汽車買賣合同集合1

1/1汽車買賣合同集合1

汽車買賣合同1

編號：采購單位(甲方)：

供應(yīng)商(乙方)：

鑒證方：

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)和采購文件(編號：)，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下條款：

第一條：車型、配臵、顏色、數(shù)量、價格金額單位：元數(shù)量單位：臺

注：以上合同總價系指在杭州市區(qū)的交貨價(包括運(yùn)費(fèi)、倉儲費(fèi)、出庫費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)。

第二條：質(zhì)量保證

1、乙方保證本合同所供車輛是符合國家技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)國家“三C”認(rèn)證或通過國家有關(guān)部門檢測的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品。

2、合同車輛在交貨過程中，發(fā)生意外事故和故障損失，如撞、刮、裂、損等均由乙方承擔(dān)責(zé)任;由甲方驗收合格后提車。

3、如發(fā)生所供車輛與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方承擔(dān)。

第三條：交貨時間、地點

1、乙方在合同生效后個工作日內(nèi)，按照其與甲方的事先約定將所供車輛運(yùn)至指定地點，由甲方負(fù)責(zé)驗收，乙方須配合甲方做好驗收提車工作。

2、在交付車輛時，乙方必須向甲方提供車輛上牌(驗證)所需的一切相關(guān)資料及隨車的工具器材，并在保養(yǎng)手冊上粘貼《杭州市政府采購售后服務(wù)聯(lián)系單》。

第四條：驗收

1、乙方將車輛運(yùn)達(dá)交貨地點后，甲方當(dāng)場驗收合格后，雙方共同簽署《杭州市政府采購貨物驗收回復(fù)單》和《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》。乙方提供的車輛和所有配件、附件，必須保證其序列號、產(chǎn)品型號統(tǒng)一對應(yīng)、描述一致。

2、鑒證方將會同采購辦、監(jiān)察、審計等部門以及聘請的技術(shù)顧問履行監(jiān)督責(zé)任。

第五條：售后服務(wù)

乙方保證在驗收合格交貨的同時辦理車輛質(zhì)保的有關(guān)手續(xù)，落實杭州市區(qū)范圍內(nèi)的特約維修網(wǎng)點(站)，具體負(fù)責(zé)質(zhì)保期內(nèi)車輛的維修保養(yǎng)和質(zhì)量索賠工作。

第六條：履約保證金

乙方在簽訂合同的同時須向鑒證方繳納合同總價2%的履約保證金(合計人民幣元)，合同履行完畢后，由乙方開具統(tǒng)一收款收據(jù)(須有財政或稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制章)，并持《杭州市政府采購貨物驗收回復(fù)單》、《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》向鑒證方辦理履約保證金無息原額退還手續(xù)。

第七條：貨款的支付

經(jīng)甲方驗收合格交貨后，乙方須在三個工作日內(nèi)將《杭州市政府采購貨物驗收回復(fù)單》、《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》報鑒證方備案后，憑原始憑據(jù)(發(fā)票)、《杭州市政府采購貨物驗收回復(fù)單》在個工作日內(nèi)，向甲方辦理結(jié)算貨款手續(xù)。

第八條：其它約定

第九條：違約責(zé)任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日償付合同總價‰的違約金;乙方逾期10日不能交付的，應(yīng)向甲方支付合同總價2%的違約金，并且不再退還履約保證金，同時甲方征得鑒證方同意有權(quán)終止合同。

2、甲方逾期支付貨款的，自逾期之日起，向乙方每日償付合同總價‰的違約金;甲方無正當(dāng)理由拒付貨款的，應(yīng)向乙方償付合同總價2%的違約金。

第十條爭議的解決

本合同如發(fā)生糾紛，甲、乙雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，如協(xié)商不成，按《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定處理。

第十一條合同的生效

1、本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或其委托人簽字蓋章后，由乙方在三個工作日內(nèi)送至鑒證方審核鑒證，并向鑒證方繳納2%履約保證金后生效。

2、合同履行期內(nèi)甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同若有未盡事宜，需經(jīng)甲、乙雙方和鑒證方共同協(xié)商，訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。

3、采購文件(編號：)、應(yīng)標(biāo)文件及評標(biāo)過程中形成的文字資料、詢標(biāo)紀(jì)要均作為本合同的組成部分，具有同等效力。

4、本合同一式三份，甲方、乙方、鑒證方各執(zhí)一份。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

法定代表人：法定代表人：

年月日：年月日：

汽車買賣合同2

出賣人：（以下簡稱甲方）簽定地點：

買受人：（以下簡稱乙方）簽定時間：xx年x月x日

一、汽車型號及金額：

汽車

品牌x型號x發(fā)動

機(jī)號x合格

證號x車架號x海關(guān)

單號x商檢

單號x顏色價格x備注

二、交車地點、方式：

交車地點：x交車時間：

付款方式：x付款時間：

三、質(zhì)量、維修：

1、出賣人向買受人出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國家頒布的車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的產(chǎn)品或經(jīng)過交通管理部門認(rèn)可的汽車。

3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準(zhǔn)確介紹所銷售車輛基本情況。

4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：

（1）銷售票；

（2）（國產(chǎn)車）車輛合格證、（進(jìn)口車）海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗單；

（3）保修卡或保修手冊；

（4）說明書；

（5）隨車工具及備胎。（以上3、4、5項如沒有，售前應(yīng)說明）

5、買受人在購車時應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。

6、買受人在購車時應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。

7、汽車在購買后，如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問題，可由出賣人協(xié)助買受人與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。

8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，出賣人未向買受人明示的，依法承擔(dān)責(zé)任。

9、如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題，由買受人自行負(fù)責(zé)。

四、違約責(zé)任（雙方協(xié)商）：

五、合同爭議的解決方式：

因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可向有關(guān)部門申請調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第一種方式解決：

1、提交x仲裁委員會仲裁；

2、依法向人民法院起訴。

六、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，汽車交易市場主辦單位留存x份（市場留存期一年）。

七、本合同經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后生效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

汽車買賣合同3

買方xxx(以下簡稱甲方)

賣方xxx(以下簡稱乙方)

保證人xxx(以下簡稱丙方)

上列當(dāng)事人就汽車買賣事宜訂立合約如下：

第一條甲方就其約定，將其所有的轎車售予乙方，乙方買受。

第二條后記轎車的買賣總金額為人民幣xx元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。

(1)本日(訂約日)先交付定金xx元。

(2)余款xx元(中期款)于申請過戶的同時支付。

(3)余款xx元，可分十次支付，自xxxx年x月x日至x月止，每月x日前支付xx元，乙方應(yīng)于過戶時，將相當(dāng)于上述期滿金額的支票匯出交付。

第三條甲方對乙方負(fù)責(zé)辦理如下的過戶與交付手續(xù)：

前條第(3)項的支票于過戶的同一日支付。

第四條辦理過戶手續(xù)所需費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

第五條乙方若無法履行第二條第(3)款項中任何一期的分期付款，則必須將余款一次付清。

第六條甲方須保證后記轎車并無瑕疵。有關(guān)瑕疵的保證，則只限于交付日后三個月以內(nèi)，往后即不負(fù)一切責(zé)任。

第七條后記轎車交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車丟失或毀損，其責(zé)任由甲方負(fù)擔(dān)。

