聊城市)人民法院起訴。

7.4本合同一式陸份，甲乙雙方各執(zhí)正本壹份、副本貳份。

7.5本合同全部內(nèi)容皆為電腦打印格式，手寫無效。

7.6合同有效期：雙方蓋章簽字完成后生效，至甲方支付完全部合同價款后失效。

甲方：

單位名稱：(蓋章)

代表：(簽字)

簽訂日期：年月日

乙方：

單位名稱：

代表：

聯(lián)系電話：

開戶銀行：

帳號：

收款人全稱：

簽訂日期：

(蓋章)年月日

(簽字)

加工承攬合同2

訂做方（以下簡稱需方）：

承攬方（以下簡稱供方）：

訂做方托付承攬方加工25米箱梁芯模模板，依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：

（此合同單價為稅前價）

品名規(guī)格數(shù)量單位重量（噸）單價元/噸價款（元）備注

箱梁芯模25米正交2套11700077000約計重量總計總金額（大寫）柒萬柒仟元整

二、技術(shù)資料供應(yīng)方法：

需方供應(yīng)標(biāo)的物所需施工圖，按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工；

三、質(zhì)量要求：

供方嚴(yán)格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求，并協(xié)作甲方的監(jiān)督檢查；

四、交貨地點：

供方廠內(nèi)驗收交貨；

五、交貨時間：

合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，其次套芯模10月13日交貨。

六、計量方式：

需方以標(biāo)的物加工過磅重量進(jìn)行結(jié)算；

七、結(jié)算方式：

合同簽訂后需方預(yù)付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標(biāo)的物時結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項（以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn)）。

八、標(biāo)的.物全部權(quán)

自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的，標(biāo)的物仍屬于供方全部。

九、運輸方式及到達(dá)站和費用負(fù)擔(dān)：

汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方擔(dān)當(dāng)運輸費用.工地卸車及其它費用由需方擔(dān)當(dāng)。

十、本合同解除的條件：

合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。

十一、違約責(zé)任：

由違約方負(fù)責(zé)；

十二、解決合同糾紛的方式：

協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；

十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。

本合同傳真件同樣有效。

十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應(yīng)。

訂做方：

承攬方：

單位：

單位：

法定代理人：

法定代理人：

托付代理人：

托付代理人：

電話：

電話：

開戶行：

戶名：

帳號：

卡號：

郵編：

郵編：

簽訂時間：

加工承攬合同3

甲方：_______

法定代表人：_______

乙方：_______

身份證號：_______

鑒于：

乙方在甲方任職過程中，甲方向乙方供應(yīng)的任何非公開的、專有的和具有保密資料及信息(含甲方產(chǎn)品加工等信息)，屬于本合同協(xié)議保密的內(nèi)容。

乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)嚴(yán)格的保密義務(wù)。

風(fēng)險提示：用人單位有權(quán)實行措施愛護(hù)商業(yè)隱私，但在訂立保密協(xié)議時應(yīng)留意不能侵?jǐn)_勞動者的`合法權(quán)利——勞動者有擇業(yè)的自由，但在行使權(quán)利時同樣不得損害用人單位的商業(yè)隱私。

保密協(xié)議跟其它協(xié)議一樣，首先必需遵循公允、同等原則，才具有法律效力，否則該協(xié)議無效。

雙方就以上保密內(nèi)容達(dá)成如下協(xié)議：

第一條隱私信息

本協(xié)議所稱隱私信息包括：技術(shù)信息、專有技術(shù)、經(jīng)營信息和甲方公司中列為絕密、機級的各項文件。

乙方對此商業(yè)隱私擔(dān)當(dāng)保密義務(wù)。

其次條保密期限及費用

風(fēng)險提示：許多企業(yè)通常約定保密期限為任職期間及離職后2至3年，這樣的約定會給員工造成誤會——即離職后過了2至3年后，可公開或運用商業(yè)隱私了，這樣的約定是不行取的。

