監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制押題練習(xí)A卷附答案

監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制押題練習(xí)A卷附答案

單選題（共50題）1、（）是安全生產(chǎn)方針的原則和目標(biāo)。A.安全生產(chǎn)B.安全第一C.預(yù)防為主D.綜合治理【答案】B2、根據(jù)《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTGG10-2016），竣工驗(yàn)收由（）組織。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.施工單位D.驗(yàn)收組【答案】A3、鋼絞線每一個(gè)檢驗(yàn)批不超過(guò)（）t。A.50B.60C.65D.70【答案】B4、施工單位應(yīng)當(dāng)按照平安工地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，每季度至少開(kāi)展一次自我評(píng)價(jià)。施工單位自我評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)報(bào)（）。A.建設(shè)單位B.交通運(yùn)輸主管部門C.監(jiān)理單位D.安全生產(chǎn)主管部門【答案】C5、工程項(xiàng)目系統(tǒng)本身的狀態(tài)和外部環(huán)境是不斷變化的，相應(yīng)地就要求控制工作也隨之變化，目標(biāo)控制的能力和水平也要不斷提高，這表明目標(biāo)控制是一種（）過(guò)程。A.主動(dòng)控制B.動(dòng)態(tài)控制C.正饋控制D.反饋控制【答案】B6、簽訂合同協(xié)議書(shū)后（）天之內(nèi)，承包人向監(jiān)理人報(bào)送施工進(jìn)度計(jì)劃和施工方案說(shuō)明。A.7B.14C.28D.30【答案】C7、鋼筋焊接接頭的基本力學(xué)性能試驗(yàn)方法不包括（）。A.拉伸試驗(yàn)B.抗剪試驗(yàn)C.抗折試驗(yàn)D.彎曲試驗(yàn)【答案】C8、控制是一個(gè)大系統(tǒng)，下列內(nèi)容屬于控制目標(biāo)分系統(tǒng)的是（）。A.組織機(jī)構(gòu)B.各類科學(xué)方法C.進(jìn)度質(zhì)量費(fèi)用D.組織技術(shù)經(jīng)濟(jì)合同【答案】C9、根據(jù)現(xiàn)行《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ46），對(duì)于施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電設(shè)備數(shù)量在（）以上,或用電設(shè)備容量在（）及以上的，應(yīng)監(jiān)督施工單位編制臨時(shí)用電專項(xiàng)安全方案。A.5臺(tái)，50kWB.3臺(tái)，30kWC.5臺(tái)，30kWD.3臺(tái)，100kW【答案】A10、由于工程遇到戰(zhàn)爭(zhēng)、瘟疫、騷亂等合同約定的特殊風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行而出現(xiàn)的支付結(jié)果為（）。A.常規(guī)支付B.違約支付C.合同解除支付D.合同終止【答案】C11、機(jī)械使用費(fèi)的索賠不包括（）。A.由于完成額外工作增加的機(jī)械使用費(fèi)B.非承包人責(zé)任工效降低增加的機(jī)械使用費(fèi)C.由于發(fā)包人或監(jiān)理人原因?qū)е聶C(jī)械停工的窩工費(fèi)D.由于不可抗力導(dǎo)致機(jī)械損失費(fèi)【答案】D12、對(duì)于橋梁接縫和伸縮裝置施工質(zhì)量要求，在氣溫最高時(shí)，梳齒的橫向間隙應(yīng)不小于（）mm。A.10B.5C.15D.10～15【答案】B13、洞內(nèi)導(dǎo)線，應(yīng)布置成多邊形導(dǎo)線環(huán)。導(dǎo)線邊長(zhǎng)在直線段不宜小于（），在曲線段不宜小于（）。A.100m，50mB.100m，70mC.200m，50mD.200m，70m【答案】D14、下列不屬于土的試驗(yàn)項(xiàng)目的是（）。A.天然含水率試驗(yàn)B.液塑限試驗(yàn)C.擊實(shí)試驗(yàn)D.抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)【答案】D15、施工過(guò)程中，監(jiān)理人員在巡視檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)某工程部位已出現(xiàn)了質(zhì)量缺陷萌芽狀態(tài)，監(jiān)理工程師應(yīng)（）。A.制止施工單位行為，指令施工單位立即修復(fù)處理B.指令施工單位立即停工C.指令施工單位立即停工處理，并報(bào)告建設(shè)單位D.指令施工單位立即查明缺陷產(chǎn)生的原因，根據(jù)原因酌情處理【答案】A16、全斷面襯砌模板臺(tái)車施工應(yīng)符合下列規(guī)定說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.臺(tái)車支撐門架間距，不宜大于2.0m，且門架位置宜與模板拼縫重合B.臺(tái)車模板的表面，應(yīng)光滑、接縫嚴(yán)密，臺(tái)車鋼模板的厚度不宜小于10mmC.模板上應(yīng)預(yù)留振搗窗口，振搗窗縱向間距不應(yīng)大于2.0m，橫向間距不應(yīng)大于2.5mD.振搗窗的大小不宜小于450mm×450mm【答案】C17、下列屬于水泥混凝土路面常見(jiàn)的病害有（）。A.坑槽B.龜裂C.車轍D.唧泥【答案】D18、項(xiàng)目資本金可以用貨幣出資也可以用實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)、資源開(kāi)采權(quán)作價(jià)出資，除國(guó)家對(duì)采用高新技術(shù)成果有特殊規(guī)定外，其比例不得超過(guò)項(xiàng)目資本金總額（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C19、拱上建筑混凝土應(yīng)在封拱間隔槽混凝土強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)等級(jí)的（）方可澆筑，澆筑應(yīng)按施工設(shè)計(jì)程序進(jìn)行，一般由拱腳至拱頂，對(duì)稱、均衡地進(jìn)行。A.100%B.50%C.85%D.78%【答案】C20、以下安全責(zé)任中，不屬于監(jiān)理單位的安全生產(chǎn)責(zé)任的是（）。A.審查專項(xiàng)施工方案B.向施工單位提供場(chǎng)地及地下管線資料C.對(duì)建設(shè)工程安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任D.應(yīng)按照法律法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)理，并對(duì)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任【答案】B21、由于監(jiān)理人未能按合同約定發(fā)出指示、指示延誤或指示錯(cuò)誤而導(dǎo)致承包人費(fèi)用增加或工期延誤的，由（）承擔(dān)賠償責(zé)任。A.發(fā)包人B.監(jiān)理人C.承包人D.發(fā)包人和承包人共同【答案】A22、后張法張拉時(shí)，結(jié)構(gòu)或構(gòu)件混凝土的強(qiáng)度、彈性模量（或齡期）應(yīng)符合設(shè)計(jì)規(guī)定；設(shè)計(jì)未規(guī)定時(shí)，混凝土的強(qiáng)度應(yīng)不低于設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)值的（），彈性模量應(yīng)不低于混凝土28d彈性模量（）。A.75%，75%B.75%，80%C.80%，75%D.80%，80%【答案】D23、瀝青和水泥應(yīng)以（）為單位計(jì)量。A.千克B.袋C.立方米D.平方米【答案】A24、（）貫穿公路全線，并與沿線的橋涵、隧道等構(gòu)造物相連接。。A.路堤B.路槽C.路基D.路坡【答案】C25、瀝青貫入式路面施工順序是（）。A.撒料→碾壓→澆灑第一層瀝青→撒布第一層嵌縫料→再碾壓B.撒料→碾壓→澆灑第一層嵌縫料→撒布第一層瀝青→再碾壓C.碾壓→撒料→澆灑第一層嵌縫料→撒布第一層瀝青→再碾壓D.撒料→澆灑第一層嵌縫料→碾壓→撒布第一層瀝青→再碾壓【答案】A26、（）是表示其物理力學(xué)性能及耐久性的一個(gè)綜合指標(biāo)，所以工程實(shí)際往往把它作為檢測(cè)噴射混凝土質(zhì)量的重要指標(biāo)。A.抗壓強(qiáng)度B.抗拉強(qiáng)度C.疲勞強(qiáng)度D.黏結(jié)強(qiáng)度【答案】A27、拱圈各段的接縫面應(yīng)與拱軸線垂直，各分段點(diǎn)應(yīng)預(yù)留間隔槽，其寬度宜為（）。