承攬合同范本（七篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)承攬合同范本經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。一、甲方提供原料情況：品（材料）名：規(guī)格型號(hào)：?jiǎn)挝唬簲?shù)量：?jiǎn)蝺r(jià)：金額：交貨日期：超欠幅度%：供應(yīng)辦法：二、乙方加工產(chǎn)品的義務(wù)1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：2.質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：3.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：4.交貨（運(yùn)輸）辦法及地點(diǎn)：5.貨款共計(jì)人民幣（大寫）：6.結(jié)算辦法及期限：7.其他：三、違約責(zé)任：第一點(diǎn)：甲方的違約責(zé)任（1）變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失。（2）中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。（3）自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。（4）未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。（5）未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。（6）實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。（7）錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。（8）其他。第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)的違約責(zé)任（1）產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià)；甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。（2）未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交；不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失；不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。（3）包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。（4）未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。（5）不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。（6）產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。（7）未按甲方對(duì)技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。（8）其他：本合同一式份。有效期自請(qǐng)?zhí)顚懹行鹗紩r(shí)間到請(qǐng)?zhí)顚懹行ЫK止時(shí)間止。甲方：請(qǐng)?zhí)顚懚ㄗ鞣揭曳剑赫?qǐng)?zhí)顚懗袛埛椒ǘù砣耍篲____法定代表人：_____電話：填寫定作方辦公電話：_____電話：_____：填寫承攬方辦公電話地址：填寫定作方住所地址：填寫承攬方住所開(kāi)戶銀行：填寫定作方開(kāi)戶銀行：_____開(kāi)戶銀行：_____：填寫承攬方開(kāi)戶銀行賬號(hào)：填寫定作方賬號(hào)賬號(hào)：填寫承攬方賬號(hào)承攬合同范本（二）簽訂合同單位：_____(以下簡(jiǎn)稱甲乙方)簽訂條款如下：1.產(chǎn)品名稱、型號(hào)及規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格及交貨日期等如下表規(guī)定：產(chǎn)品名型號(hào)規(guī)單數(shù)單價(jià)總價(jià)金額交貨日期及數(shù)量稱模位量(元十萬(wàn)千百十元角分合計(jì)人民幣(大寫)2.交貨辦法：(1)交貨地點(diǎn)：_____(2)運(yùn)輸：由甲代辦，但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé)，甲交運(yùn)日期即為交貨日期。3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。4.驗(yàn)收辦法：乙應(yīng)派員到甲倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，如不能派員驗(yàn)收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗(yàn)。5.附則：(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。(2)在執(zhí)行合同期間，如遇市場(chǎng)情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以____罰金賠償對(duì)方損失。(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。(4)本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。(5)貨物運(yùn)達(dá)站_____(6)收貨人_____(7)合同糾紛的處理_____甲及代表人：(簽字蓋章)乙及代表人：(簽字蓋章)開(kāi)戶銀行：_____開(kāi)戶銀行：_____帳號(hào)：_____帳號(hào)：_____電話：_____電話：_____簽訂日期：____年____月____日承攬合同范本（三）訂立合同雙方：定作人：(以下簡(jiǎn)稱甲方)定作人法定代表(負(fù)責(zé))人：簽約人：定作人承辦單位：聯(lián)絡(luò)人：聯(lián)系電話：定作人機(jī)構(gòu)地址：傳真電話：承攬方承攬裝飾郵政樓外墻工程合同合同編號(hào)：訂立合同雙方：定作人：(以下簡(jiǎn)稱甲方)定作人法定代表(負(fù)責(zé))人：簽約人：定作人承辦單位：聯(lián)絡(luò)人：聯(lián)系電話：定作人機(jī)構(gòu)地址：傳真電話：承攬方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)承攬方法定代表(負(fù)責(zé))人：簽約人：承攬方營(yíng)業(yè)執(zhí)照：施工資質(zhì)：承攬方施工項(xiàng)目經(jīng)理：手機(jī)：承攬方機(jī)構(gòu)地址：傳真電話：銀行開(kāi)戶許可證：開(kāi)戶行：帳戶：根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。為加強(qiáng)雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達(dá)成以下合同條款：第一條標(biāo)的本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標(biāo)的額約為：_____元。