因此，企業(yè)應(yīng)區(qū)分約定，對商業(yè)隱私的保密期限應(yīng)約定保密期限做為“直至該保密信息通過正常途徑進(jìn)入公知領(lǐng)域”為止，而不做詳細(xì)的年限約定;對于一般的保密信息宜約定2年或3年保密期限。

雙方同意本協(xié)議規(guī)定的保密期限為自本協(xié)議簽署之日起至雙方勞動關(guān)系終止或解除后_______年內(nèi)有效。

在保密期限內(nèi)甲方要給乙方肯定的保密費用。

第三條乙方的義務(wù)和責(zé)任

1、乙方應(yīng)自覺維護(hù)甲方的利益，嚴(yán)格遵守本托付方的保密規(guī)定;

2、乙方不得向任何單位和個人泄露甲方的任何資料信息;

3、乙方不得利用所駕馭的商業(yè)隱私牟取私利。

第四條違約責(zé)任

風(fēng)險提示：依據(jù)民法典規(guī)定，除了員工違反培訓(xùn)服務(wù)期約定或違反競業(yè)限制義務(wù)兩種情形之外，企業(yè)不得與員工約定由員工擔(dān)當(dāng)違約金的條款。

因此，保密協(xié)議中不得約定員工泄露企業(yè)商業(yè)隱私時應(yīng)當(dāng)支付違約金，只能要求員工賠償由此給企業(yè)造成的損失。

乙方違反協(xié)議，造成甲方重大經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)賠償甲方所受全部損失，并按甲方有關(guān)制度處理;并支付甲方違約金____元。

第五條爭議解決

1、因履行本協(xié)議發(fā)生的勞動爭議，雙方應(yīng)以協(xié)商為主，假如無法協(xié)商解決，則由爭議一方或雙方向甲方所在地的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。

2、任何一方不服仲裁的，可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

第六條其他

協(xié)議雙方簽字生效;未盡事宜由雙方另行具文，與本合同書具有同等效力。

甲方(蓋章)：

_____年_____月_____日

乙方(簽字)：

_____年_____月_____日

加工承攬合同4

原告：_________________張__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________鎮(zhèn)__________村__________街__________號，系__________市__________汽車車身修理店業(yè)主。

被告：_________________市__________貿(mào)易有限公司法定代表人：_________________王__________

居處地：_________________市__________鎮(zhèn)__________路懇求事項：_________________

1依法判決被告向原先支付車廂款計人民幣64171元。

2依法判決被告從___年___月___日至還清之日止根據(jù)年利率7.47%的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付逾期付款滯納金(暫計至___年___月___日)計人民幣9587.15元;

3本案全部訴訟費用由被告擔(dān)當(dāng)。事實和理由：_________________

原告與被告常常有業(yè)務(wù)往來。被告多次向原告訂做汽車車廂，原告根據(jù)被告的要求多次向被告供應(yīng)汽車車廂，約定付款時間為次月月底。被告起先就沒有依約付款。經(jīng)原告多次催收，被告僅以原告摯友購車款相抵。___年___月___日，原告與被告再次以原告摯友購車款相抵之后，被告尚欠原告車廂款計人民幣64171元。后來，原告多次接著向被告催收，被告均無故推諉不支付至今。綜上所述，原告認(rèn)為，原告與被告是合法有效的加工承攬合同關(guān)系。原告已經(jīng)如約交付被告定做的車廂給被告，被告理應(yīng)剛好依約付款。但是，被告卻無理拒不支付至今。被告的行為明顯嚴(yán)峻損害了原告的合法權(quán)益。為了維護(hù)原告的'合法權(quán)益。依據(jù)我國有關(guān)法律的相關(guān)規(guī)定，特向法院提起訴訟，懇求法院依法判決。

此致

__________市人民法院

具狀人：_________________

_____年____月____日

加工承攬合同5

甲方：

法定代表人：_____________

乙方：

代理人：_________________

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民終字第____號）達(dá)成如下和解協(xié)議：

1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的托付授權(quán)，事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。

