2023小工程施工合同正規(guī)版

小工程施工合同范本1.引言本文檔為小工程施工合同的范本，其中包含了合同的基本信息、雙方權(quán)利義務(wù)、支付條款、工期和索賠等內(nèi)容。本合同適用于小規(guī)模工程施工，如家庭裝修、房屋維修等。2.合同基本信息本合同基于雙方的協(xié)商一致，由各方簽署：乙方（承包方）：地質(zhì)：法定代表人/負(fù)責(zé)人：聯(lián)系方式：甲方（業(yè)主方）：地質(zhì)：法定代表人/負(fù)責(zé)人：聯(lián)系方式：3.工程描述甲方委托乙方進行小工程施工，項目如下：工程名稱：工程地質(zhì)：工程概述：4.合同條款4.1不可抗力雙方在履行本合同過程中如遇到不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤或工程的，應(yīng)及時通知對方，并進行協(xié)商解決。4.2付款方式4.2.1本工程總價為[金額]元，甲方需于工程開工之前支付合同總金額的[比例]作為預(yù)付款。4.2.2乙方完成合同約定的部分工程后，甲方應(yīng)按照實際完成工程的比例支付相應(yīng)的工程款項。4.3工期4.3.1本工程預(yù)計工期為[天數(shù)]天。4.3.2若因甲方原因造成工期延誤，甲方應(yīng)支付相應(yīng)的違約金。4.4施工質(zhì)量乙方應(yīng)按照合同規(guī)定的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求進行施工，保證工程質(zhì)量符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.5保證期乙方保證在工程竣工之后[天數(shù)]內(nèi)進行保修和維護，保證工程質(zhì)量符合要求。5.違約和索賠5.1若乙方未按照合同規(guī)定時間完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。5.2若甲方未按照合同規(guī)定支付工程款項，乙方有權(quán)要求甲方支付相應(yīng)的滯納金。6.雙方責(zé)任和義務(wù)6.1乙方責(zé)任和義務(wù)：按照設(shè)計要求和合同約定進行施工；按照合同約定的工期完成工程；保證工程質(zhì)量合格；定期向甲方匯報工程進展。6.2甲方責(zé)任和義務(wù)：準(zhǔn)時支付工程款項；提供合理的施工條件和技術(shù)支持；協(xié)助解決工程實施中的相關(guān)問題。7.合同變更和解除7.1本合同任何一方在未經(jīng)對方同意的情況下不得單方面變更或解除合同。7.2雙方在書面協(xié)商的基礎(chǔ)上可以對合同內(nèi)容進行修改和變更。8.合同爭議解決本合同如有爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。9.合同生效本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（業(yè)主方）簽字蓋章：日期：乙方（承包方）簽字蓋章：日期：總結(jié)是小工程施工合同的范本，合同內(nèi)容涵蓋了基本信息