第二條制作grc裝飾件規(guī)格、單價(jià)(單價(jià)款單位：平方米/人民幣_(tái)___元)序號(hào)grc裝飾件名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)合計(jì)123注：以上每平方米grc裝飾件固定結(jié)算價(jià)，包含：包工、包料、包一切稅費(fèi)，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實(shí)際測(cè)量平方米為準(zhǔn)。第三條工程概況及承包范圍1、工程名稱：郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀裝飾工程2、工程地點(diǎn)郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現(xiàn)場(chǎng)3、承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術(shù)修形、刮膩?zhàn)?、修磨、涂料粉?4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠商：);5、工程造價(jià)：本工程總造價(jià)按乙方于____年____月____日上午參加組織的工程招標(biāo)會(huì)上中標(biāo)單價(jià)，竣工按中標(biāo)單價(jià)及實(shí)際工程量決算。第四條工程期限與保障責(zé)任1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計(jì)天;2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時(shí)間在原定工期外順延;3、因現(xiàn)場(chǎng)停水、停電、運(yùn)輸進(jìn)場(chǎng)障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔(dān)責(zé)任。第五條甲方責(zé)任1、提供現(xiàn)場(chǎng)施工用水、電、堆放材料場(chǎng)地及施工人員食、宿臨時(shí)用房;2、提供施工用雙排腳手架;3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)各施工單位間的協(xié)調(diào)工作;4、嚴(yán)格監(jiān)督施工質(zhì)量，組織工程驗(yàn)收。第六條乙方責(zé)任1、負(fù)責(zé)安裝中所有有材料供應(yīng)。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質(zhì)單、合格證等;2、認(rèn)真組織施工，嚴(yán)格按《grc外裝飾工程施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》施工。3、施工中因乙方責(zé)任造成的人身、設(shè)備事故，乙方負(fù)全部責(zé)任;4、負(fù)責(zé)安裝所涉及部位已完成工程的成品保護(hù)工作;5、因乙方責(zé)任工程質(zhì)量不符合合同要求，乙方應(yīng)無(wú)償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。第七條工程付款及結(jié)算方式1、本工程全部工程造價(jià)及結(jié)算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標(biāo)認(rèn)價(jià)、原預(yù)算單價(jià)甲方不再審計(jì)。應(yīng)甲方要求工程變更增減，其費(fèi)用依據(jù)預(yù)算明細(xì)的單價(jià)計(jì)算工程量，據(jù)實(shí)計(jì)算匯總工程總價(jià)款;2、乙方帶料進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始施工日內(nèi)，甲方撥付工程總價(jià)____%的工程款;3、乙方安裝完成，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告簽之日起日內(nèi)，再撥付工程總價(jià)____%;4、工程質(zhì)保金為工程總價(jià)____%，質(zhì)保期兩年。質(zhì)保金在壹年后無(wú)工程質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，于____年____月____日付清。第八條施工及竣工驗(yàn)收1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格，線條明暢、凹凸對(duì)正，尺寸標(biāo)準(zhǔn)及形位誤差應(yīng)服從于實(shí)際藝術(shù)效果;2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應(yīng)征得乙方同意并辦理補(bǔ)充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場(chǎng)代表簽作為合同附件進(jìn)入決算，否則乙方有權(quán)拒絕施工。3、甲方應(yīng)在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi)，組織驗(yàn)收。超過(guò)七日未予答復(fù)時(shí)，乙方有權(quán)視為已驗(yàn)收合格并要求甲方支付工程款。第九條乙方服務(wù)承諾1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少于____年，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方一年內(nèi)免費(fèi)為甲方更換grc裝飾件，兩年內(nèi)免費(fèi)維修，超過(guò)兩年維修只收取材料費(fèi)，維修保證24小時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng);2、乙方承諾對(duì)本單位安裝的grc裝飾件工程，進(jìn)行終身維護(hù);3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進(jìn)行維修，但要收取材料費(fèi)。第十條雙方違約責(zé)任1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)扣減合同價(jià)款外，甲方還應(yīng)從乙方合同貨款中扣除‰違約金。2、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付元的違約金。3、乙方未按合同要求的時(shí)間完工，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權(quán)停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時(shí)加罰違約金。第十一條糾紛的處理當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。①、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì)仲裁;②、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。第十二條附則、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽蓋章之日起生效。