第八條丙方須對甲方保證，乙方確實履行本契約按期支付價金，并負(fù)連帶賠償責(zé)任。

本契約一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份為憑。

賣方(甲方)xxx

住址：

身份證統(tǒng)一號碼：

買方(乙方)xxx

住址：

身份證統(tǒng)一號碼：

見證人(丙方)xxx

住址：

身份證統(tǒng)一號碼：

附：轎車的標(biāo)示

牌照號碼：

顏色：

型式：

引擎號碼：

汽車買賣合同4

合同編號：___________

委托服務(wù)協(xié)議書

委托人（乙方）：______________________

受托人（甲方）：______________________

雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項達(dá)成如下協(xié)議：

一、委托事項

乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項（打√）：

（1）代辦選牌□

（2）代辦按揭□

（3）代辦保險□

（4）代辦上牌□

（5）代辦裝潢□

（6）代辦其它事項____________________________________________。

二、委托報酬

為甲方順利完成委托事宜，乙方應(yīng)在簽訂本協(xié)議時支付___________元，大寫______________________。

甲方完成上述委托事宜后，乙方應(yīng)一次性付清剩余代辦勞務(wù)報酬（以下簡稱代辦費(fèi)），合計___________元，大寫___________。

三、完成各委托事項所需費(fèi)用概算及代辦費(fèi)約定：

1、代辦選牌，代辦費(fèi)：___________元。

2、代辦按揭，代辦費(fèi)：___________元。

3、代辦保險：

（1）保險公司所在地及名稱：___________。

（2）保險期限：一年□二年□三年□

（3）第三者責(zé)任險，費(fèi)用：________________元。

（4）交通事故責(zé)任強(qiáng)制險，費(fèi)用：__________元。

（5）車輛損失險，費(fèi)用：__________________元。

（6）其他險種名稱及費(fèi)用：__________________。

（7）以上保險費(fèi)用合計：__________________元。

（8）雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車輛上牌服務(wù)的，乙方應(yīng)自行或委托甲方事先辦妥機(jī)動車輛保險，投保險種包括但不限于交通事故責(zé)任強(qiáng)制險和車輛損失險。保險合同應(yīng)書面約定以下內(nèi)容：發(fā)生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發(fā)的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責(zé)任。

4、代辦上牌，費(fèi)用概算如下：

養(yǎng)路費(fèi)____________元，車船稅____________元，購置稅____________元，注冊費(fèi)：______元，其他______元，合計約____________元。

5、代辦裝潢，裝潢項目____________，費(fèi)用____________元。

6、代辦其他項目__________________，費(fèi)用____________元。

7、所有辦理有關(guān)法定手續(xù)所需費(fèi)用及政府部門規(guī)定的各項收費(fèi)和國家規(guī)定的強(qiáng)制保險等費(fèi)用，均由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)憑發(fā)票、收據(jù)向乙方結(jié)帳。

四、上述費(fèi)用采取下列第______種方式支付：

1、乙方預(yù)付。

2、甲方暫先墊付。

五、上牌服務(wù)完成期限：

______年______月______日前。

六、完成委托上牌服務(wù)，應(yīng)隨車移交如下材料：

（1）購置稅憑證

（2）養(yǎng)路費(fèi)憑證

（3）機(jī)動車保險單

（4）行駛證

（5）車船稅憑證

（6）車輛牌照號碼：__________________。

七、違約責(zé)任

1、甲方在辦理委托事項過程中車輛發(fā)生毀損、滅失的，乙方應(yīng)先向保險公司索賠；保險賠付不足的部分，屬于甲方責(zé)任的，由甲方承擔(dān)，屬于第三方責(zé)任的，甲方應(yīng)協(xié)助乙方索賠。非因甲方過錯導(dǎo)致車輛未上相關(guān)保險或保險公司以車輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔(dān)賠償責(zé)任。

2、乙方中途撤回委托解除合同的，應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的實際損失。

3、除不可抗力或政府有關(guān)部門的原因外，甲方未能在約定期限內(nèi)完成委托事項的，乙方有權(quán)按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限次日起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過_______日，甲方應(yīng)按全部車價款_______%向乙方支付違約金，協(xié)議繼續(xù)履行。

4、因乙方未能及時提供有關(guān)材料而影響委托事項完成的，本協(xié)議履行期限相應(yīng)順延，甲方不承擔(dān)違約責(zé)任。

八、其他約定：______________________________。

甲方簽字或蓋章：______乙方簽字或蓋章：______

日期：________________日期：________________

汽車買賣合同5

隨著市場經(jīng)濟(jì)的日趨活躍，汽車交易大量增加，因汽車交易引發(fā)糾紛的案件也由此增多。有些當(dāng)事人因為未辦理汽車登記過戶手續(xù)而主張合同無效，有些因為未到汽車交易市場進(jìn)行交易而主張無效。在審判實踐中，由于受傳統(tǒng)審判觀念影響，法官在審理此類糾紛中，對同一類型的汽車買賣合同糾紛案件，有些法院認(rèn)定無效，有些法院則認(rèn)定有效。因此，對汽車買賣合同糾紛案件的審理應(yīng)如何適用法律，需要進(jìn)一步的探討。

一、買賣合同的法律依據(jù)、特征

對汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進(jìn)行探討，必須掌握買賣合同的法律規(guī)定及它的特征?！吨腥A人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)第一百三十條規(guī)定：“買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移買賣標(biāo)的物所有權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同。”

買賣合同的法律特征：1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉(zhuǎn)移財產(chǎn)所有權(quán)，買方支付價款的合同;3、買賣合同是雙務(wù)合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。

二、審理汽車買賣合同糾紛案件，能否以《舊機(jī)動車交易管理辦法》作為認(rèn)定汽車買賣合同無效的依據(jù)

《舊機(jī)動車交易管理辦法》第三條規(guī)定：“舊機(jī)動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產(chǎn)管理、社會治安管理、環(huán)境保護(hù)管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動車交易中心進(jìn)行行。”該辦法第三十二條規(guī)定：“進(jìn)行舊機(jī)動車交易，銷車方須向機(jī)動車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個人賣車的須持居民身份證)、機(jī)動車行駛證、原始購車發(fā)票、成交發(fā)票、

購置附加費(fèi)憑證、車船使用稅‘稅訖’標(biāo)志、養(yǎng)路費(fèi)交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個人身份證。工商行政管理部門憑舊機(jī)動車交易中心或有舊機(jī)動車經(jīng)營權(quán)企業(yè)的交易憑證予以驗證，車管部門憑此辦理轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)。”據(jù)此，在審判實踐中，有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規(guī)定到批準(zhǔn)的舊機(jī)動車交易中心進(jìn)行汽車交易，因而認(rèn)定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規(guī)定辦理車輛轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)而認(rèn)定雙方的汽車買賣合同無效。

如案例一：

原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達(dá)成汽車口頭買賣協(xié)議，由馮彬?qū)⑵湎蛲踔胰禾庂徺I的瓊C02034號小型攔板汽車出賣給李春桂，價款16500元。協(xié)議達(dá)成后，馮彬?qū)⒃撥嚰霸撥嚨挠嘘P(guān)證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購車款。雙方對養(yǎng)路費(fèi)的繳納未進(jìn)行約定，也未辦理該車的轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)。爾后李春桂將該車開往文昌，被文昌市交通規(guī)費(fèi)征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養(yǎng)路費(fèi)為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費(fèi)后將該車領(lǐng)回，并找馮彬協(xié)商退車未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實情，雙方的汽車買賣合同無效為由，要求將該車退回馮彬，馮彬退還購車款16500元及賠償經(jīng)濟(jì)損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車來源合法，證件齊全，口頭協(xié)議后，李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件，買賣合同已成立，李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實情沒有事實和法律依據(jù)，請法院駁回李春桂的訴訟請求。

原審法院審理認(rèn)為，原、被告之間的買賣瓊C02034號攔板小貨車，雖然該車來源合法，證件齊全，但是雙方未按國家關(guān)于舊汽車交易的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行交易，納稅及辦理有關(guān)過戶手續(xù)，違反法律規(guī)定，損害了國家利益，該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立，應(yīng)予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十

