園林綠化建設工程施工合同_第1頁
園林綠化建設工程施工合同_第2頁
園林綠化建設工程施工合同_第3頁
園林綠化建設工程施工合同_第4頁
園林綠化建設工程施工合同_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

園林綠化建設工程施工合同范本一、合同雙方甲方（發(fā)包方）：名稱：[甲方公司名稱]地質：[甲方公司地質]法定代表人：[甲方公司法定代表人姓名]聯(lián)系人：[甲方公司聯(lián)系人姓名]方式：[甲方公司聯(lián)系人方式]乙方（承包方）：名稱：[乙方公司名稱]地質：[乙方公司地質]法定代表人：[乙方公司法定代表人姓名]聯(lián)系人：[乙方公司聯(lián)系人姓名]方式：[乙方公司聯(lián)系人方式]二、合同概述三、工程內容工程名稱：[工程名稱]工程地質：[工程地質]工程范圍：構建園林景觀種植花草樹木建設水池、噴泉等水景設施放置景觀照明設備施工斑馬線、人行道等基礎設施公園道路硬化、綠化、排水等配套設施工程進度：工程開始日期：[開始日期]工程竣工日期：[竣工日期]工程費用：總工程造價：[工程總造價]工程款支付比例及時間節(jié)點：第一次支付：工程開工后的10%第二次支付：工程完成50%后的50%第三次支付：工程完成100%后的40%四、工程質量和驗收工程質量標準：構建園林景觀：遵循《園林景觀建設規(guī)范》（GB/T50178-2008）；種植花草樹木：遵循《城市園林綠化技術規(guī)范》（GB/T19810-2012）；建設水池、噴泉等水景設施：遵循《城市道路綠化條例》；景觀照明：遵循《城市園林綠化工程技術規(guī)范》（GB/T50191-2015）；施工基礎設施和配套設施：遵循相關國家標準和規(guī)范。工程驗收：乙方完成工程后，提出竣工驗收申請，甲方應在5個工作日內完成驗收并出具工程竣工驗收報告；如甲方發(fā)現(xiàn)工程存在質量問題，應在驗收報告中詳細列明，并要求乙方在規(guī)定時間內進行整改；工程竣工驗收通過后，乙方方可要求支付尾款。五、違約責任合同履行保證金：乙方應向甲方支付合同履行保證金，金額為合同總造價的5%；違約責任：對于違反合同履行義務的一方，守約一方有權要求違約方賠償實際損失，并返還履行保證金；未按時履行合同義務；連續(xù)3個月無正當事由未履行合同義務；嚴重違反合同約定；被法院判決為破產(chǎn)；其他違反法律法規(guī)的情況。六、爭議解決本合同的簽訂、解釋和履行均應適用相關法律法規(guī)；對于因合同引起的任何爭議，甲乙雙方應友好協(xié)商解決；若協(xié)商不成，應提交[仲裁機構/法院]進行解決；各方同意接受[仲裁機構/法院]的仲裁/審判，并接受其裁決/判決的最終結果。七、附則本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份；本合同及其補充協(xié)議的變更、修訂，須經(jīng)甲乙雙方簽署的書面協(xié)議生效；未盡事宜，可另

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論