2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充條款，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。甲方甲方：_____乙方：_____簽約人：_____簽約人：_____簽約地點(diǎn)：_____簽約日期：_________年____月____日工人日?qǐng)?bào)社印刷廠加工承攬合同案原告工人日?qǐng)?bào)社印刷廠(以下簡(jiǎn)稱印刷廠)訴被告都市生活周刊社(以下簡(jiǎn)稱周刊社)加工承攬合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員尚源獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告印刷廠的委托代理人李思慈、孫靖，被告周刊社的委托代理人王永和、劉寶萬(wàn)均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。原告印刷廠訴稱，我方依據(jù)與被告簽訂的協(xié)議為被告印刷《都市生活》周刊，至____年____月，被告尚欠我方印刷費(fèi)____元。故起訴要求被告立即給付我方欠款____元及違約金，并承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。為支持其訴訟主張，原告提供了其與被告簽訂的承印協(xié)議書(shū)、印數(shù)明細(xì)單、鐵路貨運(yùn)憑證、被告的欠款證明加以佐證。被告周刊社辯稱，我方承認(rèn)欠原告印刷費(fèi)，但原告印刷費(fèi)計(jì)算的數(shù)量及金額有誤，且我方對(duì)原告所述我方已付款的情況亦有異議。故不同意原告的訴訟請(qǐng)求。針對(duì)以上抗辯事由，被告出具了其向原告付款的憑證及雙方于____年____月____日簽訂的協(xié)議書(shū)予以證明。經(jīng)審理查明，____年____月____日，原、被告雙方簽訂了一份承印《都市生活》協(xié)議書(shū)。協(xié)議約定，被告出版的《都市生活》部分委托原告負(fù)責(zé)印刷;被告應(yīng)將印數(shù)通知單于開(kāi)印前送交原告生產(chǎn)科;每月日至____日結(jié)算上月承印費(fèi)用;原告按被告要求按時(shí)完成印刷計(jì)劃;每周報(bào)紙出版后第二天，原告將全部膠片退還被告;每期四開(kāi)八版彩印，四開(kāi)十六版黑白印刷并騎馬訂裝，每份按人民幣_(tái)___元計(jì)算，四開(kāi)十六版黑白版如遇套紅時(shí)，套紅費(fèi)用另計(jì);捆報(bào)為_(kāi)___元/捆，每捆1份報(bào)紙;協(xié)議自____年____月____日起至____年月____日有效。該協(xié)議簽訂后，雙方各自履行。____年____月____日，原、被告又簽訂了一份承印《都市生活》協(xié)議書(shū)。該協(xié)議與雙方____年____月____日所簽的協(xié)議相比，只是就印刷工價(jià)的核算的問(wèn)題進(jìn)行了變動(dòng)。改為：24版全彩色版每份____元，32版全彩色版為_(kāi)___元(以上所指彩色版均為一面彩色一面黑白，每份單價(jià)不含裝訂費(fèi)。裝訂加放按____‰計(jì)算，此項(xiàng)費(fèi)用由被告負(fù)擔(dān))，黑白版如遇套紅時(shí)，套紅費(fèi)用另計(jì)。捆報(bào)為_(kāi)___元/捆，每5對(duì)開(kāi)張為一捆。該協(xié)議被告方由其時(shí)任社長(zhǎng)李忠年簽。庭審中，被告稱該協(xié)議未加蓋其公章，系無(wú)效協(xié)議。____年____月____日，被告向原告出具了一份欠款證明，載明：截止____年____月底，我社只付貴廠印刷費(fèi)____萬(wàn)元整，尚欠____元。____月份印刷費(fèi)用按____元/份結(jié)算，____月起按雙方擬定合同執(zhí)行。該欠款證明同時(shí)注明，第9期雙方印數(shù)有差異，核實(shí)后按上述價(jià)格計(jì)算。庭審中，原告向本院提供了其承印被告《都市生活》各期的印數(shù)及印刷費(fèi)的明細(xì)單，該明細(xì)單記載被告共欠原告印刷費(fèi)____元。對(duì)此明細(xì)單被告表示了異議，并稱____年____月以后的印刷費(fèi)應(yīng)按雙方于____年____月____日所簽的協(xié)議執(zhí)行，即每份____元;關(guān)于印數(shù)問(wèn)題，被告則表示沒(méi)有大的爭(zhēng)議，只是原告在計(jì)算時(shí)未將破損及殘次的報(bào)紙扣除，但其又未能提供原告承印的報(bào)紙存有破損及殘次的相應(yīng)證據(jù)。關(guān)于被告付款情況，原告稱被告在給其出具欠款證明后分別于____年____月____日、____月____日分兩次共付款____萬(wàn)元。被告則稱其除于以上兩次付款____萬(wàn)元外，還在____年____月____日付款萬(wàn)元、____年____月____日付款萬(wàn)元，共計(jì)向原告支付印刷費(fèi)____萬(wàn)元。對(duì)此原告解釋為被告____年____月____日所付的萬(wàn)元系其出具欠款證明時(shí)給的，該萬(wàn)元是被告在欠款證明中所寫的已付____萬(wàn)元中的一部分;而____年____月____日被告則未付過(guò)款。庭審中，被告未就其在出具欠款證明后共付給原告____萬(wàn)元之說(shuō)提供相應(yīng)證據(jù)。上述事實(shí)，有原告提供的其與被告簽訂承印協(xié)議書(shū)、印數(shù)明細(xì)單、鐵路貨運(yùn)憑證、被告的欠款證明，被告提供的承印協(xié)議書(shū)、付款憑證及雙方當(dāng)事人的陳述在案佐證。本院認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)信用之原則。本案原、被告間的印刷協(xié)議符合法律規(guī)定，依法有效，雙方均應(yīng)嚴(yán)格履行。被告在收到原告承印的報(bào)紙后，未及時(shí)結(jié)清款項(xiàng)，以致釀成糾紛，對(duì)此應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，并應(yīng)立即給付尚欠原告印刷費(fèi)。原、被告雙方于____年____月____日簽訂的協(xié)議對(duì)印刷的價(jià)格進(jìn)行了變動(dòng)，而被告時(shí)任社長(zhǎng)在該協(xié)議上簽，故協(xié)議有效，雙方應(yīng)按變動(dòng)后的價(jià)格結(jié)算。被告稱印刷費(fèi)價(jià)格應(yīng)按____年____月____日的協(xié)議結(jié)算及____年____月____日的協(xié)議無(wú)效之說(shuō)，顯系不妥，本院不予支持。關(guān)于被告對(duì)印數(shù)所表示的異議，因其未提供原告承印的報(bào)紙存有破損及殘次的相應(yīng)證據(jù)，且其對(duì)原告所述印數(shù)亦表示無(wú)大的爭(zhēng)執(zhí)，故本院對(duì)原告提供的印數(shù)予以確認(rèn)。至于被告稱其于出具欠款證明后支付原告____萬(wàn)元一節(jié)，按此說(shuō)，被告總計(jì)向原告付款的數(shù)額應(yīng)為_(kāi)___萬(wàn)元，但被告未能提供與此相應(yīng)的合法的付款憑據(jù)，故本院對(duì)此不予采信。