農村自建房施工合同樣本

合同編號：_______甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行農村自建房施工的相關事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：________2.工程地點：________3.工程內容：________4.工程面積：________5.工程價款：人民幣（大寫）：________元整（小寫）：￥________元。6.工程期限：開工日期________，竣工日期________。二、甲方權利與義務1.提供施工圖紙及施工方案，并對圖紙及方案的真實性、合法性負責。2.提供施工所需的場地、水、電等基礎設施。3.負責辦理施工所需的各項審批手續(xù)，包括但不限于施工許可證、環(huán)保、消防等。4.負責協調處理施工過程中與鄰里、村委會等相關單位的關系。5.按約定支付工程價款。6.配合乙方進行施工過程中的質量監(jiān)督、檢查和驗收。三、乙方權利與義務1.嚴格按照施工圖紙、施工方案及甲方的要求進行施工。2.嚴格遵守國家及地方關于建筑行業(yè)的法律法規(guī)，確保工程質量和安全。3.負責施工所需的材料、設備、人員的采購和管理。4.負責施工過程中的質量監(jiān)督、檢查和驗收。5.按約定完成工程，確保工程質量和安全。6.負責施工過程中的安全生產，預防事故發(fā)生。四、工程價款支付方式1.工程價款支付采用分期支付方式，具體支付比例和期限如下：（1）開工前，甲方支付乙方工程價款的_______%作為預付款；（2）工程進度達到_______%時，甲方支付乙方工程價款的_______%；（3）工程竣工并驗收合格后，甲方支付乙方工程價款的_______%；（4）剩余工程價款作為質保金，質保期為_______年，質保期滿后無質量問題，甲方一次性支付給乙方。2.乙方在收到甲方支付的工程價款后，應出具正規(guī)發(fā)票。五、違約責任1.甲方未按約定支付工程價款的，每逾期一日，應支付逾期付款金額萬分之五的違約金。2.乙方未按約定完成工程，逾期竣工的，每逾期一日，應支付逾期竣工金額萬分之五的違約金。3.因乙方原因導致工程質量和安全不符合約定的，乙方應負責無償返修，并承擔由此產生的全部費用。4.因甲方原因導致工程延期或無法正常進行的，甲方應承擔由此產生的全部費用，并賠償乙方因此造成的損失。六、爭議解決本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向工程所在地人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程價款結清之日止。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________簽訂日期：________注：以上合同僅供參考，具體合同內容請根據實際情況調整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業(yè)律師意見。合同編號：_______甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行農村自建房施工的相關事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：________2.工程地點：________3.工程內容：________4.工程面積：________5.工程價款：人民幣（大寫）：________元整（小寫）：￥________元。6.工程期限：開工日期________，竣工日期________。二、甲方權利與義務1.提供施工圖紙及施工方案，并對圖紙及方案的真實性、合法性負責。2.提供施工所需的場地、水、電等基礎設施。3.負責辦理施工所需的各項審批手續(xù)，包括但不限于施工許可證、環(huán)保、消防等。4.負責協調處理施工過程中與鄰里、村委會等相關單位的關系。5.按約定支付工程價款。6.配合乙方進行施工過程中的質量監(jiān)督、檢查和驗收。三、乙方權利與義務1.嚴格按照施工圖紙、施工方案及甲方的要求進行施工。2.嚴格遵守國家及地方關于建筑行業(yè)的法律法規(guī)，確保工程質量和安全。3.負責施工所需的材料、設備、人員的采購和管理。4.負責施工過程中的質量監(jiān)督、檢查和驗收。5.按約定完成工程，確保工程質量和安全。6.負責施工過程中的安全生產，預防事故發(fā)生。四、工程價款支付方式1.工程價款支付采用分期支付方式，具體支付比例和期限如下：（1）開工前，甲方支付乙方工程價款的_______%作為預付款；（2）工程進度達到_______%時，甲方支付乙方工程價款的_______%；（3）工程竣工并驗收合格后，甲方支付乙方工程價款的_______%；（4）剩余工程價款作為質保金，質保期為_______年，質保期滿后無質量問題，甲方一次性支付給乙方。2.乙方在收到甲方支付的工程價款后，應出具正規(guī)發(fā)票。五、違約責任1.甲方未按約定支付工程價款的，每逾期一日，應支付逾期付款金額萬分之五的違約金。2.乙方未按約定完成工程，逾期竣工的，每逾期一日，應支付逾期竣工金額萬分之五的違約金。3.因乙方原因導致工程質量和安全不符合約定的，乙方應負責無償返修，并承擔由此產生的全部費用。4.因甲方原因導致工程延期或無法正常進行的，甲方應承擔由此產生的全部費用，并賠償乙方因此造成的損失。六、爭議解決本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向工程所在地人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程價款結清之日止。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________簽訂日期：________附件：1.施工圖紙及施工方案2.工程預算明細3.工程進度計劃4.質量驗收標準5.安全生產措施注：以上合同僅供參考，具體合同內容請根據實際情況調整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業(yè)律師意見。附件列表：1.施工圖紙及施工方案2.工程預算明細3.工程進度計劃4.質量驗收標準5.安全生產措施法律名詞及解釋：1.《中華人民共和國合同法》：我國規(guī)定合同訂立、履行、變更、解除以及合同糾紛處理等方面的法律。2.審批手續(xù)：指在施工前，根據國家及地方相關規(guī)定，辦理的各項行政審批手續(xù)，如施工許可證、環(huán)保、消防等。3.質保金：為保證工程質量，甲方在工程竣工并驗收合格后，扣留部分工程價款作為質量保證金，質保期滿后無質量問題，甲方支付給乙方。4.違約金：當事人違反合同約定，應向守約方支付的一定金額的賠償金。5.訴訟：當合同糾紛無法通過協商解決時，可以向人民法院提起訴訟，請求法院判決。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.設計變更：施工過程中，甲方可能對設計進行調整，此時應簽訂補充協議，明確設計變更后的工程價款、工期等。2.材料供應：乙方應確保施工材料的質量，避免因材料質量問題導致工程延期或返工。3.工期延誤：乙方應按照工程進度計劃進行施工，如遇特殊情況導致工期延誤，應及時與甲方溝通，并簽訂補充協議。4.質量驗收：工程竣工后，雙方應共同進行質量驗收，確保工程質量符合約定標準。5.質保期：質保期內，乙方應負責維修因施工原因導致的工程質量問題。解決辦法：1.設計變更：簽訂補充協議，明確設計變更后的工程價款、工期等。2.材料供應：乙方應選擇有質量保證的材料供應商，并簽訂材料供應合同，明確材料質量標準。3.工期延誤：及時與甲方溝通，說明原因，簽訂補充協議，調整工期。4.質量驗收：嚴格按照質量驗收標準進行驗收，如有問題