2022年度一級建造師之一建工程法規(guī)能力測試試卷B卷附答案

2022年度一級建造師之一建工程法規(guī)能力測試試卷B卷附答案

單選題（共55題）1、商事仲裁具有許多特點，其中最突出的是()。A.專業(yè)性B.自愿性C.獨立性D.靈活性【答案】B2、以下各項中，不屬于施工作業(yè)人員安全生產(chǎn)的義務(wù)是（）。A.守法遵章和正確使用安全防護用具B.辦理意外傷害保險C.接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)D.報告安全事故隱患【答案】B3、下列屬于建設(shè)工程一切險的承保范圍是()。A.工程建設(shè)過程中突遇冰雹、地崩、山崩、雪崩等自然事件而造成的損失B.由于設(shè)計文件錯誤引起的損失和費用C.施工過程中施工設(shè)備或機械裝置失靈造成的本身損失D.由于工程持續(xù)時間較長，氣溫的變化導(dǎo)致保險財產(chǎn)自身的損失【答案】A4、在某工程項目施工中，施工企業(yè)經(jīng)項目經(jīng)理簽字的材料款，未能按時支付，則應(yīng)由（）承擔(dān)法律責(zé)任。A.施工企業(yè)B.項目經(jīng)理C.建設(shè)單位D.項目經(jīng)理部【答案】A5、包工頭張某借用某施工企業(yè)的資質(zhì)與甲公司簽訂一建設(shè)程施工合同。施工結(jié)束后,工程竣工驗收質(zhì)量合格,張某要求按照合同約定支付工程款遭到對方拒絕,遂訴至法院。關(guān)于該案處理的說法,正確的是()A.合同無效，不應(yīng)支付工程款B.合同無效，應(yīng)參照合同約定支付工程款C.合同有效，應(yīng)按照合同約定支付工程款D.合同有效，應(yīng)參照合同約定支付工程款【答案】B6、代理人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)限范圍或代理權(quán)終止后進行活動，屬于()代理。A.表見B.越權(quán)C.非法D.無權(quán)【答案】D7、關(guān)于投標(biāo)和評標(biāo)，說法正確的是（）。A.投標(biāo)人逾期送達投標(biāo)文件的，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人作出合理說明B.投標(biāo)文件未密封的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收C.投標(biāo)文件中有兩個報價，評標(biāo)委員會可以書面通知投標(biāo)人澄清說明D.投標(biāo)文件中有明顯的文字或計算錯誤，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決投標(biāo)【答案】B8、對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在監(jiān)理人員監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送()的質(zhì)量檢測單位進行檢測。A.具有相應(yīng)資質(zhì)等級B.建設(shè)單位許可C.建設(shè)行業(yè)協(xié)會認(rèn)可D.監(jiān)理協(xié)會認(rèn)可【答案】A9、（2019年真題）根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，可以確定中標(biāo)人的主體是（）A.經(jīng)招標(biāo)人授權(quán)的招標(biāo)代理機構(gòu)B.招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門C.經(jīng)招標(biāo)人授權(quán)的評標(biāo)委員會D.公共資源交易中心【答案】C10、關(guān)于招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告的規(guī)定，下列說法正確的有()。A.自行政處理決定作出之日起7個工作日內(nèi)公告B.違法行為記錄的公告期限為6個月至3年C.行政處理決定認(rèn)定的限制期長于公告期的，公告期限從其決定D.行政處理決定認(rèn)定的限制期長于公告期的，公告期限最長為6個月【答案】C11、根據(jù)《著作權(quán)法》的規(guī)定，著作權(quán)包括著作人身權(quán)和著作財產(chǎn)權(quán)，則不屬于著作人身權(quán)的是（）。A.發(fā)表權(quán)B.署名權(quán)C.使用權(quán)D.修改權(quán)【答案】C12、某商業(yè)工程項目，業(yè)主急于營業(yè)在工程未經(jīng)竣工驗收情況下就開始經(jīng)營使用，使用5個月后發(fā)現(xiàn)部分裝修出現(xiàn)質(zhì)量問題，則下列說法正確的是()。A.施工單位有維修義務(wù)B.業(yè)主自己承擔(dān)責(zé)任C.施工單位承擔(dān)保修責(zé)任D.