原告要求被告承擔(dān)逾期付款的違約責(zé)任之訴訟請(qǐng)求，于法不悖，本院予以支持。綜上，依照《中華人民共和國(guó)民法通則》第一百一十一條之規(guī)定，判決如下：被告都市生活周刊社于本判決生效后十日內(nèi)給付原告工人日?qǐng)?bào)社印刷廠加工費(fèi)五十二萬(wàn)零四百一十四元三角八分及違約金(違約金自一九九九年九月三十日起至付款之日，按中國(guó)人民銀行逾期付款有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。案件受理費(fèi)一萬(wàn)四千二百五十元，由被告都市生活周刊社負(fù)擔(dān)(于本判決生效后七日內(nèi)交納)。如不服本判決，可于判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，并交納上訴案件受理費(fèi)一萬(wàn)四千二百五十元，上訴于北京市第二中級(jí)人民法院。在上訴期滿后____日內(nèi)未交納上訴案件受理費(fèi)的，按自動(dòng)撤回上訴處理。承攬合同：日常保潔合同書(shū)承攬合同：日常保潔合同書(shū)甲方：乙方：本合同經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等互利等價(jià)有償?shù)脑瓌t，特訂立如下合同：一、合同的宗旨及原則本合同經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等協(xié)商等價(jià)有償?shù)脑瓌t，就乙方對(duì)提供日常保潔服務(wù)，協(xié)商如下：二、合同的范圍本合同規(guī)定的服務(wù)范圍、作業(yè)內(nèi)容及清掃周期以《清潔標(biāo)準(zhǔn)及定期作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》為準(zhǔn)。三、合同履行期限：本合同自____年____月____日起至____年____月____日止四、合同雙方的責(zé)任(一)甲方責(zé)任1.按合同約定向乙方支付保潔服務(wù)費(fèi)。2.無(wú)償為乙方提供保潔用水、電。3.對(duì)乙方保潔質(zhì)量應(yīng)及時(shí)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)要求乙方返工，直至達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.教育有關(guān)人員遵守區(qū)內(nèi)保潔制度，共同維護(hù)區(qū)內(nèi)環(huán)境，愛(ài)護(hù)園內(nèi)設(shè)施。5.為乙方提供必要的物料倉(cāng)庫(kù)、辦公用房及辦公電話一部(注：電話費(fèi)由乙方支付)6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與園內(nèi)客戶間的關(guān)系。7.負(fù)責(zé)向乙方提供園內(nèi)客戶有保潔要求的有償特約服務(wù)信息。8.積極采納乙方在園內(nèi)保潔方面的合理化建議，協(xié)助乙方處理有關(guān)投訴。9.甲方應(yīng)提前三天以書(shū)面形式通知乙方進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)。.甲方有責(zé)任代乙方向客戶開(kāi)局有償特約服務(wù)發(fā)票和收據(jù)(發(fā)票和收據(jù)由乙方提供)(二)乙方責(zé)任1.乙方收到甲方進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)的書(shū)面通知后，要積極做好準(zhǔn)備，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)。2.乙方在甲方設(shè)立作業(yè)所。作業(yè)所在業(yè)務(wù)上受乙方和甲方雙重領(lǐng)導(dǎo)。3.認(rèn)真完成《清潔標(biāo)準(zhǔn)及定期作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》規(guī)定的作業(yè)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，確保衛(wèi)生質(zhì)量，達(dá)到客戶滿意。4.乙方在內(nèi)服務(wù)人員不少于人，非內(nèi)公共區(qū)域內(nèi)日常保潔工作(如：有償特約服務(wù))由乙方從公司總部另調(diào)人員完成，并保證各項(xiàng)工作質(zhì)量。5.乙方人員要統(tǒng)一著裝，衣帽整潔，佩帶本公司名牌，進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)的出入證由甲方配發(fā)，遵守甲方各項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章制度，乙方不得在甲方服務(wù)區(qū)域內(nèi)未經(jīng)甲方同意擅自承攬業(yè)務(wù)。6.乙方員工在工作期間不得隨意離開(kāi)工作崗位，若乙方主管負(fù)責(zé)人不在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，乙方臨時(shí)負(fù)責(zé)人應(yīng)接受甲方主管保潔負(fù)責(zé)人的監(jiān)督指導(dǎo)，并按甲方的保潔工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。7.乙方派出一名主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)日常保潔工作質(zhì)量檢查和保潔工作緊急情況的處理，并于每月____日之前將當(dāng)月保潔工作總結(jié)和下月保潔工作計(jì)劃以書(shū)面形式報(bào)告甲方。8.乙方員工在工作期間發(fā)生工傷事故全部費(fèi)用由乙方承擔(dān)，乙方用供應(yīng)簽訂勞動(dòng)合同，并辦理各種用功手續(xù)，如因用工不當(dāng)，給甲方造成損失由乙方承擔(dān)。9.乙方在承包的保潔工作范圍內(nèi)，甲方如因保潔工作未達(dá)到保潔質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，被有關(guān)社會(huì)職能部門(環(huán)衛(wèi)、城管等)進(jìn)行處罰的罰款由乙方承擔(dān)。.乙方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(實(shí)際上經(jīng)過(guò)限期整改可以達(dá)到保潔質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的)，經(jīng)甲方兩次口頭警告通知，仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，將以書(shū)面形式通知乙方，每發(fā)出一次書(shū)面通知，甲方將扣除乙方當(dāng)月保潔服務(wù)費(fèi)的____%____%..乙方教育員工愛(ài)護(hù)區(qū)內(nèi)建筑物及室內(nèi)外各種設(shè)施，注意節(jié)水節(jié)電。.由于乙方在日常保潔工作中不慎給甲方設(shè)施、材料及甲方客戶、物品造成損失，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。.