建設(shè)工程施工合同范本(標準版)

建設(shè)工程施工合同范本(標準版)建設(shè)工程施工合同范本（標準版）1.合同背景和目的本合同是由建設(shè)單位與施工承包人之間簽訂的建設(shè)工程施工合同，旨在明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，規(guī)范施工過程，確保工程的質(zhì)量、進度和安全。2.合同主要條款2.1合同目的和范圍本合同旨在約定建設(shè)單位委托施工承包人進行建設(shè)工程施工的相關(guān)事宜，包括工程范圍、工期、工程質(zhì)量、工程造價等內(nèi)容。2.2合同價格和支付方式建設(shè)單位與施工承包人約定的工程造價為合同價格，支付方式可以分期支付或一次性支付，具體支付方式見合同附件。2.3工程進度與交付施工承包人應(yīng)按合同約定的工期完成工程，工程進度由建設(shè)單位和施工承包人共同制定并嚴格執(zhí)行。工程交付以建設(shè)單位驗收合格為準。2.4工程質(zhì)量和保修責(zé)任施工承包人應(yīng)按國家標準和合同約定的質(zhì)量要求進行施工，并對工程質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任。保修期為合同約定的時間，如果保修期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，施工承包人應(yīng)及時進行修復(fù)。2.5現(xiàn)場安全和勞動保護施工承包人負責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理和勞動保護。建設(shè)單位有權(quán)對施工現(xiàn)場進行檢查，如發(fā)現(xiàn)安全隱患，施工承包人應(yīng)及時整改。2.6變更和索賠變更合同條款需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。任何一方因合同履行發(fā)生爭議，應(yīng)采取協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可提交仲裁委員會進行仲裁。3.其他條款除以上主要條款外，本合同還包括以下附件：-合同圖紙和技術(shù)文件-施工圖紙和施工技術(shù)文件-付款進度和付款方式4.合同生效和終止本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并在工程竣工驗收后終止。任何一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.合同解釋和爭議解決本合同的解釋和爭議解決均適用中華人民共和國的相關(guān)法律法規(guī)。如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)盡量通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可將爭議提交仲裁委員會進行仲裁，仲裁裁決為終局裁決。6.合同附件附件一：合同圖紙和技術(shù)文件附件一包括本合同涉及的所有圖紙和技術(shù)文件，具體詳見附件一清單。附件二：施工圖紙和施工技術(shù)文件附件二為施工承包人提供的施工圖紙和施工技術(shù)文件，用于指導(dǎo)施工過程。附件三：付款進度和付款方式附件三為合同的付款進度和付款方式，詳細列出了工程款的支付時間和金額。7.合同附帶文件和備案本合同生效后，須向有關(guān)行政部門備案，并隨合同一起存檔。8.合同修改和補充除非經(jīng)雙方協(xié)商一致并以書面形式確認，否則任何一方不得單方面修改或補充本合同的內(nèi)容。9.合同的效力和順序本合同與附件具有同等效力，如有沖突，以合同條款為準。-以上為建設(shè)工程施工合同范本（標準版）的主要內(nèi)容和條款，具體合同的