八條第五項、第六十條的規(guī)定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;二、原告應(yīng)在判決書生效后十天內(nèi)將瓊C02034號小型攔板貨車退還給被告，同時被告也應(yīng)退還原告購車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費(fèi)40元，由原告自負(fù)。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。

二審審理認(rèn)為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達(dá)成的汽車買賣協(xié)議，是雙方的真實意思表示，內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。雖然雙方未辦理登記過戶手續(xù)，但目前法律、行政法規(guī)并未規(guī)定車輛管理部門的登記是機(jī)動車買賣行為生效的必然條件，車輛登記只是一種管理手段。根據(jù)《合同法》第四十四條第一款的規(guī)定：“依法成立的合同，自成立時生效。”同時根據(jù)《合同法》第一百三十三條規(guī)定：“標(biāo)的物的所有權(quán)自標(biāo)的物交付時起轉(zhuǎn)移，但法律另有規(guī)定或當(dāng)事人另有約定的除外。”故本案雙方簽訂的合同應(yīng)認(rèn)定為有效合同，該車從交付給李春桂之日起所有權(quán)已轉(zhuǎn)移給李春桂。原審判決認(rèn)定合同無效錯誤，應(yīng)予撤銷。據(jù)此，二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規(guī)定，判決如下：一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應(yīng)在本判決書生效之日起十日內(nèi)支付6040元給李春桂。

案例二：

原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協(xié)商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進(jìn)NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購車款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元，朱海林也沒有將該車的相關(guān)證件交付給潘世海，雙方因此引起糾

紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元，并承擔(dān)車旅費(fèi)100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應(yīng)辦理好產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協(xié)議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車修理所付出的費(fèi)用2420元。原審法院通知其繳交反訴費(fèi)，但在法定期間內(nèi)，潘世海未向原審法院繳交反訴費(fèi)，原審法院裁定，按潘世海自動撤回反訴處理。一審中，朱海林對證人的證言予以否認(rèn)。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購買該車，總價款為35200元。根據(jù)國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會、國家計劃委員會、國家貿(mào)易部、機(jī)械工業(yè)部、公安部、國家環(huán)境保護(hù)局關(guān)于發(fā)布《汽車報廢標(biāo)準(zhǔn)》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計算，該車每天折舊費(fèi)為元。

原審法院認(rèn)為，原、被告之間所進(jìn)行的交易是舊小貨車，根據(jù)國務(wù)院貿(mào)易部發(fā)布的《舊機(jī)動車交易管理辦法》第三條“舊機(jī)動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產(chǎn)管理、社會治安管理、環(huán)境保護(hù)管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動車交易中心進(jìn)行”的規(guī)定，原告所賣的舊貨車，必須要在經(jīng)過批準(zhǔn)的舊機(jī)動車交易中心方可進(jìn)行交易，否則應(yīng)視為交易無效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機(jī)動車交易管理辦法》的規(guī)定，故應(yīng)視為買賣無效。對無效買賣所得的財產(chǎn)，應(yīng)互相返還。因此，對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費(fèi)100元的訴訟請求，本院不予支持。對于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實，由于被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認(rèn)，但根據(jù)雙方提供證據(jù)的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認(rèn)的可信度。對被告的這一主張，本院應(yīng)予認(rèn)定。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿(mào)易部發(fā)布的《舊機(jī)動車交易管理辦法》第三條的規(guī)定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7

日內(nèi)返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內(nèi)返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。

二審審理認(rèn)為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達(dá)成口頭買賣汽車協(xié)議，是雙方當(dāng)事人的真實意思表示，協(xié)議內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定該協(xié)議為有效協(xié)議。協(xié)議約定后，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬于違約行為，依法應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。同時，上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關(guān)的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進(jìn)行營運(yùn)，上訴人的行為也應(yīng)視為違約行為，也應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。鑒于本案中，雙方?jīng)]有約定上訴人的違約責(zé)任，因此，上訴人的違約責(zé)任應(yīng)視為與被上訴人的違約責(zé)任相等。本案中，雙方均未完全履行協(xié)議，上訴人請求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協(xié)議可予以解除。由于被上訴人未按協(xié)議約定，將車款支付上訴人，也不及時將車退回上訴人，致使該車由被上訴人占用長達(dá)一年，因此，被上訴人應(yīng)支付該車的折舊費(fèi)給上訴人，其折舊費(fèi)按每天元計算，上訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計239天，計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車款沒有證據(jù)，不予認(rèn)定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費(fèi)20xx元，沒有法律依據(jù)，也沒有事實根據(jù)。原審判決駁回其他訴訟請求正確，應(yīng)予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據(jù)不足，不予認(rèn)定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補(bǔ)償購買維修汽車配件費(fèi)用2420元，由于一審中提出反訴請求，未按規(guī)定時間交納反訴費(fèi)，一審已裁定按其自動撤回反訴處理，被上訴人現(xiàn)主張沒有理由。原審判決根據(jù)國務(wù)院貿(mào)易部頒布的《舊機(jī)動車交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)定雙方的舊車買賣合同為無效合同，屬適用法律錯誤。因為《舊機(jī)動車交易管理辦法》是屬于部門的規(guī)章，并不是行政法規(guī)。目前，法律和行政法規(guī)并未規(guī)定舊機(jī)動車交易必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動車交易中心進(jìn)行，故不能以此作為判決合同無效的依據(jù)，應(yīng)予糾正。原審判決認(rèn)定被上訴人已支付4000元購車款，并判決由上訴人返還，其認(rèn)定事實證據(jù)不足，應(yīng)予以撤銷。依照《中華人

汽車買賣合同6

合同編號：___________

甲方（出賣人）：_________________

乙方（買受人）：_________________

甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。

第一條品牌名稱、型號、顏色、數(shù)量、金額

品牌名稱

型號規(guī)格

顏色

甲方贈送配置

乙方選購配置

數(shù)量（臺）

車輛單價（元）

車輛總價（元）

第二條質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

（一）甲方向乙方出售的車輛，其質(zhì)量必須符合國家汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并符合出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合青島市人民政府關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。

（二）甲方向乙方出售的車輛，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。

（三）雙方對車輛質(zhì)量的認(rèn)定有爭議的，以經(jīng)國家授權(quán)的汽車檢驗機(jī)構(gòu)出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。第三條付款方式

簽署本合同時，甲方收取乙方定金________元，如乙方不履行約定則無權(quán)要求返還定金，甲方不履行約定的按法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。定金可抵車款，但定金數(shù)額不得超過車款總額的______％。

經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，乙方選擇下述第______種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方：

（一）一次性付款方式

____________年______月______日前，支付全部車款，計人民幣____________元，大寫：__________________。

（二）汽車消費(fèi)貸款方式

1．________年________月________日前，首付全部車款的_____％，計人民幣________________元，大寫：_____________________；

2．余款計人民幣________元，大寫________________________，于________年________月________日前支付。

乙方可通過雙方共同確定的金融機(jī)構(gòu)辦理汽車消費(fèi)貸款支付余款。但如因乙方原因造成以下情況，視為乙方未按合同約定時間付款，應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)違約責(zé)任：

（1）乙方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)辦妥有關(guān)汽車消費(fèi)貸款事宜（以實際發(fā)放貸款為準(zhǔn)）；

（2）乙方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)足額辦出貸款，且余額未按時自行補(bǔ)足支付。

（三）分期付款方式

1．________年________月________日前，支付全部車款的______％，計人民幣__________元，大寫：________________________；

2．________年________月________日前，支付全部車款的______％，計人民幣__________元，大寫：________________________；

3．________年________月________日前，支付最后一期車款，計人民幣________________元，大寫：________________________。第四條交車時間、地點及提車方式