乙方作業(yè)人員須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)和具有專業(yè)知識(shí)人員承擔(dān)。.乙方作業(yè)應(yīng)遵守甲方規(guī)定的時(shí)間要求，如有變更，雙方協(xié)商解決。.乙方在作業(yè)中應(yīng)嚴(yán)格要求工作人員，做好各種防護(hù)措施，不得擅自挪用甲方的物品。要加強(qiáng)管理，安全生產(chǎn)。.乙方為保證施工質(zhì)量，須根據(jù)不同材質(zhì)，采用相適應(yīng)的清潔原料和操作方法。.乙方負(fù)責(zé)提供保潔所需的各種機(jī)械、設(shè)備、工具、材料、藥劑和客用品(如：大、小垃圾袋、衛(wèi)生紙、香球、光亮劑、清潔劑等)五、合同總價(jià)本合同月總金額為人民幣_(tái)___元整。六、付款方式1.甲方在合同生效后，如未發(fā)現(xiàn)保潔質(zhì)量問(wèn)題，以轉(zhuǎn)賬支票方式于每月日前(如遇休息日或節(jié)假日，付款日期順延)全額向乙方支付當(dāng)月的日常保潔服務(wù)費(fèi)人民幣_(tái)___元整。如發(fā)現(xiàn)保潔質(zhì)量問(wèn)題，甲方按照月保潔費(fèi)的%先行扣款，然后雙方協(xié)商。2.甲方于每月日(如遇休息日或節(jié)假日，付款日期順延)向乙方支付代乙方收取客戶有償特約服務(wù)費(fèi)用的____%;扣除的____%作為甲方應(yīng)收的管理費(fèi)。七、合同變更與終止1.合同的變更與提前終止必須采用書(shū)面形式。2.本合同規(guī)定的履行期限屆滿，合同自動(dòng)終止裝飾裝修工程承攬合同范本承攬合同的承攬人可以是一人，也可以是數(shù)人。在承攬人為數(shù)人時(shí)，數(shù)個(gè)承攬人即為共同承攬人，如無(wú)相反約定，共同承攬人對(duì)定作人負(fù)連帶清償責(zé)任。工程裝修承攬合同范本委托單位(甲方)：承攬單位(乙方)：為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：________________________________________。2.工程地點(diǎn)：________________________________________。3.承包范圍：參見(jiàn)合同附件之預(yù)算表。4.工程承包方式：雙方商定采取下列第種承包方式：承包人包工、包料;承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;承包人包工、發(fā)包人包料。5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第種方式提供：發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)元，由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)).6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日期前內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。7.甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整，大寫金額：圓整(附報(bào)價(jià)清單)。二、施工時(shí)間工程期限日，時(shí)間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。三、甲方工作1、開(kāi)工前天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。四、乙方工作1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。5.對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。7.工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。六、工程款付款方式如下表：付款時(shí)間付款百分比金額合同簽訂后開(kāi)工前二至五天____%施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)____%竣工驗(yàn)收一個(gè)月后七、違約責(zé)任：1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付違約金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的%向甲方支付違約金。3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。八、質(zhì)保期乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)維修。九、其他：1、本合同一式____份，2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：代表人：_____代表人：_____日期：_____日期：_____地址：_____地址：_____電話：_____電話：_____傳真：_____傳真：_____承攬合同范本（四）酒吧裝修工程承攬合同書(shū)發(fā)包方（簽章）（以下稱甲方）地址：聯(lián)系電話：承包方（簽章）（以下稱乙方）地址：聯(lián)系電話：乙方承包甲方（_____）裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條：工程概況工程地點(diǎn)：工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；承包方式：乙方包工包料；工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫）元施工工期：本工程暫定自____年____月____日開(kāi)工，于____年____月____日竣工，總工期為日歷天；另質(zhì)保期限為個(gè)月，從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。第二條：施工圖紙等2.1甲方進(jìn)行設(shè)計(jì)，并向乙方提供施工方案、施工說(shuō)明。第三條：工程變更和終止3.1工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工期。3.2工程量變化和設(shè)計(jì)變更（1）所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書(shū)面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》，否則該變更單無(wú)效。（2）甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。（3）乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。3.3合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書(shū)面提出解除本合同，并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同；（3）因一方的違約行為，相對(duì)方根據(jù)約定終止本合同的；（4）本合同履行期限屆滿自行終止；（5）本合同依法解除。