下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
施工合同糾紛起訴狀原告:[原告姓名]被告:[被告姓名]根據(jù)中華人民共和國(guó)法律的有關(guān)規(guī)定,原告自愿向貴庭提起本案訴訟,并依法向法庭提交以下起訴狀,請(qǐng)求法庭依法審理處理,維護(hù)我方的合法權(quán)益。一、案由原告和被告于[合同簽訂日期]簽訂了一份施工合同(合同編號(hào):[合同編號(hào)]),約定被告將為原告提供施工服務(wù),雙方約定的工程總造價(jià)為人民幣[合同金額]元整。根據(jù)合同約定,原告根據(jù)合同約定支付了合同價(jià)款的30%,合同約定了在工程的不同階段,原告需要支付剩余工程款。然而,自工程開工以來,被告始終未按照合同約定進(jìn)行施工,導(dǎo)致工程進(jìn)展嚴(yán)重遲滯,給原告的利益造成了嚴(yán)重?fù)p害。事實(shí)上,被告未能按照合同約定的進(jìn)度和質(zhì)量要求完成工程,導(dǎo)致工程無法按時(shí)交付。在施工過程中,被告違反了合同約定的施工規(guī)范和安全要求,致使工程存在質(zhì)量隱患,嚴(yán)重影響了工程的使用功能和市場(chǎng)價(jià)值。二、訴訟請(qǐng)求基于以上事實(shí)和理由,原告提出以下訴訟請(qǐng)求:要求被告按照合同約定的工程進(jìn)度和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),確保工程質(zhì)量,按時(shí)完成工程交付;要求被告賠償因工程延期造成的損失,包括但不限于停工損失、延期交付損失等;要求被告承擔(dān)因施工不規(guī)范導(dǎo)致的工程質(zhì)量問題的賠償責(zé)任,包括但不限于工程修復(fù)費(fèi)用、延期交付補(bǔ)償?shù)?;要求被告支付于原告的律師費(fèi)和訴訟費(fèi)。三、事實(shí)和理由原告與被告簽訂了一份施工合同,約定了工程總造價(jià)、工程進(jìn)度和質(zhì)量要求等相關(guān)事項(xiàng);原告按照合同約定支付了工程價(jià)款的一部分,履行了合同義務(wù);被告未按照合同約定的進(jìn)度和質(zhì)量要求進(jìn)行施工,工程嚴(yán)重遲滯,給原告造成了損失;被告違反合同約定的施工規(guī)范和安全要求,導(dǎo)致工程存在質(zhì)量隱患,影響了工程的使用功能和市場(chǎng)價(jià)值?;谏鲜鍪聦?shí)和理由,原告請(qǐng)求法庭依法判決被告承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任,維護(hù)原告的合法權(quán)益。四、證據(jù)清單原告將在庭審過程中提交以下證據(jù):施工合同及其相關(guān)附件;工程進(jìn)展和施工質(zhì)量記錄;現(xiàn)場(chǎng)照片和視頻等相關(guān)材料;承包商的報(bào)告和證詞等。五、法律依據(jù)中華人民共和國(guó)合同法;中華人民共和國(guó)民事訴訟法。六、訴訟請(qǐng)求方式請(qǐng)求法庭召集雙方進(jìn)行庭審,并要求法庭判決被告按照合同約定進(jìn)行施工,承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、其他事項(xiàng)本案事關(guān)原告的合法權(quán)益,希望法庭能公正、公平地審理此案,并依法作出判決。同時(shí),原告也將配合
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 飛行器制造綜合課程設(shè)計(jì)
- 2025年個(gè)人股份轉(zhuǎn)讓及后續(xù)服務(wù)合同協(xié)議書4篇
- 二零二五年度民間借貸授權(quán)委托法律事務(wù)專項(xiàng)合同4篇
- 專項(xiàng)施工方案審批
- 年度家用制冷電器具競(jìng)爭(zhēng)策略分析報(bào)告
- 2025年度綜合開發(fā)項(xiàng)目代建合同標(biāo)準(zhǔn)文本4篇
- 2024年心理咨詢師題庫(kù)附參考答案(達(dá)標(biāo)題)
- 2025年水電工程自動(dòng)化控制系統(tǒng)安裝合同4篇
- 二零二五版苗圃技術(shù)員智慧苗圃建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理合同4篇
- 環(huán)氧防滑坡道施工方案
- 中外美術(shù)史試題及答案
- 工會(huì)換屆公示文件模板
- 江蘇省南京市協(xié)同體七校2024-2025學(xué)年高三上學(xué)期期中聯(lián)合考試英語試題答案
- 青島版二年級(jí)下冊(cè)三位數(shù)加減三位數(shù)豎式計(jì)算題200道及答案
- GB/T 12723-2024單位產(chǎn)品能源消耗限額編制通則
- GB/T 16288-2024塑料制品的標(biāo)志
- 麻風(fēng)病防治知識(shí)課件
- 干部職級(jí)晉升積分制管理辦法
- TSG ZF003-2011《爆破片裝置安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》
- 2024年代理記賬工作總結(jié)6篇
- 電氣工程預(yù)算實(shí)例:清單與計(jì)價(jià)樣本
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論