（一）交車時間：________年________月________日前。

（二）交車地點：________________________。

（三）提車方式：乙方自提□甲方送車上門□經(jīng)雙方驗收，簽訂車輛交接書。（附件一）第五條車輛交付及驗收方式

（一）車輛交接時當(dāng)場驗收，乙方應(yīng)對所購車輛外觀和基本使用功能等進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。如有異議，應(yīng)當(dāng)場向甲方提出。

（二）乙方驗收車輛無誤后，甲方向乙方交付汽車及隨車文件，雙方簽署車輛交接書，即為該車輛正式交付。

（三）自車輛正式交付之時起，該車輛的風(fēng)險責(zé)任由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。第六條違約責(zé)任

（一）一方遲延交車或遲延支付車款的，應(yīng)每日按照遲延部分車款____％的標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。遲延超過一個月的，對方有權(quán)解除合同，并要求遲延方賠償損失。一方難以履行合同的，可依法辦理提存。

（二）在______年______月______日前，甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)無償修復(fù)、補(bǔ)償損失或減少價款的違約責(zé)任。

（三）經(jīng)國家授權(quán)的汽車檢驗機(jī)構(gòu)鑒定，乙方所購汽車確實存在設(shè)計、制造缺陷，甲方可依據(jù)國家關(guān)于召回的法律法規(guī)協(xié)助汽車制造商主動召回有問題的車輛；由車輛缺陷所造成的人身和他人財產(chǎn)損害，乙方可向汽車制造商要求賠償，也可向甲方要求賠償。如乙方選擇向汽車制造商賠償，甲方有積極協(xié)助的義務(wù)。若甲方對該車有特殊的使用要求時，應(yīng)該明示告知，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。第七條不可抗力

（一）任何一方對由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不負(fù)責(zé)任。但遲延履行后發(fā)生不可抗力或發(fā)生不可抗力后沒有采取補(bǔ)救措施和通知義務(wù)的，不能免除責(zé)任。

（二）遇有不可抗力的一方，應(yīng)在______日內(nèi)將事件的情況以書面形式（含傳真、電子郵件、手機(jī)短信等形式）通知另一方，并在事件發(fā)生后______日內(nèi)，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。第八條解決爭議的方式

合同發(fā)生糾紛，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，也可向有關(guān)部門申請調(diào)解，協(xié)商或者調(diào)解不成時約定采取下列第______種方式解決：

（一）向____________仲裁委員會申請仲裁。

（二）依法向人民法院起訴。第九條雙方特別約定

經(jīng)雙方協(xié)商，甲方為乙方：一）代辦保險□（二）代辦按揭□（三）代辦上牌服務(wù)□

代辦上述服務(wù)雙方另行簽訂委托服務(wù)協(xié)議書。（附件二）第十條其他

（一）雙方地址、電話若有改變，應(yīng)在變更之日起______日內(nèi)書面通知對方，因一方遲延通知而造成損失的，由過錯方承擔(dān)責(zé)任。

（二）本合同的未盡事宜及需變更的事宜，雙方應(yīng)通過訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。本合同的補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。

（三）本合同的金額應(yīng)當(dāng)同時以大、小寫表示，大小寫數(shù)額應(yīng)當(dāng)一致，不一致的，以大寫為準(zhǔn)。

（四）其他約定條款：_______________________。第十一條合同的生效

本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式______份，雙方各執(zhí)______份。送______份，具有同等法律效力。

甲方（簽章）：__________________乙方（簽章）：__________________

住所：__________________________住所：__________________________

證照種類及號碼：________________證照種類及號碼：________________

代理人：________________________代理人：________________________

聯(lián)系電話：______________________聯(lián)系電話：______________________

簽約日期：______________________簽約地點：______________________注：

1．本合同文本是根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》和《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)制定的規(guī)范文本,印制的合同條款為提示性條款，供汽車買賣合同雙方當(dāng)事人參照使用，當(dāng)事人在簽約之前應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀本規(guī)范文本的內(nèi)容。

2．出賣人應(yīng)具有工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，有機(jī)動車經(jīng)營資格，且具有所銷售車輛的所有權(quán)和代理銷售權(quán)。

3．本合同所稱汽車是指由汽車銷售企業(yè)出售的新車。

4．經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商確定，可以對本規(guī)范文本的條款內(nèi)容（包括選擇內(nèi)容、填寫空格部分的內(nèi)容）進(jìn)行選擇、修改、增補(bǔ)或刪減。□中選擇內(nèi)容以劃“√”方式選定。合同中手寫體與印刷體有異議或沖突時，以手寫體為準(zhǔn)；本合同與補(bǔ)充協(xié)議有異議或沖突時，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

5．本合同的紙制文本由青島市工商局定點印刷單位印刷，未經(jīng)同意，任何企業(yè)不得擅自印刷或改變格式和內(nèi)容進(jìn)行印刷。

6．本合同條款由青島市工商行政管理局四方分局負(fù)責(zé)解釋。青島市工商行政管理局四方分局監(jiān)制

汽車買賣合同7

出賣人：（以下簡稱甲方）

買受人：（以下簡稱乙方）

保證人：（以下簡稱丙方）

上列當(dāng)事人就汽車買賣事宜訂立合約如下：

第一條甲方就其約定，將其所有的汽車售予乙方，乙方買受。

第二條后記汽車的買賣總金額為人民幣元整。乙方依下列方式支付款項予甲方：

（1）本日（訂約日）先交付定金元整。

（2）余款元（中期款）于申請過戶的同時支付。

（3）余款元，可分十次支付，自至止，每月日前支付元，乙方應(yīng)于過戶時，將相當(dāng)于上述期滿額的支票匯出交付。

第三條甲方對乙方負(fù)責(zé)辦理如下的過戶與交付手續(xù)：

第二條第（3）項的支票于過戶的同一日支付。

第四條辦理過戶手續(xù)所需費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

第五條乙方若無法履行第二條第（3）款中任何一期的付款，則必須將余款一次付清。

第六條甲方須保證后記汽車并無瑕疵。有關(guān)瑕疵的保證，及于交付日后三個月以內(nèi)，往后即概不負(fù)責(zé)。

第七條后記汽車交付之前，若因不可抗力之事由，致使汽失毀損，其責(zé)任由甲方負(fù)擔(dān)。

第八條丙方須對甲方保證，乙方確實履行本合同按期支付價金，并負(fù)連帶清償責(zé)任。本合同一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份為憑。

出賣人（甲方）：

買受人（乙方）：

保證人（丙方）：

附：

汽車的標(biāo)示：牌照號碼：

顏色：

型號：

引擎號碼：

汽車買賣合同8

賣方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX號（以下簡稱甲方）。

買方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX組（以下簡稱乙方）。

甲、乙雙方通過平等協(xié)商，甲方同意將東風(fēng)金霸貨車出售給乙方，雙方協(xié)定條款如下：

一、出售車輛車型：所售車輛車型：東風(fēng)金霸貨車，發(fā)動機(jī)號。

二、所售車輛作價及付款方式：所售車輛作價元整，里程為公里。合同簽訂之日一次性付清。

三、根據(jù)《中華人民共和國道路安全實施細(xì)則》有關(guān)條款之規(guī)定，車輛所有權(quán)發(fā)生變化，需辦理過戶登記。如辦理車輛過戶手續(xù)，一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。自XXXX年XX月XX日以前的相關(guān)稅費(fèi)由甲方承擔(dān)，自XXXX年XX月XX日以后的相關(guān)稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。自XXXX年XX月XX日起車輛如發(fā)生事故，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)賠償。