2、甲方確定對該案撤回上訴，為彌補甲方的'損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。

3、雙方無其它經(jīng)濟(jì)糾紛。

4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。

甲方：

法定代表人：____________________

乙方：

代理人：________________________

__________年_______月_______日

加工承攬合同6

甲方（定作方）：

代理人：

地址：

聯(lián)系電話：

乙方（承攬方）：

代理人：

地址：

聯(lián)系電話：

甲、乙雙方本著同等合作、互惠互得的原則，依據(jù)《民法典》和其他相關(guān)法規(guī)的.規(guī)定，就___________（地點）玻璃供需問題，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一樣同意簽訂以下加工合同，詳細(xì)條款如下：

一、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價：

玻璃品種：___________，規(guī)格：___________，數(shù)量：___________，單價：___________。

交貨地點：

運輸方式、費用：

1）由乙方負(fù)責(zé)送貨，運輸費用由乙方擔(dān)當(dāng).玻璃卸車前破片由乙方負(fù)責(zé)，落地驗收后出現(xiàn)破損由甲方負(fù)責(zé).

2）產(chǎn)品必需按甲方訂單要求每片附加標(biāo)簽、規(guī)格、品種、樓號樓層等識別編碼，標(biāo)簽編統(tǒng)一貼在白玻面，以便區(qū)分。

二、交貨期：

合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨，補片玻璃應(yīng)在七日內(nèi)完成。

三、驗收方式：

1）玻璃送達(dá)甲方工地后應(yīng)當(dāng)場驗收當(dāng)批玻璃，發(fā)覺有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應(yīng)以剛好予以檢驗，若有異議應(yīng)在三日內(nèi)以書面形式通知乙方，否則視為驗收產(chǎn)品合格。

2）_________玻璃制作按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn).

六、結(jié)算及付款方式：

甲方依據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠(yuǎn)期支票，乙方發(fā)車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并供應(yīng)發(fā)票給甲方。

七、違約責(zé)任：

1）雙方應(yīng)按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應(yīng)向甲方支付3%作為違約金.

2）如產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計要求，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。

八、其他：

本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，合同爭議雙方均有權(quán)提起訴訟。

九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結(jié)束本合同自行解除。

十、保質(zhì)期及保修

1、保質(zhì)期為二年（驗收之日起）

2、執(zhí)行本項目保修期，在保修期內(nèi)發(fā)覺玻璃質(zhì)量問題，乙方無償更換，執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的責(zé)任。

甲方：

代表：

賬號：

戶行：

___________年___月___日

乙方：

代表：

賬號：

戶行：

___________年___月___日

加工承攬合同7

定作方：xx（簡稱甲方）

營業(yè)執(zhí)照號碼：xxx

承攬方：xx（簡稱乙方）

營業(yè)執(zhí)照號碼：xxx

依據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一樣，訂立下列條款，共同信守：

品名或項目

規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：xxx

二、原材料的供應(yīng)以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：xxx

三、履行的期限、地點和方式：xxx

四、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：xxx

五、結(jié)算方式：xxx

六、違約責(zé)任：除不行抗力的緣由外，任何一方不履行合同，都要擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。

1．承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值xx％或酬金總額xx％的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》其次十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2．定作方的.違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付未履行部份價款總值xx％的違約金；不屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金xx％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》其次十二條的’有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

七、雙方約定的其它條款：xxx

八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)剛好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以干脆向人民法院起訴。

十、本合同一式xx份，正本雙方各執(zhí)xx份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。

十二、本合同簽訂日期：20xx年xx月xx日

定作方：xxx

代表：xx

開戶銀行：xx

帳號：xx

承攬方：xxx

代表：xx

開戶銀行：xx

帳號：xx

xx年xx月xx日

加工承攬合同8

建設(shè)單位（甲方）：福建明鑫機器人科技有限公司合同編號：GL-140619-MX-036

加工單位（乙方）：漳州市國立金屬制品有限公司簽訂地點：漳州市

依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循同等、自愿、公允和誠懇信用的原則，為明確各自權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一樣訂立本合同。