A.0.3～0.5mB.0.5～0.8mC.0.5～1.0mD.0.8～1.2m【答案】C28、某工程組織流水施工，有三個(gè)工序，路基，基層和面層，分5段施工，流水節(jié)拍分別為4天、7天和5天，則該工程的總工期應(yīng)為（）天。A.50B.44C.60D.65【答案】B29、當(dāng)隧道洞口位于山坡不穩(wěn)定、地形條件較差處，且隧道頂兩側(cè)土體嚴(yán)重不一致時(shí)，即為（）現(xiàn)象，如果處治不當(dāng)，可能會(huì)出現(xiàn)隧道開(kāi)裂，嚴(yán)重時(shí)發(fā)生坍塌事故。A.應(yīng)力集中B.受力不均C.剪切D.偏壓【答案】D30、投資項(xiàng)目資本金是指（）。A.項(xiàng)目建設(shè)單位的注冊(cè)資金B(yǎng).項(xiàng)目總投資中的固定資產(chǎn)投資部分C.項(xiàng)目總投資中由投資者認(rèn)繳的出資額D.項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)已經(jīng)到位的資金【答案】C31、關(guān)于鉆孔灌注樁施工中護(hù)筒的作用說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.護(hù)筒宜采用鋼板B.護(hù)筒中心與樁中心的平面位置偏差應(yīng)不大于50mmC.護(hù)筒在豎直方向的傾斜度應(yīng)不大于1.5%D.護(hù)筒頂宜高于地面0.3m或水面1.0～2.0m，同時(shí)應(yīng)高于樁頂設(shè)計(jì)高程1m【答案】C32、低路堤應(yīng)對(duì)地基表層土進(jìn)行（）、分層回填和壓實(shí)，其處理深度應(yīng)不小于路床厚度，必要時(shí)進(jìn)行翻拌晾曬或者灑水濕潤(rùn)。A.超挖B.振動(dòng)壓實(shí)C.摻粉煤灰拌和D.整平【答案】A33、水下混凝土應(yīng)采用導(dǎo)管法灌注。單元槽段長(zhǎng)度小于（）時(shí)，可采用1根導(dǎo)管灌注。A.3mB.4mC.5mD.6m【答案】B34、鋼橋桿件工地焊縫連接應(yīng)按設(shè)計(jì)規(guī)定的順序進(jìn)行。設(shè)計(jì)無(wú)規(guī)定時(shí)，縱向宜（），橫向宜（）進(jìn)行。A.從跨中向兩端，從中線向兩側(cè)對(duì)稱B.從跨中向兩端，從兩側(cè)向中線對(duì)稱C.從兩端向跨中，從中線向兩側(cè)對(duì)稱D.從兩端向跨中，從兩側(cè)向中線對(duì)稱【答案】A35、施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，評(píng)估工作負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有（）年以上的工程管理經(jīng)驗(yàn)。A.2B.3C.4D.5【答案】D36、下列不屬于地基檢驗(yàn)內(nèi)容的是（）。A.基底地質(zhì)情況和承載力B.基底平面位置、尺寸大小C.基底高程D.隱蔽工程【答案】D37、監(jiān)理工程師應(yīng)要求對(duì)導(dǎo)線樁點(diǎn)進(jìn)行不定期檢查和定期復(fù)測(cè)，復(fù)測(cè)周期應(yīng)不超過(guò)（）個(gè)月，并做好抽檢工作。A.3B.6C.9D.12【答案】B38、樣本容量越大，可靠性（），檢測(cè)成本（）。A.越好，愈高B.越好，愈低C.越差，愈高D.越差，愈低【答案】A39、路堤填前壓實(shí)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)中，三級(jí)、四級(jí)公路，壓實(shí)度應(yīng)不小于（）。A.70%B.75%C.80%D.85%【答案】D40、招標(biāo)控制價(jià)的作用描述錯(cuò)誤的是（）A.招標(biāo)人有效控制項(xiàng)目投資，防止惡性投標(biāo)帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)B.招標(biāo)控制價(jià)反映的是社會(huì)最高水平C.可為工程變更新增項(xiàng)目確定單價(jià)提供計(jì)算依據(jù)D.使投標(biāo)人不必花費(fèi)人力、財(cái)力去套取招標(biāo)人的標(biāo)底【答案】B41、特別重大安全事故調(diào)查批復(fù)時(shí)限最長(zhǎng)為（）。A.15dB.30dC.45dD.60d【答案】D42、下列不屬于總價(jià)子目分解和計(jì)量程序的是（）。