四、甲、乙雙方簽訂合同時在見證人面前將車輛一切手續(xù)交乙方，乙方自簽訂合同表示履行完畢。

五、合同雙方自愿簽訂，不得反悔。

六、合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，見證單位一份。

甲方：乙方：

見證單位：XXXXXXX法律事務(wù)所

XXXX年XX月XX日

汽車買賣合同9

合同編號：___________

出賣人(甲方)：__________

簽訂地點：__________

買賣人(一方)：__________

簽訂日期：______年__月__日

雙方經(jīng)協(xié)商，簽訂本合同，其條款如下：

一、甲方同意將______車出售給乙方，該車相關(guān)參數(shù)如下：

品牌型號號牌號碼車輛類型發(fā)動機(jī)號車架號累計行使里程公里年審有效期養(yǎng)路費(fèi)有效期保險有效期路橋費(fèi)有效期車輛使用性質(zhì)其他狀況□營運(yùn)□非營

□其他

二、車輛交易約定事項

1、交易車輛價款：(人民幣)__________元;大寫：__________。

2、付款方式：乙方于_____年__月__日向甲方預(yù)付車款的__%，計______元;待交易車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)辦理完成，且車輛及其證件交付完畢時，即時支付交易車輛的所有余款______元。

3、甲方應(yīng)提供及其證件，以便辦理車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù);并于______年__月__日交付交易車輛，交付地點__________，應(yīng)隨車移交的相關(guān)證件如下：

□機(jī)動車行駛證□機(jī)動車登記證書□車輛購置附加稅本□車船使用稅票

□養(yǎng)路費(fèi)憑證□路橋費(fèi)憑證□機(jī)動車輛保險單□營運(yùn)車輛專用票、證□其它證件__________。證件總計______件

4、甲乙雙方同意委托____________________(交易公司全稱)依法辦理交易車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。雙方約定，交易手續(xù)費(fèi)、證照費(fèi)由___方承擔(dān)。

三、權(quán)利義務(wù)

1、甲方應(yīng)保證其對出賣車輛享有所有權(quán)或處置權(quán)，且該車符合國家有關(guān)規(guī)定，能夠辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。

2、甲方必須真實、準(zhǔn)確介紹所售車輛的基本情況，并提供合法、有效的賣車相關(guān)證件;乙方應(yīng)提供合法有效的買車相關(guān)憑證。

3、乙方應(yīng)按照本合同約定時間、地點與甲方當(dāng)面驗收車輛及審驗相關(guān)政見，并支付相關(guān)款項：甲方在收取車款后，應(yīng)開具收款憑證。

4、在辦理交易車輛過戶、轉(zhuǎn)籍之前，因交易車輛所發(fā)生的任何經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任風(fēng)險由甲方承擔(dān)，在辦理交易車輛過戶、轉(zhuǎn)籍過程中，因車輛使用發(fā)生的問題及法律責(zé)任風(fēng)險均由使用者負(fù)責(zé)和承擔(dān);交易車輛過戶轉(zhuǎn)籍完成及其證件交付之后，因乙方原因所發(fā)生的任何經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任風(fēng)險由乙方承擔(dān)。

四、違約責(zé)任

1、第三人對交易車輛主張權(quán)利并有確實證據(jù)的，甲方應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的損失。

2、因甲方原因致使車輛在約定期限內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍的，乙方有權(quán)中止合同、甲方應(yīng)向乙方返還已付車款并承擔(dān)由此造成的損失;因乙方原因致使車輛約定期限內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍的，甲方有權(quán)中止合同、退還已付車款并由乙方承擔(dān)由此造成的損失;因交易公司的原因致使車輛在約定期限內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍的，由交易公司承擔(dān)由此造成的損失。

3、甲方未按照約定交付車輛或相關(guān)證件的，逾期每日按車款總價__%的'標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。

4、乙方未按照約定交付車輛的，逾期每日按車款總價__%的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。

五、合同爭議解決方式

因本合同引起的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決;也可向有關(guān)部門申請調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第___種方式解決：

1、提交__________仲裁委員會仲裁;

2、依法想人民法院起訴。

六、甲、乙雙方已閱讀本合同條款，并充分理解合同各條款之內(nèi)容;本合同一式四份，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效;未盡事宜由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議;補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力。

出賣人(甲方)：

買受人(乙方)：

出賣人姓名(簽章)__________

買受人名稱(簽章)__________

地址：__________

地址：__________

汽車買賣合同10

立合同單位供方：上海某柴油機(jī)廠

需方：濟(jì)南某汽車廠

經(jīng)過雙方充分協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。

（一）品名、規(guī)格、數(shù)量、金額及交貨日期。

（二）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按部頒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

（三）產(chǎn)品原材料來源：由供方解決。

（四）產(chǎn)品驗收方法：由需方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。

（五）產(chǎn)品包裝要求：用木箱包裝。

（六）交（提）貨方法、地點及運(yùn)費(fèi)：由供方用火車托運(yùn)到需方所在地，運(yùn)費(fèi)由需方負(fù)責(zé)。

（七）貨款結(jié)算方法：每批貨到全后十日內(nèi)付款，通過工商銀行辦理托收。

（八）經(jīng)濟(jì)責(zé)任：按《合同法》規(guī)定的原則執(zhí)行。如供方因產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量不符合合同規(guī)定，應(yīng)負(fù)責(zé)包修、包換、包退，并承擔(dān)由此而支付的費(fèi)用；因產(chǎn)品數(shù)量短少，不符合合同規(guī)定，供方應(yīng)償付需方不能交貨的貨款總值5％的罰金；因包裝不符合要求造成的貨物損失，應(yīng)由供方負(fù)責(zé)賠償；因交貨日期不符合合同規(guī)定，比照工商銀行延期付款的規(guī)定，每延期一天，按延交貨款總值0.03％由供方償付需方延期交貨罰金。如需方中途退貨，由需方償付供方退貨總值5％的罰金；需方未按合同規(guī)定日期付款，應(yīng)比照工商銀行延期付款規(guī)定償付供方罰金。

（九）供需雙方由于人力不可抗拒和確非企業(yè)本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商和合同鑒證機(jī)關(guān)查實證明，可免于承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

（十）本合同自簽訂日起生效，任何一方不得擅自修改或終止。如確有需要修改或終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，簽具修訂或撤銷合同的協(xié)議書。并報合同雙方業(yè)務(wù)主管部門和鑒證機(jī)關(guān)備案。

（十一）本合同正本兩份，供、需雙方各執(zhí)一份。副本四份，送供、需雙方業(yè)務(wù)主管部門各一份，鑒證機(jī)關(guān)、工商銀行各一份。

供方：上海某柴油機(jī)廠負(fù)責(zé)人：（蓋章）需方：濟(jì)南某汽車廠

代表人：電話：負(fù)責(zé)人：（蓋章）

圖文傳真（FAX):代表人：電話：

開戶銀行：圖文傳真（FAX):

賬號：開戶銀行二賬號：

地址：地址：

鑒證機(jī)關(guān)：

汽車買賣合同11

出賣方：王__________________，身份證號：__________________

(以下簡稱甲方)

買受方：張__________________，身份證號：__________________

(以下簡稱乙方)

經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，甲方將屬于本人所有的“陜汽”牌__________________重型自卸貨車一輛出售給乙方。車號為陜__________________，發(fā)動機(jī)號為__________________，車輛識別代號為__________________?，F(xiàn)雙方根據(jù)《合同法》、《物權(quán)法》的相關(guān)規(guī)定，就有關(guān)問題達(dá)成如下協(xié)議，供雙方共同遵守。

一、標(biāo)的

甲方出售給乙方的標(biāo)的車輛為“陜汽”牌__________________重型自卸貨車。車號、發(fā)動機(jī)號、車輛識別代號見上。價款：標(biāo)的車輛售價為貳拾壹萬伍仟元整(￥215000元)。