第一條工程概況

1、工程名稱：機器人構(gòu)件

序號機臺名稱部件名稱單位數(shù)量重量價格

1翻轉(zhuǎn)機通用件機器人底座個3報價預(yù)估重量為3010kg,最終重量以過磅為準(zhǔn)。含17％增值稅，裝車費；總價以過磅重量計算。

2機器人墊座個3

3夾具框架個6

4機座個6

5從動箱箱體個6

6箱體墊座過渡板個4

7機箱墊座個4

8氣動翻轉(zhuǎn)變位機主動箱箱體個2

9伺服翻轉(zhuǎn)變位機伺服減速器箱體個2

備注：已方代早方叫車，運費甲方負(fù)責(zé)。

2、加工地點：漳州市北斗工業(yè)園

3、工程量：每批約5噸

4、合同內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)件制作。

5、承包方式：包工包料。

6、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：合格

其次條合同價款

1、型鋼及次構(gòu)件加工費3310元/噸（不含檢測費用）。

第三條雙方職責(zé)

1、甲方應(yīng)供應(yīng)確認(rèn)的.設(shè)計圖給乙方；

2、乙方應(yīng)按本合同約定及設(shè)計圖紙設(shè)計要求按時、按質(zhì)、按量完成加工制作工作；

3、乙方在制作過程中，必需接受甲方的質(zhì)量平安監(jiān)督。

4、甲方中途變更設(shè)計，應(yīng)當(dāng)以書面形式通知乙方，已加工的鋼構(gòu)件及現(xiàn)場損失由甲方負(fù)責(zé)。

5、甲方應(yīng)按本合同約定的期限支付價款。

6、甲方應(yīng)在結(jié)算前審核結(jié)算清單，如有爭議，應(yīng)剛好提出校對。

第四條加工材料供應(yīng)

乙方包工包料，經(jīng)雙方確認(rèn)材料結(jié)算單價如下

序號材料名稱材質(zhì)單價數(shù)量結(jié)算金額

1鋼板過磅價Q2353670

依據(jù)下單時間鋼材價格為準(zhǔn)。

備注：以上構(gòu)件材料厚度限制范圍在:6mm為5.75mm左右,8mm為7.5mm左右,10mm為9.7mm左右,12mm為11.7mm左右,。

第五條驗收與結(jié)算

1、本工程材料及加工費的核算方法：按材料過磅重量計重；

2、甲方到乙方廠內(nèi)提貨，乙方負(fù)責(zé)裝車，甲方負(fù)責(zé)卸車運費甲方負(fù)責(zé)；

3、甲方在乙方制作過程中須要到乙方工廠監(jiān)督或驗收加工件時，乙方必需供應(yīng)便利并幫助相關(guān)工作。在甲方驗收過程中，如發(fā)覺質(zhì)量問題，乙方必需按圖紙及作相應(yīng)更改。

第六條付款方式：

1、本月送貨單送出的貨，月底開票及對送貨單送達(dá)后次月10號前結(jié)清全款。

2、若因其他緣由甲方無法提取材料，則甲方必需在乙方通知提取材料時間后15天內(nèi)結(jié)清全部款項；甲方逾期付款乙方有權(quán)擁有該批材料并向甲方收取違約金（按合同總價的日1收?。?。

第七條違約責(zé)任：現(xiàn)場安裝時出現(xiàn)制作問題（安裝尺寸等問題）由乙方負(fù)責(zé)返工、無法返工部分由乙方負(fù)責(zé)解決。

第八條其它

1、合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。

2、雙方約定，在履行合同過程中如產(chǎn)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商無效，任何一方可提請合同履行地所在人民法院解決。

3、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。合同自雙方簽字蓋章其次天收到預(yù)付款后生效，現(xiàn)場驗收完成無出現(xiàn)加工質(zhì)量問題后自動失效。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

代表人：代表人：

加工承攬合同9

甲方：_________

乙方：_________

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方托付乙方代理皮革進(jìn)料加工，皮革制品出口業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：

一、甲方托付乙方代理皮革進(jìn)料加工，皮革制品出口至_________業(yè)務(wù)，乙方接受甲方托付。

二、合同標(biāo)的：_________

產(chǎn)品名稱：_________

數(shù)量：_________

合同金額：_________

擬出運日期：_________

出運港：_________

到貨港：_________

外方付款結(jié)算方式：_________

三、雙方責(zé)任及義務(wù)：

(一)甲方職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)與外商簽訂全部出口合同，并對合同的全部內(nèi)容負(fù)責(zé);