A.總價(jià)子目的分解和計(jì)量應(yīng)以總價(jià)為基礎(chǔ)，按照合同約定進(jìn)行B.監(jiān)理人進(jìn)行復(fù)核，以確定分階段實(shí)際完成的工程量和工程形象目標(biāo)C.除合同變更外，總價(jià)子目的工程量（工作量）是承包人用于結(jié)算的最終工程量（工作量）D.監(jiān)理人應(yīng)在收到承包人提交的工程量報(bào)表的7天內(nèi)進(jìn)行復(fù)核【答案】D43、公路工程計(jì)量規(guī)則中第300章為（）。A.路基工程的計(jì)量B.路面工程的計(jì)量C.橋梁工程的計(jì)量D.隧道工程的計(jì)量【答案】B44、下列不屬于公路工程水土流失的防治措施的是（）。A.工程與生物措施相結(jié)合，綜合防治B.取土場(chǎng)部分進(jìn)行防護(hù)處理C.棄土、石渣得到有效攔擋或利用D.最大限度控制泥沙不進(jìn)入下游河道和海域【答案】B45、軟土地區(qū)路堤施工期間，坡腳水平位移速率24h應(yīng)不大于（）mm。A.3B.5C.8D.10【答案】B46、洞內(nèi)有瓦斯等易燃易爆氣體時(shí)，應(yīng)檢測(cè)測(cè)站附近（）范圍內(nèi)的氣體濃度。A.10mB.20mC.30mD.40m【答案】B47、監(jiān)理工程師應(yīng)常駐工地，對(duì)施工活動(dòng)的環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，其工作方式以（）為主。A.旁站B.巡視C.平行檢驗(yàn)D.見(jiàn)證取樣【答案】B48、關(guān)鍵項(xiàng)目（除機(jī)電工程）的合格率不應(yīng)低于（）。A.80%B.90%C.95%D.100%【答案】C49、對(duì)于后張法施工，直徑32mm預(yù)應(yīng)力鋼筋切割后的外露長(zhǎng)度不應(yīng)小于（）mm。A.16B.30C.32D.48【答案】D50、確屬必需可由縣級(jí)以上人民政府依法批.準(zhǔn)劃撥的用地有()。.A.國(guó)家機(jī)關(guān)用地B.軍事用地C.公益事業(yè)用地D.交通用地E.工業(yè)用地【答案】A多選題（共30題）1、關(guān)于環(huán)形開(kāi)挖預(yù)留核心土法開(kāi)挖施工說(shuō)法正確的是（）。A.環(huán)形開(kāi)挖，每循環(huán)進(jìn)尺，V級(jí)圍巖宜不大于1榀鋼架間距B.臺(tái)階開(kāi)挖高度宜為2.5～3.5mC.中下臺(tái)階每循環(huán)進(jìn)尺，不得大于2榀鋼架間距D.核心土面積宜不小于斷面面積50%E.留核心土長(zhǎng)度宜為3～5m，寬度宜為隧道開(kāi)挖寬度的2/3～1/2【答案】ABCD2、下列選項(xiàng)屬于施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的編制依據(jù)的有（）。A.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理方針及策略B.建立施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度C.項(xiàng)目設(shè)計(jì)和施工方面的文件D.項(xiàng)目各階段的審查意見(jiàn)E.設(shè)計(jì)階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估意見(jiàn)【答案】ACD3、下列關(guān)于再審審理的管轄法院的做法正確的是：()A.甲公司訴乙公司侵犯商標(biāo)權(quán)一案經(jīng)湖北省丙市中級(jí)人民法院一審終結(jié)，后甲公司申請(qǐng)?jiān)賹?，湖北省高?jí)人民法院發(fā)現(xiàn)該案中，審判員趙某收受乙公司一350克純金小雕像，遂裁定再審，基于原審法院了解案件事實(shí)，于是，指令原審法院再審B.李某訴王某房屋買賣合同糾紛一案經(jīng)北京市西城區(qū)法院審理終結(jié)，判決生效后，王某發(fā)現(xiàn)西城區(qū)人民法院對(duì)本案沒(méi)有管轄權(quán)，遂向北京市第一中級(jí)人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?，北京市第一中?jí)人民法院審查后決定指令由有管轄權(quán)的海淀區(qū)人民法院再審C.工商銀行某分行訴佳宇公司貸款糾紛一案經(jīng)北京市第一中級(jí)人民法院審理終結(jié)，判決生效后，北京市人民檢察院發(fā)現(xiàn)生效判決認(rèn)定主要事實(shí)的證據(jù)是偽造的，遂向北京市高級(jí)人民法院提起抗訴，北京市高級(jí)人民法院審查后指令原審法院再審D.