二、付款方式

車款由乙方于20____年4月17日付款壹拾捌萬元整(￥180000元)，其余35000元由乙方為甲方拉砂抵頂。

三、證照手續(xù)的過戶與辦理

車輛行駛證的車主姓名為王______________?，F(xiàn)雙方同意車輛行駛證的車主姓名不變，車輛不辦任何過戶手續(xù)。日后乙方如果需過戶，甲方應(yīng)提供相關(guān)材料并積極配合，所需費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

四、標(biāo)的車輛的交付使用和相關(guān)費(fèi)用的承擔(dān)車輛及其手續(xù)(行車證、車輛的戶口手續(xù)、車輛附加費(fèi)購置發(fā)票、保險費(fèi)發(fā)票等)的交付期限為20____年4月17日，在乙方向甲方交付購車現(xiàn)金時交付。車輛交付前的所有費(fèi)用(包括交通違章罰款和扣分)由甲方承擔(dān)，車輛交付后的所有費(fèi)用及其他責(zé)任由乙方承擔(dān)。車輛交付乙方后，因車輛所發(fā)生的一切事故責(zé)任，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)責(zé)任。

五、違約責(zé)任

1、合同簽訂后，如果任何一方違約，違約方將根據(jù)《合同法》的相關(guān)規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償給另一方造成的經(jīng)濟(jì)損失;

2、如果甲方因為和他人的債務(wù)糾紛導(dǎo)致車輛被保全或扣留，甲方應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的全部損失(包括車輛停運(yùn)損失和駕駛員的誤工費(fèi))。

六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，兩份合同具有同等法律效力。其他未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，補(bǔ)充合同。

七、合同自甲乙雙方簽字之日起生效。

甲方(簽名)：__________________乙方(簽名)：__________________

簽約日期：二〇____年__月__日

汽車買賣合同12

簽訂時間：

簽訂地點：

出賣人（甲方）：

買受人（乙方）：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就汽車買賣的有關(guān)事宜訂立本合同。

第一條汽車名稱、數(shù)量及價款

汽車品牌：

型號規(guī)格：

生產(chǎn)廠商：

產(chǎn)地：

配置（標(biāo)準(zhǔn)配置/選用配置）：

數(shù)量（臺）：

車身顏色：

首選：

次選：

單價（人民幣）：

內(nèi)飾顏色：

首選：

次選：

總價（人民幣）大寫：

備注：

第二條定金

雙方約定：本合同簽訂時，乙方應(yīng)向甲方支付定金__________元，大寫：____________________。

甲方交貨后，定金抵作車款。因乙方違約導(dǎo)致合同解除的，乙方無權(quán)要求返還定金；因甲方違約導(dǎo)致合同解除的，甲方應(yīng)雙倍返還定金。

第三條付款方式

乙方選擇下述第_____種方式付款，并按該方式所定時間，如期足額將車款支付給甲方。

1、一次性付款方式：簽訂本合同時，支付全部車價款，計人民幣__________元，大寫__________。

2、分期付款方式：簽訂本合同時，_____年_____月_____日前，支付全部車價款的_____%，計人民幣__________元，大寫__________元。

年月日前，支付全部車價款的__________%，計人民幣_____元，大寫_____元。

年月日前，支付余款，計人民幣_____元，大寫_____元。

3、貸款方式：見《貸款合同》。

第四條質(zhì)量

1、甲方出售的車輛，質(zhì)量應(yīng)符合國家關(guān)于汽車產(chǎn)品的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，沒有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)符合保障人身財產(chǎn)安全的要求，并達(dá)到產(chǎn)品說明書載明的技術(shù)指標(biāo)，符合車輛落籍地有關(guān)部門關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。

2、甲方出售的車輛，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上標(biāo)明的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。

3、雙方對車輛是否存在質(zhì)量問題有爭議的，依據(jù)法律法規(guī)或者直觀觀察等日常生活經(jīng)驗?zāi)軌蛑苯哟_認(rèn)的事實，可以直接作為判定問題的依據(jù)；需要進(jìn)行鑒定的，以具有法定資質(zhì)的汽車檢驗機(jī)構(gòu)出具的書面鑒定意見為準(zhǔn)。鑒定費(fèi)由主張方墊付，由責(zé)任方承擔(dān)；經(jīng)鑒定無法明確責(zé)任的，由雙方分擔(dān)。

第五條交車時間與地點、交付及驗收方式

1、交車時間：_____年_____月_____日前。

2、交車方式：乙方自提□；甲方送車上門□。

3、交車地點：

4、交車時里程表記錄小于：（1）100公里□；（2）公里□。以上里程表記錄均不包含委托上牌發(fā)生的公里數(shù)。

5、甲方交付車輛時應(yīng)同時提供：

（1）銷售發(fā)票；（2）（國產(chǎn)車）車輛合格證或（進(jìn)口車）海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗單；（3）質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊；（4）車輛使用說明書或用戶使用手冊（中文）；（5）隨車工具及備件清單；（6）。

6、甲方應(yīng)在交車時當(dāng)場演示、檢查車輛的基本使用功能，如實回答乙方的提問，配合乙方對車輛進(jìn)行驗收。乙方應(yīng)對車輛外觀和基本使用功能等進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)，如有異議，應(yīng)當(dāng)場向甲方提出，由雙方進(jìn)行確認(rèn)。對于確屬質(zhì)量問題的，乙方有權(quán)要求更換車輛；對于車輛的配置等與本合同所定配置有出入的，以及甲方?jīng)]有提供上述第五條第五款必要文件的，乙方有權(quán)解除合同。更換車輛與解除合同的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。7、甲方將車輛交由乙方實際支配并向乙方交付隨車文件時，雙方應(yīng)簽訂車輛交接書（見附件一），即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付時起，該車輛的所有權(quán)風(fēng)險責(zé)任由乙方承擔(dān)。

第六條售后服務(wù)

1、車輛售后服務(wù)及保修參照生產(chǎn)廠商關(guān)于車輛的說明書和保養(yǎng)手冊執(zhí)行。

2、甲方應(yīng)提供由生產(chǎn)廠商認(rèn)定的兩家以上的維修保養(yǎng)網(wǎng)點供乙方選擇。

在保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)廠商公布或雙方約定的維修站進(jìn)行修理和保養(yǎng)。

3、乙方使用車輛前應(yīng)仔細(xì)閱讀車輛說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關(guān)資料。在保修期內(nèi)車輛由于乙方或第三方的人為破壞、使用、保養(yǎng)不當(dāng)、裝潢、改裝不當(dāng)，或到生產(chǎn)廠商認(rèn)定范圍以外的修理點進(jìn)行修理造成的質(zhì)量問題，甲方不承擔(dān)責(zé)任。

4、生產(chǎn)廠商的車輛說明書和保養(yǎng)手冊的內(nèi)容與國家有關(guān)規(guī)定相抵觸的，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、本合同簽訂后，國家出臺有關(guān)汽車產(chǎn)品修理更換退貨或車內(nèi)空氣質(zhì)量等方面的規(guī)定的，雙方按國家規(guī)定執(zhí)行。

6、生產(chǎn)廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產(chǎn)廠商的承諾執(zhí)行。

7、其它條款：

第七條違約責(zé)任

1、甲方未按時交付車輛的，或因甲方原因?qū)е陆桓段茨軐崿F(xiàn)的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規(guī)定向乙方支付違約金。延期交付車輛超過日的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方按相當(dāng)于全部車價款的%支付違約金或適用定金條款。

2、乙方未按約定支付車價款的，應(yīng)依照銀行遲延付款的規(guī)定向甲方支付違約金，超過_____日的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方按相當(dāng)于全部車價款的%支付違約金或適用定金條款。

3、乙方在使用后發(fā)現(xiàn)車輛不符合說明書中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)無償修復(fù)、補(bǔ)償損失或減少價款的責(zé)任。