2.負(fù)責(zé)支配生產(chǎn)、出運、交貨;

3.負(fù)責(zé)向乙方供應(yīng)工廠開具的增值稅發(fā)票、納稅繳款書及運費等正式發(fā)票;

4.擔(dān)當(dāng)業(yè)務(wù)的'全部費用及風(fēng)險，保證按合同條款(合同標(biāo)的)的全部內(nèi)容執(zhí)行，并向乙方支付出口代理手續(xù)費(乙方收匯)。

(二)乙方職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)按甲方供應(yīng)的合同內(nèi)容對外簽訂出口合同;

2.供應(yīng)出口貨物商檢、報關(guān)、出運和結(jié)匯等工作所需的單據(jù);

3.負(fù)責(zé)出口結(jié)匯;

4.結(jié)匯后一周內(nèi)，將貨款轉(zhuǎn)付甲方賬戶。

四、違約責(zé)任：

如因任何一方未履行本協(xié)議規(guī)定的責(zé)任而給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失，由違約方擔(dān)當(dāng)。

五、甲方出具的擔(dān)保函是本協(xié)議不行分割的一部分。

六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

自簽字之日起生效，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________

乙方(蓋章)：_________

代表(簽字)：_________

代表(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

簽訂地點：_________

加工承攬合同10

甲方（承租方）：____________

乙方（出租方）：____________

甲方因_______需求，租用乙方演出器材設(shè)備，依據(jù)《_____》的有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一樣，簽訂本合同。

第一條承攬甲方活動的項目

1、舞臺搭建和舞美設(shè)計布置；

2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作；

3、活動所需設(shè)備和物品的運輸、裝卸；

4、活動現(xiàn)場的錄像。

其次條租賃設(shè)備概況

設(shè)備的名稱：__________。

租賃用途：____________。

運用時間：_____年____月____日。

安裝時間：_____年____月____日____時。

安裝地點：___________________。

拆卸時間：_____年____月____日____時。

第三條租賃設(shè)備的運輸與操作

租賃設(shè)備的進(jìn)退場調(diào)試安裝、操作由乙方擔(dān)當(dāng)。

第四條租賃設(shè)備的運用及規(guī)定

1、合同期內(nèi)，乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理運用，甲方下達(dá)合理、合法的演出設(shè)備運用任務(wù)，乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣，按甲方規(guī)定的時間，合同的標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成。

2、乙方應(yīng)依據(jù)演出的作息時間，合理支配設(shè)備的修理、保養(yǎng)(費用自負(fù))，確保演出正常運用。

3、由甲方自身緣由造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自負(fù)。

4、甲方應(yīng)當(dāng)主動協(xié)作乙方整理場地，供應(yīng)電源，演出期間確保電路暢通，如發(fā)生事故，由甲方負(fù)責(zé)。

第五條平安與治安

1、甲方必需確保演出場地四周的平安保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé)（由乙方造成的緣由除外)。

2、夜間值班，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。

第六條合同金額及付款方式

1、合同總價款為人民幣_______元（大寫：人民幣:________整）。

2、合同簽訂當(dāng)日，甲方支付乙方定金合同總額_________％，即人民幣_______元（大寫：人民幣:_________整）。余額演出_______個工作日結(jié)清。

第七條雙方責(zé)任

1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的'演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工，甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的費用。

2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的損失費用。

3、本著高度負(fù)責(zé)，長期合作的精神，乙方保證按合同約定的器材明細(xì)表及節(jié)目單進(jìn)行演出并保證舞臺堅實平安、音響演出效果。

4、乙方如有器材變動，應(yīng)提前三天通知甲方并征得甲方同意。

第八條其他

1、對本合同內(nèi)容的任何修改、補充或變更須采納書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不行分割的組成部分。