第四條：工期延誤4.1以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：（1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；（2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。4.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。4.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。4.4因乙方原因不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)5.1甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。5.3甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工提出整改意見(jiàn)。5.4乙方應(yīng)于本合同簽訂后____日內(nèi)安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。5.5乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單所列品牌、材料購(gòu)買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報(bào)價(jià)單不符的，須經(jīng)甲方書(shū)面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用；5.6乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過(guò)程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無(wú)關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔(dān)后可向乙方追償；5.7乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合，對(duì)甲方提出的合理意見(jiàn)，要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。5.8乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作，并清理好場(chǎng)地；5.9甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式6.1本合同根據(jù)工程施工進(jìn)度，按實(shí)際驗(yàn)收進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務(wù)后，提交該階段裝修施工報(bào)告給甲方確認(rèn)。6.2在施工過(guò)程中，如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費(fèi)用，雙方簽定《工程項(xiàng)目變更單》后，視為工程款總額補(bǔ)充，費(fèi)用由雙方另計(jì)，不在總承包價(jià)范圍內(nèi)；6.3工程款支付方式（1）合同簽定后甲方付給乙方合同總價(jià)的30%作為工程預(yù)付款；（2）工程施工進(jìn)行至50%時(shí)，甲方依照6.1條款完成書(shū)面無(wú)異議確認(rèn)之后的____日內(nèi)支付工程總造價(jià)的20%作為工程進(jìn)度款；（3）工程施工進(jìn)行至80%時(shí)，甲方依照6.1條款完成書(shū)面無(wú)異議確認(rèn)之后的____日內(nèi)支付給乙方工程總造價(jià)的30%作為工程進(jìn)度款；（3）本工程竣工驗(yàn)收合格后____日內(nèi)，甲方支付乙方工程總造價(jià)的18%；（4）剩余工程總造價(jià)的2%做為質(zhì)保金，待12個(gè)月的質(zhì)量保修期經(jīng)過(guò)后，如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，由乙方書(shū)面向甲方申請(qǐng)支付。（5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開(kāi)戶行：_____，賬戶：_____，賬號(hào)：_____，如銀行賬戶信息有變更，應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知甲方第七條：工程驗(yàn)收和工程保修7.1工程駿工后，乙方以書(shū)面形式向甲方提出工程結(jié)算，乙方應(yīng)自接到通后2天內(nèi)組織驗(yàn)收辦理驗(yàn)收移交手續(xù)，填寫工程驗(yàn)收單，不得無(wú)故拖延。（驗(yàn)收時(shí)應(yīng)以施工圖紙及說(shuō)明書(shū)、國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。）如2天內(nèi)甲方不組織驗(yàn)收且不給予乙方明確答復(fù)則視為驗(yàn)收通過(guò)。7.2本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工范圍內(nèi)質(zhì)量保證期為12個(gè)月。7.3下列情況不屬于本合同保修范圍（1）因使用不當(dāng)或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。（2）自然不可抗拒因素造成的損壞（如雷擊、臺(tái)風(fēng)、地震、電力負(fù)荷超標(biāo)）7.4保修期內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)對(duì)由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行維修，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，且必須在合理時(shí)限內(nèi)完成；因非乙方原因造成的事故、損壞，維修所需費(fèi)用則由責(zé)任方支付。第八條：違約責(zé)任8.1本合同項(xiàng)下所裝修房屋被鑒定為不合格的，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成甲方的一切損失。8.2乙方不按圖紙施工，偷換材料、拒絕整改意見(jiàn)等造成裝修質(zhì)量下降，甲方有權(quán)責(zé)令乙方立即整改，由此造成工期延誤的，按裝修總額每日罰付3%；如還造成甲方額外損失的，另行賠償；8.3如由于任何一方原因?qū)е马?xiàng)目實(shí)施中使守約方受第三方追索或主張權(quán)利的，由該方單獨(dú)承擔(dān)法律責(zé)任，與其他方無(wú)關(guān)。8.4乙方違反本合同約定第4.4、5.5以及5.9款的，按工程總造價(jià)的30%承擔(dān)違約責(zé)任。8.5因任一方違反本合同約定，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失或使得本合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，違約方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。