4、經(jīng)具有法定資質(zhì)的汽車檢驗機(jī)構(gòu)鑒定，車輛確實存在設(shè)計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產(chǎn)損害，乙方有權(quán)選擇要求甲方或生產(chǎn)廠商賠償。乙方要求甲方賠償?shù)?，如生產(chǎn)廠商有過錯的，甲方在承擔(dān)賠償責(zé)任后有權(quán)向生產(chǎn)廠商追償；乙方要求生產(chǎn)廠商賠償?shù)模追接袇f(xié)助乙方的義務(wù)。

5、甲方明知車輛存在嚴(yán)重瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷售車輛的，乙方有權(quán)要求更換車輛或解除合同，并要求甲方承擔(dān)由此造成的損失。

6、因車身超重，尾氣不合格等情況導(dǎo)致乙方無法上牌照，乙方有權(quán)退車。

7、保修期中，乙方所購車輛出現(xiàn)質(zhì)量故障，甲方在_____日內(nèi)未能修復(fù)，影響乙方正常使用的，每延期一日應(yīng)賠償乙方因延誤使用該車輛造成的損失_____元。

8、一方無正當(dāng)理由單方解除合同的，應(yīng)按__________的標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц哆`約金或適用定金條款。

9、甲、乙雙方任何一方，因不可抗力不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，并?yīng)在10日內(nèi)提供證明。根據(jù)不可抗力的影響，允許延期履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

第八條其他約定

未盡事宜，雙方應(yīng)通過訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。專用車買賣可另附附件。補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議、附件均為本合同的組成部分。

其他約定：

第九條解決爭議的方法

甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，或向消費(fèi)者協(xié)會等部門申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____種方式解決；

（一）提交仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院提起訴訟。

第十條生效

本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方：（蓋章）

乙方：（蓋章）

地址：

地址：

證照名稱：

證照名稱：

證照號碼：

證件號碼：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

聯(lián)系電話：

聯(lián)系電話：

郵政編碼：

郵政編碼：

簽訂時間：

簽訂時間：

簽訂地點：

簽訂地點：

附件一

合同編號：

車輛交接書

出賣人（甲方）：

買受人（乙方）：

_____年_____月_____日_____時，甲、乙雙方在_____對_____牌汽車進(jìn)行驗收與交接，雙方確認(rèn)：

1、甲方交付給乙方的車輛品牌及型號規(guī)格為：_______________乙方經(jīng)過驗收，認(rèn)為該車輛符合雙方于_____年_____月_____日簽訂的汽車買賣合同（編號為）的約定（發(fā)動機(jī)號：_______________車架號：_______________），同意接受。

2、隨車文件清單如下（打√）：

（1）發(fā)票□（2）合格證□（3）說明書□（4）保修卡□（5）海關(guān)證□（6）商檢證□（7）進(jìn)口車關(guān)單□（8）進(jìn)口車商檢單□（9）其他：__________。

3、下列車輛項目完好無損、運(yùn)轉(zhuǎn)正常打√，不正常的打×，空格內(nèi)可自行添加項目。

外觀及漆面

燈光

電動天線

內(nèi)飾

反光鏡

CD

轉(zhuǎn)向

輪胎及備胎

收放機(jī)

制動

雨刮器

點煙器

手剎

發(fā)動機(jī)

鑰匙及遙控器

離合器

空調(diào)

千斤頂

排擋

門窗

隨車工具

儀表盤

電動天窗

警示牌

4、里程表顯示數(shù)：__________公里。

5、其它交接事項：

本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之時起生效。

甲方簽字或蓋章：

乙方簽字或蓋章：

時間：_____年_____月_____日_____時_____分

時間：_____年_____月_____日_____時_____分

附件二：

合同編號：

委托服務(wù)協(xié)議書

委托人（乙方）：

受托人（甲方）：

雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項達(dá)成如下協(xié)議：

一、委托事項

乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項（打√）：

（1）代辦選牌□（2）代辦按揭□（3）代辦保險□（4）代辦上牌□（5）代辦裝潢□（6）代辦其它事項。

二、委托報酬

為甲方順利完成委托事宜，乙方應(yīng)在簽訂本協(xié)議時支付_____元，大寫：_______________

甲方完成上述委托事宜后，乙方應(yīng)一次性付清剩余代辦勞務(wù)報酬（以下簡稱代辦費(fèi)），合計__________元，大寫_______________。

三、完成各委托事項所需費(fèi)用概算及代辦費(fèi)約定：

1、代辦選牌，代辦費(fèi)：_____元。

2、代辦按揭，代辦費(fèi)：_____元。

3、代辦保險：

（1）保險公司所在地及名稱：

（2）保險期限：一年□二年□三年□

（3）第三者責(zé)任險，費(fèi)用：_____元。

（4）交通事故責(zé)任強(qiáng)制險，費(fèi)用：_____元。

（5）車輛損失險，費(fèi)用：_____元。

（6）其他險種名稱及費(fèi)用：_____。

（7）以上保險費(fèi)用合計：_____元。

（8）雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車輛上牌服務(wù)的，乙方應(yīng)自行或委托甲方事先辦妥機(jī)動車輛保險，投保險種包括但不限于交通事故責(zé)任強(qiáng)制險和車輛損失險。保險合同應(yīng)書面約定以下內(nèi)容：發(fā)生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發(fā)的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責(zé)任。

4、代辦上牌，費(fèi)用概算如下：

養(yǎng)路費(fèi)_____元，車船稅_____元，購置稅_____元，注冊費(fèi)：_____元，其他_____元，合計約_____元。

5、代辦裝潢，裝潢項目_____，費(fèi)用_____元。

6、代辦其他項目_____，費(fèi)用_____元。

7、所有辦理有關(guān)法定手續(xù)所需費(fèi)用及政府部門規(guī)定的各項收費(fèi)和國家規(guī)定的強(qiáng)制保險等費(fèi)用，均由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)憑發(fā)票、收據(jù)向乙方結(jié)帳。

四、上述費(fèi)用采取下列第_____種方式支付：

1、乙方預(yù)付。2、甲方暫先墊付。

五、上牌服務(wù)完成期限：_____年_____月_____日前。

六、完成委托上牌服務(wù)，應(yīng)隨車移交如下材料：

（1）購置稅憑證（2）養(yǎng)路費(fèi)憑證（3）機(jī)動車保險單（4）行駛證（5）車船稅憑證（6）車輛牌照號碼：__________。

七、違約責(zé)任：

1、甲方在辦理委托事項過程中車輛發(fā)生毀損、滅失的，乙方應(yīng)先向保險公司索賠；保險賠付不足的部分，屬于甲方責(zé)任的，由甲方承擔(dān)，屬于第三方責(zé)任的，甲方應(yīng)協(xié)助乙方索賠。非因甲方過錯導(dǎo)致車輛未上相關(guān)保險或保險公司以車輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔(dān)賠償責(zé)任。

2、乙方中途撤回委托解除合同的，應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的實際損失。

3、除不可抗力或政府有關(guān)部門的原因外，甲方未能在約定期限內(nèi)完成委托事項的，乙方有權(quán)按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限次日起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過日，甲方應(yīng)按全部車價款_____%向乙方支付違約金，協(xié)議繼續(xù)履行。

4、因乙方未能及時提供有關(guān)材料而影響委托事項完成的，本協(xié)議履行期限相應(yīng)順延，甲方不承擔(dān)違約責(zé)任。

八、解決爭議的方法：同《江蘇省汽車買賣合同》。

九、其他約定：

甲方簽字或蓋章：

乙方簽字或蓋章：

日期：

日期：

汽車買賣合同13

合同編號：

出賣人(甲方)：

買受人(乙方)：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就汽車買賣的有關(guān)事宜，訂立本合同。

