建筑工程承攬合同

最新建筑工程承攬合同摘要本合同為建筑工程承攬合同，由_承攬方_與_建設(shè)方_簽訂。合同內(nèi)容包括：工程范圍、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程報(bào)價(jià)、施工時(shí)間、質(zhì)量驗(yàn)收等相關(guān)條款。雙方必須在合同約定的時(shí)間內(nèi)履行各種義務(wù)。合同條款一、工程范圍1.1本合同的工程范圍為_（詳細(xì)說明工程范圍，包括但不限于建筑物的設(shè)計(jì)、建造和裝修，建筑的基礎(chǔ)工程，給排水管道等）_。1.2工程質(zhì)量應(yīng)符合_（國家、地方或行業(yè)的有關(guān)規(guī)定）_標(biāo)準(zhǔn)及承攬方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2.1承攬方應(yīng)提供與工程范圍相符的技術(shù)要求、工藝流程和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.2在施工過程中，承攬方應(yīng)遵循相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，保證質(zhì)量。三、工程報(bào)價(jià)3.1本合同工程總造價(jià)為_（具體金額）_。3.2工程造價(jià)包括以下內(nèi)容：人工費(fèi)用材料費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用監(jiān)理費(fèi)用稅費(fèi)3.3工程完成后，如確因承攬方原因超過合同總造價(jià)的20%增加費(fèi)用，則由承攬方負(fù)責(zé)。四、施工時(shí)間4.1工程的竣工日期為_（具體日期）_。4.2在工程期間，承攬方應(yīng)在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照合同約定的施工計(jì)劃施工，如有延誤，承攬方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況負(fù)責(zé)賠償相應(yīng)的損失。五、安全生產(chǎn)與保險(xiǎn)5.1承攬方應(yīng)遵守國家和行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定，在施工過程中保證工人和現(xiàn)場的安全。5.2建設(shè)方應(yīng)按照國家規(guī)定投保工程項(xiàng)目質(zhì)量和第三方責(zé)任險(xiǎn)。保險(xiǎn)費(fèi)由建設(shè)方承擔(dān)。六、質(zhì)量驗(yàn)收6.1工程驗(yàn)收采用國家或地方相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，承攬方應(yīng)確保工程的質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。6.2如工程質(zhì)量不符合合同要求時(shí)，承攬方應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)承擔(dān)工程的重新施工，并在驗(yàn)收合格后交付給建設(shè)方。解約與違約責(zé)任7.1建筑工程承攬合同一經(jīng)簽訂，雙方均需全面履行合同所規(guī)定的義務(wù)。7.2如一方未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照法律的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.3如果承攬方未能按照約定的工期完成工程，雙方應(yīng)根據(jù)合同協(xié)商解決后續(xù)問題。合同變更與終止8.1合同的變更在雙方協(xié)商的基礎(chǔ)上進(jìn)行，變更協(xié)議應(yīng)簽訂書面文件，未簽署書面文件的變更協(xié)議無效。8.2合同在履行期滿后自動終止。8.3當(dāng)可能影響工程質(zhì)量、工程安全等因素出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，如不能解決，承攬方應(yīng)停工或更換人員，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。法律適用及爭議解決9.1本合同適用中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)。9.2雙方在合同履行中發(fā)生的爭議，應(yīng)當(dāng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應(yīng)當(dāng)提交有管轄權(quán)的人民法院解決。其他10.