第九條合同爭(zhēng)議解決方式9.1本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；各方對(duì)爭(zhēng)議協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可在本合同裝修的房產(chǎn)所在地法院提起訴訟。第十條其他約定事項(xiàng)10.1本合同未盡事宜，經(jīng)甲、乙兩方協(xié)商后另行約定并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議系本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。本合同內(nèi)容與補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容有沖突的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。補(bǔ)充協(xié)議沒(méi)有約定的，仍以本合同約定為準(zhǔn)。10.4本合同的附件（經(jīng)甲方書(shū)面確定后的施工圖紙、施工說(shuō)明、工程報(bào)價(jià)單及階段裝修施工報(bào)告）作為合同的重要組成部分，與本合同具有同等效力。10.3本合同經(jīng)甲、乙方法定代表人簽署并加蓋公章后生效。10.4本合同正本一式肆份，甲、乙兩方各執(zhí)貳份。甲方（蓋章）法定代表人委托代理人____年____月____日乙方（蓋章）法定代表人委托代理人____年____月____日酒吧裝修合同的范本21、工程名稱：_____酒店改造工程2、工程內(nèi)容：_____酒店改造及檢修3、承包范圍：_____兩臺(tái)電梯改造，包括更換電梯控制柜、廳門傳動(dòng)系統(tǒng)、轎門電子感應(yīng)光幕、對(duì)重緩沖器、鋼絲繩，電梯轎廂裝潢，電梯導(dǎo)靴襯，電梯門滑輪等。兩臺(tái)電梯整體檢修。4、承包方式：包工包料5、工期：年____月____日____年____月____日第一條、工程價(jià)款與支付1、合同價(jià)款的確定依據(jù)現(xiàn)行國(guó)家、省、市有關(guān)文件及“工程預(yù)算書(shū)”定額執(zhí)行。2、本工程價(jià)款計(jì)算確定為人民幣24.5萬(wàn)元。決算金額不得超過(guò)本金額，超支部分甲方不予支付。3、工程款的撥付：合同簽訂后付工程造價(jià)25%的工程預(yù)付款，工程完工支付25%，其余的50%為質(zhì)量保證金，保修期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后支付。第二條、工程質(zhì)量1、工程質(zhì)量必須達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的合格條件，經(jīng)協(xié)商本工程的質(zhì)量等級(jí)約定為合格。工程質(zhì)量必須符合市技術(shù)監(jiān)督局的要求。2、工程施工必須按照施工圖來(lái)進(jìn)行，必須達(dá)到效果圖的標(biāo)準(zhǔn)，完工后達(dá)到甲方及有關(guān)部門驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。3、工程質(zhì)量達(dá)不到上述要求時(shí)，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償返修，直至達(dá)到要求，同時(shí)承擔(dān)由此造成的各種相關(guān)費(fèi)用損失，并按法定違約金標(biāo)準(zhǔn)(1%)按日支付違約金。第三條：雙方的責(zé)任1、甲方責(zé)任：1.1、會(huì)審施工圖紙。1.2、提供具備施工條件的施工場(chǎng)地。1.3、因甲方原因影響施工工期將相應(yīng)順延，由此發(fā)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。2、乙方責(zé)任：2.1、乙方于開(kāi)工前一周提供施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、資質(zhì)證明及工程進(jìn)度、材料設(shè)備計(jì)劃等施工必備手續(xù)。2.2、施工過(guò)程使用的水、電、汽費(fèi)用由乙方承擔(dān)。2.3、乙方必須使用符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料，如因使用原材料不合格造成工程質(zhì)量問(wèn)題，無(wú)論是否超過(guò)保修期，乙方均負(fù)責(zé)賠償直接和間接損失。2.4、乙方負(fù)責(zé)施工安全，施工期間因乙方造成的一切事故，乙方負(fù)全部責(zé)任。2.5、合同生效一周內(nèi)乙方必須進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工，如逾期未進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工，甲方有權(quán)單方終止合同，乙方返還預(yù)付款并按法定標(biāo)準(zhǔn)(1%)支付違約金。2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的損失，經(jīng)甲方確定直接損失和間接損失后，由乙方承擔(dān)。第四條：竣工驗(yàn)收與保修1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工資料和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。甲方收到竣工資料10天內(nèi)組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2、工程竣工驗(yàn)收后，按照國(guó)家有關(guān)保修條例要求在乙方所承包的范圍內(nèi)，工程保修期為一年。第五條：爭(zhēng)議的處理雙方因合同發(fā)生爭(zhēng)議，首先請(qǐng)工程所在地建設(shè)行政主管部門調(diào)解，經(jīng)調(diào)解后如雙方未達(dá)成協(xié)議，由甲方所在地人民法院訴訟解決。第六條：未盡事宜及補(bǔ)充條款如下：1、甲方派出人員及監(jiān)理人員有權(quán)對(duì)工程進(jìn)行總體監(jiān)督，包括工程質(zhì)量、材料質(zhì)量與使用、工程進(jìn)度等與_____酒店電梯改造工程有關(guān)事宜。對(duì)違反合同的施工以及施工質(zhì)量等問(wèn)題有權(quán)提出修改，乙方必須無(wú)條件執(zhí)行，對(duì)于修改期間造成的直接損失和間接損失，由乙方承擔(dān)。2、隨著工程進(jìn)度情況，乙方應(yīng)及時(shí)整理相應(yīng)的內(nèi)業(yè)資料并及時(shí)向甲方及有關(guān)部門報(bào)驗(yàn)，待驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)入下道工序施工。3、工程竣工驗(yàn)收時(shí)，必須經(jīng)市技術(shù)監(jiān)督局驗(yàn)收合格，并由乙方辦理驗(yàn)收合格手續(xù)。4、未盡事宜由雙方共同協(xié)商解決。第七條：本合同一式兩份，自簽訂之日起生效。發(fā)包方(章)：承包方(章)：地址：_____地址：_____法定代表人：_____法定代表人：_____委托代理人：_____委托代理人：_____承攬合同范本（五）承