2、本合同履行中，雙方如有爭議，可協(xié)商解決，協(xié)商不成可提交_________委員會_____。

3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

甲方（簽章）：____________

法定代表人：____________

聯(lián)系電話：_________

銀行賬號：____________

托付代理人（簽章）：____________

_______年_____月______日

乙方（簽章）：____________

法定代表人：____________

聯(lián)系電話：_________

銀行賬號：____________

托付代理人（簽章）：____________

_______年_____月______日

加工承攬合同11

定作方(甲方)：

承攬方(乙方)：

甲方托付乙方加工下列產(chǎn)品，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同：簽訂時間：20xx年4月x日

第三條、交(提)貨地點、時間：簽訂合同后，20天內(nèi)鋼架進(jìn)場，總工期50天。

第四條、提貨方式：由乙方負(fù)責(zé)。

第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應(yīng)于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方，內(nèi)在質(zhì)量異議應(yīng)在1個月內(nèi)以書面方式提出，否則視為沒有異議。

第六條、付款方式及期限：甲方應(yīng)于本合同生效后，一天后向乙方預(yù)付預(yù)付款計：30萬元，主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬，彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款，(余款安實際發(fā)生量結(jié)算計算)。否則甲方擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。合同標(biāo)地物全部權(quán)自甲方貨款全額交付時起轉(zhuǎn)移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務(wù)時，合同標(biāo)地物的.全部權(quán)歸乙方全部。預(yù)付款沖抵最終一筆貨款。

第七條、違約責(zé)任：

1、乙方逾期供應(yīng)加工成品，應(yīng)賠償給甲方造成的干脆經(jīng)濟(jì)損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)貨款每日1%的違約金。

2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應(yīng)擔(dān)當(dāng)拒提部分相應(yīng)貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當(dāng)按漲價后價格執(zhí)行。

3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應(yīng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。

4、如遇下雪、下雨、風(fēng)沙、停電、斗爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法選購 到等不行抗拒因素時交貨期限順延。

5、甲乙雙方在正式起先履行合同義務(wù)時，假如原材料價格發(fā)生改變，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。

第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預(yù)付款后，乙方起先履行合同義務(wù)。

第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。

單位名稱(章)單位名稱(章)

單位地址：單位地址：

法定代表人：法定代表人：

托付代理人：托付代理人：

年月日

加工承攬合同12

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格（長，寬，高cm）│單位│數(shù)量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180x40x200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

其次條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采納水曲柳．

二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做．

三，嚴(yán)格駕馭木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必需嚴(yán)密，堅實、表面必需平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝便利．

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)．

第三條原材料由甲方供應(yīng)．

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)覺供應(yīng)的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)剛好通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改看法．甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元．

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必需到廠驗收．驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)．雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局供應(yīng)檢驗證明．

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必需在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)．

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)．

第九條運輸方法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)．運輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)．

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款２００００元（貳萬元）．甲方不履行合同時，除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，必需如數(shù)返還預(yù)付款．乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還．

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款．

第十二條甲方的違約責(zé)任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的.損失由甲方賠償．

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍舊須要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再須要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收．

第十三條乙方的違約責(zé)任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．

二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值

３０％的違約金．

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方供應(yīng)圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失．

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．

六，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費用．

第十四條不行抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任．但甲方應(yīng)當(dāng)實行主動措施，盡量削減損失，如不行抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失．

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以干脆向人民法院起訴．

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份．

甲方：××縣木具廠（蓋章）

代表人：黃華新（簽名）

地址：七都鎮(zhèn)

電話：６６．８９７１

開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

帳號：１０４７５０

乙方：××縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關(guān)中山街５號

電話：３３．７３４７

開戶銀行：××縣支行

帳號：００３４８５

一九八五年一月二十五日

加工承攬合同13

甲方：_________________公司，地址：_________________電話：_________________電傳：_________________

法定代表人：_________________職務(wù)：_________________國籍：_________________

乙方：_________________公司，地址：_________________電話：_________________電傳：_________________

法定代表人：_________________職務(wù)：_________________國籍：__________________

雙方為開展來料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。

第一條加工內(nèi)容

乙方向甲方供應(yīng)加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方供應(yīng)的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。