賈某訴秦某侵權(quán)糾紛一案經(jīng)甲市A區(qū)人民法院審理作出判決，當(dāng)事人都沒(méi)有上訴，判決生效。甲市中級(jí)人民法院發(fā)現(xiàn)該判決確有錯(cuò)誤，指令A(yù)區(qū)人民法院再審【答案】CD4、下列屬于工程項(xiàng)目特點(diǎn)的是（）。A.一次性B.目標(biāo)性C.制約性D.時(shí)限性E.確定性【答案】ABCD5、我國(guó)民事訴訟法規(guī)定，在執(zhí)行過(guò)程中，案外人有權(quán)對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出書(shū)面異議，關(guān)于該執(zhí)行異議的說(shuō)法，正確的是：A.人民法院審查案外人異議期間中，不得對(duì)執(zhí)行標(biāo)的進(jìn)行處分B.案外人對(duì)法院對(duì)其異議的裁定不服，只能向上一級(jí)人民法院申請(qǐng)復(fù)議C.案外人對(duì)法院對(duì)其異議的裁定不服，可能導(dǎo)致新的訴訟的發(fā)生D.案外人對(duì)法院對(duì)其異議的裁定不服，可能導(dǎo)致審判監(jiān)督程序的發(fā)生【答案】ACD6、下列預(yù)應(yīng)力混凝土梁的懸臂澆筑的要求，說(shuō)法正確的是（）。A.如梁體與橋墩非剛性連接，懸臂澆筑梁體混凝土?xí)r，應(yīng)先將墩頂梁段與橋墩臨時(shí)固定B.懸臂澆筑時(shí)橋墩兩側(cè)的澆筑進(jìn)度應(yīng)盡量做到對(duì)稱、均衡C.懸臂澆筑用掛籃，在已完成的梁段上前移時(shí)，后端應(yīng)有可靠的穩(wěn)定措施D.合龍段合龍前應(yīng)在合龍段兩端的懸臂上加壓，并于澆筑混凝土過(guò)程中逐步撤除，使懸臂撓度保持穩(wěn)定E.合龍段的施工，混凝土澆筑應(yīng)在一天中最高溫度時(shí)進(jìn)行【答案】ABCD7、屬于不良地質(zhì)地段的有（）。A.滑坡B.崩塌C.巖溶D.軟土地段E.膨脹地層【答案】ABCD8、路基是公路的重要組成部分，它主要承受（）。A.雪荷載B.風(fēng)荷載C.上部建筑的重量D.車輛的動(dòng)力荷載E.水流沖擊荷載【答案】CD9、鉆孔灌注樁施工中可以用到的機(jī)械有（）。A.振動(dòng)沉樁機(jī)B.沖擊鉆機(jī)C.回旋鉆機(jī)D.旋挖鉆機(jī)E.吊機(jī)【答案】BCD10、關(guān)于橋梁預(yù)制裝配式施工說(shuō)法正確的有（）。A.腹板底部為擴(kuò)大斷面的T形梁或I形梁。應(yīng)先澆筑其擴(kuò)大部分并振實(shí)，再澆筑其上部腹板B.U形梁式拱肋，宜一次澆筑完成。首先澆筑底板至底板承托的頂面，待上述混凝土沉實(shí)后，再澆筑腹板C.連續(xù)箱梁梁段的澆筑，應(yīng)先澆底板，振搗密實(shí)后，再行澆筑腹板D.裝卸、運(yùn)輸及儲(chǔ)存預(yù)制構(gòu)件時(shí)，其位置應(yīng)正立，頂面朝上E.預(yù)制構(gòu)件的起吊、運(yùn)輸裝卸和安裝過(guò)程中的內(nèi)部應(yīng)力應(yīng)保證始終大于設(shè)計(jì)應(yīng)力【答案】ABCD11、下列關(guān)于橋梁工程的基本組成及分類描述正確的有（）。A.橋梁一般由上部構(gòu)造.下部結(jié)構(gòu).支座和附屬構(gòu)造物組成B.橋梁按承重構(gòu)件受力體系劃分為梁式橋.拱式橋.剛架橋.吊橋.組合體系橋C.護(hù)坡屬于橋梁的下部構(gòu)造D.多孔跨徑總長(zhǎng)為1000m為大橋E.組合體系橋?qū)嵸|(zhì)是利用梁.拱.吊.鋼架的不同組合【答案】ABD12、下列屬于施工過(guò)程的組織原則的是（）。A.施工過(guò)程的均衡性B.施工過(guò)程的協(xié)調(diào)性C.施工過(guò)程的獨(dú)立性D.施工過(guò)程的經(jīng)濟(jì)性E.施工過(guò)程的差異性【答案】ABD13、施工環(huán)境保護(hù)監(jiān)理計(jì)劃應(yīng)明確環(huán)境保護(hù)監(jiān)理工作范圍、內(nèi)容、方式和目標(biāo)，其中應(yīng)包含的內(nèi)容包括（）。A.工程項(xiàng)目概況B.實(shí)行環(huán)境保護(hù)監(jiān)理的依據(jù)C.環(huán)境保護(hù)監(jiān)理的實(shí)施過(guò)程D.工作內(nèi)容、工作目標(biāo)和工作方式E.