第一條汽車名稱、數(shù)量及價款

汽車品牌型號

生產(chǎn)廠商產(chǎn)地

發(fā)動機(jī)號合格證號

車架號海關(guān)單號

商檢單號配置(標(biāo)準(zhǔn)配置/選用配置)

車身顏色內(nèi)飾顏色

單價(人民幣)

數(shù)量

總價(人民幣)

備注

第二條定金條款

乙方在________年_____月_____日，向甲方交付全車款的_______%(此比例不得超過全車款的20%)，甲方交貨后，定金抵作車款。乙方違約導(dǎo)致合同解除的，無權(quán)要求返還定金;甲方違約導(dǎo)致合同解除的，應(yīng)雙倍返還定金。

第三條付款方式

乙方選擇下述第_____種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。

1、一次性付款方式：簽署本合同時，支付全部車價款，計人民幣____________元，大寫_________________元。

2、分期付款方式：

簽署本合同時，支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。

___年___月___日前支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。

___年___月___日前支付最后一期車價款，計人民幣__________元，大寫___________元。

3、汽車消費(fèi)貸款方式：首付款__________元，大寫___________元，余款___________元，大寫___________元。

以下情況視為乙方未按合同約定時間付款，應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

(1)乙方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)與銀行辦妥有關(guān)抵押貸款事宜(以銀行實際發(fā)放貸款為準(zhǔn))。

(2)乙方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)足額辦出貸款，且余額未按時自行補(bǔ)足支付的。

屬甲方原因?qū)е录追轿茨苻k理貸款手續(xù)的，甲乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。

4、預(yù)付款方式：簽署本合同時，支付預(yù)付款__________元，大寫___________元，余款___________元，大寫___________元，_________時一次性付清余款。

第四條質(zhì)量

1、甲方向乙方出售的車輛，質(zhì)量必須符合國家汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并符合出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到產(chǎn)品說明書載明的技術(shù)指標(biāo)符合車輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)。

2、甲方向乙方出售的汽車，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上標(biāo)明的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。

3、雙方對車輛質(zhì)量認(rèn)定有爭議的，以國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。

第五條交車時間與地點、交付及驗收方式

1、交車時間：_______年____月____日前。

2、交車方式：乙方自提□;甲方送車上門□;貨交承運(yùn)人□。

3、交車地點：______________________________。

4、交車時里程表記錄為：_________公里。里程表記錄均不包含委托上牌服務(wù)發(fā)生的公里數(shù)。

5、甲方在向乙方交付車輛時須同時提供：

(1)銷售發(fā)票;(2)(國產(chǎn))車輛合格證或(進(jìn)口)海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗單;(3)質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊;(4)車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文);(5)隨車工具及備件清單。

6、車輛交接時當(dāng)場驗收，乙方應(yīng)對所購車輛外觀和基本使用功能等進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。如對外觀有異議，應(yīng)當(dāng)場向甲方提出。

7、甲方將汽車交由乙方實際支配下并向乙方交付汽車及隨車文件時，雙方簽署車輛交接書(見附件)，即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付之時起，該車輛的風(fēng)險責(zé)任由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。

第六條不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

2、遇有不可抗力的一方，應(yīng)在三日內(nèi)將事件的情況以書面形式通知另一方，并在事件發(fā)生后十日內(nèi)，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。

第七條售后服務(wù)的約定

1、車輛售出后，其售后服務(wù)及保修參照生產(chǎn)廠商關(guān)于車輛的說明書和保養(yǎng)手冊執(zhí)行。

2、在上述保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)的，甲方應(yīng)為乙方提供可供選擇的、由生產(chǎn)廠商認(rèn)定的維修保養(yǎng)網(wǎng)點，由乙方自行選擇。

在上述保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)廠商公布或雙方約定的維修站進(jìn)行修理和保養(yǎng)。

3、乙方使用汽車前應(yīng)仔細(xì)閱讀說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關(guān)資料。在上述保修期內(nèi)車輛由于人為破壞、使用、保養(yǎng)不當(dāng)、裝潢、改裝不當(dāng)造成的質(zhì)量問題，或者到生產(chǎn)廠商認(rèn)定范圍以外的修理點進(jìn)行修理造成的質(zhì)量問題，由乙方自行承擔(dān)后果。

4、如生產(chǎn)廠商的車輛說明書和保養(yǎng)手冊的內(nèi)容與國家有關(guān)法律法規(guī)相抵觸，按國家法律法規(guī)執(zhí)行。

5、本合同簽訂后，國家如出臺有關(guān)汽車產(chǎn)品修理更換退貨的規(guī)定，雙方按國家規(guī)定執(zhí)行。

6、生產(chǎn)廠商的保修條款比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產(chǎn)廠商的規(guī)定執(zhí)行。

第八條違約責(zé)任

1、甲方不按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規(guī)定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過_______日的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方按相當(dāng)于已交車款的_______%支付違約金。

2、甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)無償修復(fù)、補(bǔ)償損失或減少價款的違約責(zé)任。

3、經(jīng)國家授權(quán)的汽車檢驗機(jī)構(gòu)鑒定，乙方所購汽車確實存在設(shè)計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產(chǎn)損害，如甲方無過錯，乙方有權(quán)向生產(chǎn)廠主張賠償，甲方有積極協(xié)助的義務(wù)。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應(yīng)當(dāng)明示告知而未明示告知，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第九條其他約定

本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應(yīng)通過訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。本合同的補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。

其他約定______________________

第十條解決爭議的方法

本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，或向消費(fèi)者協(xié)會等部門申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下面第_____種方式解決：

(一)提交____仲裁委員會仲裁;

(二)向_________人民法院提起訴訟。

甲方：(簽章)乙方：(簽章)

地址：地址：

證照名稱：證照名稱：

證照號碼：證照號碼：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

傳真：傳真：

郵政編碼：郵政編碼：

簽訂時間：簽訂時間：

簽訂地點：簽訂地點：

附件一

車輛交接書

_______年_____月_____日_____時，甲、乙雙方在________________________對______________牌汽車進(jìn)行驗收與交接，雙方確認(rèn)：

1.甲方交付給乙方的汽車品牌及型號規(guī)格為：___________________________________

乙方經(jīng)過驗收，認(rèn)為符合雙方______年______月_________日簽訂的汽車買賣合同約定(發(fā)動機(jī)號：_________車架號：___________)，同意接受。

2.隨車文件清單如下(打√)：

(1)發(fā)票□(2)合格證□(3)說明書□(4)保修卡□(5)海關(guān)證□

(6)商檢證□(7)進(jìn)口車關(guān)單□(8)進(jìn)口車商檢單□(9)其他：________________

3.下列車輛項目完好無損、運(yùn)轉(zhuǎn)正常打“√”。

外觀_______，發(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)_______，其它_______

4.里程表顯示數(shù)：_____________公里

5.其他交接事項：本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

甲方簽章：乙方簽章：

日期：日期：

附件二

委托服務(wù)協(xié)議書

委托人(乙方)：

受托人(甲方)：

雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項達(dá)成如下協(xié)議：

一、委托事項乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項(打√)：

(1)代辦拍牌□(2)代辦按揭□(3)代辦保險□(4)代辦上牌□(5)代辦裝潢□(6)代辦其他項目：

二、委托報酬

為甲方順利完成委托事宜，乙方應(yīng)事先支付__________元，大寫___________。

甲方完成上述委托事宜后，乙方應(yīng)一次性付清剩余代辦勞務(wù)報酬(以下簡稱代辦費(fèi))合計__________元，大寫_______________________。

三、完成各委托事項所需費(fèi)用概算及代辦費(fèi)約定：

1、代辦上牌，代辦費(fèi)：___________元。

2、代辦按揭，代辦費(fèi)：___________元。

3、代辦保險。

(1)