其次條交貨

乙方在合同期間，每個月向甲方供應(yīng)________原材料，并負(fù)責(zé)運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運至________港_____付乙方。

第三條來料數(shù)量與質(zhì)量

乙方供應(yīng)的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方供應(yīng)給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)給甲方應(yīng)交付的.原材料，甲方除對無法履行本合同不負(fù)責(zé)外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。

第四條加工數(shù)量與質(zhì)量

甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。

第五條加工費

甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣_________________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣_________________元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有改變時，雙方將另行議定。

第六條付款方式

乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月，由乙方向甲方開馬上期信用證，支付加工費。

第七條運輸與_____

乙方將原材料運交甲方的運費和_____費由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和_____費由甲方負(fù)責(zé)。

第八條不行抗力

由于斗爭和嚴(yán)峻的自然災(zāi)難以及雙方同意的其他不行抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應(yīng)盡快將事故通知對方，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。

第九條_____

本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國_____________機構(gòu)進(jìn)行_____。_____適用法律為：

1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;

2.中華人民共和國法律;

3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。

_____裁決為終局裁決，_____費用由敗訴一方擔(dān)當(dāng)。

第十條合同有效期

本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。

第十一條合同的續(xù)訂

本合同有效期屆滿之前____月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。

第十二條合同文本與文字

本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。

第十三條其他

1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及_____等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%。

2.甲方收到原材料后，應(yīng)按乙方供應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗收。如乙方供應(yīng)的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn)，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負(fù)責(zé)退換或補足。

第十四條合同條款的變更

本合同如有未盡事宜，或遇特別狀況須要補充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一樣。

甲方：________________(蓋章)乙方：________________(蓋章)

代表：________________代表：________________

________年________月________日________年________月________日

加工承攬合同14

合同編號：

訂立合同雙方：

定作人：（以下簡稱甲方）

定作人法定代表（負(fù)責(zé)）人：

簽約人：

定作人承辦單位：

聯(lián)絡(luò)人：

聯(lián)系電話：

定作人機構(gòu)地址：

傳真電話：

承攬人：（以下簡稱乙方）

承攬人法定代表（負(fù)責(zé)）人：

簽約人：

承攬人營業(yè)執(zhí)照：

生產(chǎn)報刊亭許可證明：

承攬人機構(gòu)地址：

聯(lián)系人：聯(lián)系電話：

銀行開戶許可證：

開戶行：

賬戶：

依據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著同等、公允、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條標(biāo)的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_____萬元。

其次條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）

1、

2、

3、

注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。

第三條加工、制作與安裝、要求

1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、牢靠，空間利用充分，運用面積不小于_____平米。

2、運用材料：全部外表面運用大于_____mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采納不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透亮部分不少于_____%，運用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍(lán)色陽光板封頂，并有通風(fēng)口一處。

第四條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

①、乙方將報刊亭樣品（根據(jù)甲方要求的規(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。

②、甲方驗收采納樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可實行隨機抽驗。

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

①、交貨時間：乙方必需保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

③、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進(jìn)行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)

①、乙方對制作的報刊亭進(jìn)行安裝；

②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必需經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____％做為另行修理費用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收）；

④、乙方承諾對甲方運用的報刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。

第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30％的預(yù)付款。

②、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30％的價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60％。

③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35％的`價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95％。

④、剩余的合同標(biāo)的額5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常運用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責(zé)任

①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意變更數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____‰的違約金；

②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金。

第九條乙方違約責(zé)任

①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、運用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；

②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)覺轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方擔(dān)當(dāng)；

③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

第十條糾紛的處理

當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；

②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

第十一條附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對詳細(xì)制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出

補充條款為準(zhǔn)，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：

乙方：

簽約人：

簽約人：

簽約地點：

簽約日期：

加工承攬合同15

托付方：____________________(以下簡稱甲方)

加工方：____________________(以下簡稱乙方)

依據(jù)《_____________》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方托付乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一樣并訂立本合同，共同遵守。

一、加工方式

甲方供應(yīng)鋼結(jié)構(gòu)