攬

方：_____地

址：_____郵

碼：_____電

話：_____法定代表人：_____職

務(wù)：_____定

作

方：_____地

址：_____郵

碼：_____電

話：_____法定代表人：_____職

務(wù)：_____定作方委托承攬方加工_____，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條

加工成品第二條

加工成品質(zhì)量要求第三條

原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條

技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條

價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。第七條

交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。第八條

包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第九條

運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第十條

結(jié)算方式及期限第十一條

其他約定第十二條

承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_____

元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照

中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條

定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條

不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條

糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(

)項(xiàng)處理：1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;2.向人民法院起訴。本合同自_____

年_____

月_____

日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_____(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。定作方：_____代表人：_________年____月____日承攬方：_____代表人：_________年____月____日承攬合同范本（六）承

攬

方：_____地

址：_____郵

碼：_____電

話：_____法定代表人：_____職

務(wù)：_____定

作

方：_____地

址：_____郵

碼：_____電

話：_____法定代表人：_____職

務(wù)：_____定作方委托承攬方加工_____，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條

加工成品第二條

加工成品質(zhì)量要求第三條

原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條

技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條

價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。第七條

交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。第八條

包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第九條

運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第十條

結(jié)算方式及期限第十一條

其他約定第十二條

承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_____

元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照

中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。七、實(shí)行代運(yùn)或送貨