農村自建房屋施工合同范本

PAGEPAGE1農村自建房屋施工合同范本甲方（委托方）：________身份證號：________住址：________乙方（施工方）：________統(tǒng)一社會信用代碼：________住址：________鑒于甲方擬自建房屋一棟，乙方愿意承攬該房屋的施工建設，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：________2.工程地點：________3.工程面積：________4.工程結構：________5.工程層數：________6.工程預算：人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。二、工程承包方式1.本工程采用全包干方式，即乙方負責工程的全部施工及材料供應，并承擔施工過程中的所有費用。2.乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙和設計要求進行施工，如有變更，需經甲方書面同意。三、工程期限1.本工程自______年______月______日開始施工，預計______年______月______日竣工。2.如遇不可抗力因素導致工程延期，雙方應協(xié)商解決，并簽訂補充協(xié)議。四、工程質量1.乙方應嚴格按照國家相關標準和規(guī)范進行施工，確保工程質量。2.工程竣工后，乙方應向甲方提供完整的施工資料和驗收報告。3.工程質量保修期為______年，自工程竣工驗收合格之日起計算。五、工程價款及支付方式1.工程價款按照本合同第一條第6款的預算金額支付。2.工程進度支付：乙方完成工程總量的______%，甲方支付工程價款的______%。3.工程竣工驗收合格后，甲方支付至工程價款的______%。4.工程質量保修金為工程價款的______%，待保修期滿后無質量問題，甲方一次性支付給乙方。六、違約責任1.甲方未按合同約定支付工程進度款的，每逾期一日，應支付逾期付款金額的______%作為違約金。2.乙方未按合同約定的工期、質量完成工程的，每逾期一日，應支付逾期完工金額的______%作為違約金。3.任何一方違反合同約定，導致合同解除的，應賠償對方因此造成的損失。七、爭議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：________乙方（施工方）：________簽訂日期：________注：以上合同范本僅供參考，具體內容可根據實際情況進行調整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業(yè)律師意見。2024帶目錄帶附件詳細版-農村自建房屋施工合同范本目錄一、合同雙方基本信息二、工程概況三、工程承包方式四、工程期限五、工程質量六、工程價款及支付方式七、違約責任八、爭議解決九、其他約定十、附件一、合同雙方基本信息甲方（委托方）：________身份證號：________住址：________乙方（施工方）：________統(tǒng)一社會信用代碼：________住址：________二、工程概況1.工程名稱：________2.工程地點：________3.工程面積：________4.工程結構：________5.工程層數：________6.工程預算：人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。三、工程承包方式1.本工程采用全包干方式，即乙方負責工程的全部施工及材料供應，并承擔施工過程中的所有費用。2.乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙和設計要求進行施工，如有變更，需經甲方書面同意。四、工程期限1.本工程自______年______月______日開始施工，預計______年______月______日竣工。2.如遇不可抗力因素導致工程延期，雙方應協(xié)商解決，并簽訂補充協(xié)議。五、工程質量1.乙方應嚴格按照國家相關標準和規(guī)范進行施工，確保工程質量。2.工程竣工后，乙方應向甲方提供完整的施工資料和驗收報告。3.工程質量保修期為______年，自工程竣工驗收合格之日起計算。六、工程價款及支付方式1.工程價款按照本合同第一條第6款的預算金額支付。2.工程進度支付：乙方完成工程總量的______%，甲方支付工程價款的______%。3.工程竣工驗收合格后，甲方支付至工程價款的______%。4.工程質量保修金為工程價款的______%，待保修期滿后無質量問題，甲方一次性支付給乙方。七、違約責任1.甲方未按合同約定支付工程進度款的，每逾期一日，應支付逾期付款金額的______%作為違約金。2.乙方未按合同約定的工期、質量完成工程的，每逾期一日，應支付逾期完工金額的______%作為違約金。3.任何一方違反合同約定，導致合同解除的，應賠償對方因此造成的損失。八、爭議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：________乙方（施工方）：________簽訂日期：________十、附件附件1：施工圖紙附件2：設計要求附件3：工程預算明細注：以上合同范本僅供參考，具體內容可根據實際情況進行調整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業(yè)律師意見。附件列表：1.附件1：施工圖紙2.附件2：設計要求3.附件3：工程預算明細法律名詞及解釋：1.甲方（委托方）：指委托乙方進行農村自建房屋施工的一方，具有委托權力和支付工程款項的義務。2.乙方（施工方）：指承擔農村自建房屋施工任務的一方，具有按照合同約定完成工程并獲取工程款項的權利。3.全包干方式：指乙方負責工程的全部施工及材料供應，并承擔施工過程中的所有費用。4.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭等。5.違約金：指因違反合同約定而向對方支付的一定金額作為違約責任。6.爭議解決：指在合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向法院提起訴訟。實際執(zhí)行過程中可能遇到的相關問題及注意事項：1.工期延誤：由于各種原因導致工程無法按期完成，應提前與甲方溝通，并簽訂補充協(xié)議。2.質量問題：在施工過程中，如出現(xiàn)質量問題，乙方應及時整改，確保工程質量符合約定。3.工程變更：如甲方要求對施工圖紙或設計要求進行變更，應簽訂書面協(xié)議，明確變更內容、費用和工期。4.工程款項支付：甲方應按照合同約定的進度支付工程款項，乙方應按時開具發(fā)票。5.保修責任：工程竣工后，乙方應按照約定承擔保修責任，確保工程正常使用。解決辦法：1.工期延誤：及時與甲方溝通，說明原因，并簽訂補充協(xié)議，明確新的竣工日期。2.質量問題：及時整改，確保工程質量符合約定，并向甲方報告整改進展。3.工程變更：簽訂書面協(xié)議，明確變更內容、費用和工期，確保雙方權益。4.工程款項支付：甲方按時支付工程款項，乙方按時開具發(fā)票，確保資金流轉順暢。5.保修責任：乙方按照約定承擔保修責任，及時處理工程使用過程中