監(jiān)理單位組織機(jī)構(gòu)、人員安排、崗位職責(zé)【答案】ABD14、關(guān)于工作延誤與工期延誤的概念，正確的是（）。A.工作延誤必然導(dǎo)致工期延誤B.工作延誤不一定導(dǎo)致工期延誤C.產(chǎn)生工作延誤一定是承包人的原因D.產(chǎn)生工作延誤不一定是承包人的原因E.工作延誤與工期延誤沒(méi)有關(guān)系【答案】BD15、施工輔助費(fèi)中檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)包含（）的費(fèi)用。A.施工企業(yè)對(duì)建筑材料的鑒定B.施工企業(yè)技術(shù)革新和研究試驗(yàn)費(fèi)C.施工企業(yè)自設(shè)試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)所耗用的材料D.新結(jié)構(gòu)、新材料的試驗(yàn)費(fèi)E.建設(shè)單位要求對(duì)具有出廠合格證明的材料進(jìn)行檢驗(yàn)【答案】ABC16、超前地質(zhì)預(yù)報(bào)應(yīng)包括的主要內(nèi)容有（）。A.地層巖性預(yù)報(bào)B.地質(zhì)構(gòu)造預(yù)報(bào)C.不良地質(zhì)預(yù)報(bào)D.隧道地質(zhì)素描E.地下水預(yù)報(bào)【答案】ABC17、施工環(huán)境保護(hù)監(jiān)理的依據(jù)（）。A.國(guó)家、行業(yè)和地方相關(guān)的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)B.工程環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告和批復(fù)C.國(guó)家、行業(yè)和地方的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)D.經(jīng)批準(zhǔn)的工程設(shè)計(jì)文件和工程設(shè)計(jì)變更文件E.施工計(jì)劃【答案】ABCD18、雙重預(yù)防機(jī)制是指以（）手段相結(jié)合的生產(chǎn)安全事故預(yù)防機(jī)制。A.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C.風(fēng)險(xiǎn)管理D.隱患管理E.隱患排查治理【答案】A19、沉井的組成包括（）。A.井壁B.刃腳C.隔墻D.井孔E.底板【答案】ABCD20、監(jiān)理人審批工程延期應(yīng)遵循的原則包括（）。A.恪守合同原則B.必要性原則C.實(shí)事求是原則D.公平合理原則E.協(xié)商一致原則【答案】ABCD21、剛性路面主要指用水泥混凝土作面層的路面結(jié)構(gòu)。其特點(diǎn)有（）。A.豎向彎沉較小B.抗彎拉強(qiáng)度高C.較高的彈性模量D.呈現(xiàn)出較大的剛度E.主要靠抗壓強(qiáng)度和抗剪強(qiáng)度承受車輛荷載的作用【答案】ABCD22、混凝土強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)符合的規(guī)定有（）。A.混凝土強(qiáng)度等于C20級(jí)，計(jì)算配制強(qiáng)度用的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)取不小于3.0MPaB.計(jì)算時(shí)，強(qiáng)度試件組數(shù)不應(yīng)少于25組C.混凝土強(qiáng)度等于C30級(jí)，計(jì)算配制強(qiáng)度用的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)取不小于3.0MPaD.混凝土強(qiáng)度等于C20級(jí)，計(jì)算配制強(qiáng)度用的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)取不小于2.5MPaE.混凝土強(qiáng)度等于C25級(jí)，計(jì)算配制強(qiáng)度用的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)取不小于2.5MPa【答案】BCD23、關(guān)于填隙碎石施工的說(shuō)法，正確的是（）。A.單層填隙碎石的壓實(shí)厚度宜為公稱最大粒徑的1.5～2.0倍B.填隙碎石用作基層時(shí)，集料的公稱最大粒徑應(yīng)不大于53mm；用作底基層時(shí)，應(yīng)不大63mmC.用作基層時(shí)集料的壓碎值應(yīng)不大于26%，用作底基層時(shí)應(yīng)不大于3