業(yè)主可扣減施工單位保修金【答案】B13、按照合同約定或者法律規(guī)定，在當(dāng)事人之間產(chǎn)生特定權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的是()。（2012）A.債B.所有權(quán)C.知識產(chǎn)權(quán)D.擔(dān)保物權(quán)【答案】A14、根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)管理的規(guī)定，對需要在全國工程建設(shè)行業(yè)范圍內(nèi)統(tǒng)一的工程建設(shè)勘察、規(guī)劃、設(shè)計、施工（包括安裝）及驗收等的質(zhì)量要求，可以制定工程建設(shè)（）。A.國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)B.國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)D.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)【答案】B15、按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，必須招標(biāo)范圍內(nèi)的各類工程建設(shè)項目的重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在人民幣（）萬元以上的，必須進行招標(biāo)。A.30B.50C.80D.200【答案】D16、甲在乙擁有使用權(quán)的土地上設(shè)立地役權(quán)并辦理了登記，乙將自己的土地使用權(quán)讓給丙，關(guān)于各方權(quán)利的說法，正確的是（）。2016A.甲的地役權(quán)因辦理登記而設(shè)立B.乙轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)應(yīng)經(jīng)甲同意C.土地所有權(quán)人設(shè)立地役權(quán)不必經(jīng)乙同意D.甲的地役權(quán)對丙具有約束力【答案】D17、甲乙雙方的施工合同約定工程應(yīng)于2010年5月10日竣工，但是乙方因為管理不善導(dǎo)致工程拖期，在5月20日至5月25日該地區(qū)發(fā)生洪災(zāi)，造成工期一再拖延，最后竣工時間為2010年5月31日。甲方在支付乙方工程費用時，按照合同約定扣除因乙方工程拖期的違約費用，那么甲方應(yīng)該計算（）天的拖期違約損失。A.15B.16C.17D.21【答案】D18、下列所給選項中，關(guān)于仲裁管轄的表達，正確的是()。A.實行級別管轄，但不實行地域管轄B.實行地域管轄，但不實行級別管轄C.既不實行級別管轄，也不實行地域管轄D.既實行級別管轄，也實行地域管轄【答案】C19、關(guān)于在文物保護單位控制地帶內(nèi)進行建設(shè)的說法，錯誤的是（）。A.進行爆破作業(yè)，需經(jīng)國務(wù)院文物行政部門批準(zhǔn)B.不得建設(shè)污染文物保護單位及其環(huán)境的設(shè)施C.不得破壞文物保護單位的歷史風(fēng)貌D.全國重點文物保護單位不得拆除【答案】A20、部門規(guī)章之間、部門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由（）裁決。A.國務(wù)院B.全國人民代表大會C.全國人大常委會D.最高人民法院【答案】A21、當(dāng)事人申請證據(jù)保全的，不得遲于舉證期限屆滿前（）日。A.7B.10C.15D.5【答案】A22、某建筑公司采用不同的方式分別與甲乙丙丁四家材料供應(yīng)商訂立了仲裁協(xié)議，其中無效的仲裁協(xié)議是（）。A.爭議發(fā)生之后與甲達成的書面協(xié)議B.與乙在合同中約定的仲裁條款C.與丙通過電子郵件約定的仲裁意思表示D.與丁口頭約定的仲裁意思表示【答案】D23、（2019年真題）施工企業(yè)征得建設(shè)單位同意后，將部分非主體工程分包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位，關(guān)于該工程分包行為的說法，正確的是()A.分包合同因指定分包而無效B.分包單位應(yīng)當(dāng)按照分包合同的約定，對施工企業(yè)負責(zé)C.建設(shè)單位必須另行為分包工程辦理施工許可證D.施工企業(yè)必須將分包合同報上級主管部門批準(zhǔn)備案【答案】B24、標(biāo)的物提存后，在提存期間發(fā)生提存物的滅失、損毀的，其后果由()承擔(dān)。A.提存人B.債權(quán)人C.提存機關(guān)D.債務(wù)人【答案】B25、關(guān)于確定中標(biāo)人的說法，正確的是（）。A.中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)是能夠最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)，且經(jīng)評審的投標(biāo)價格最低B.國有資金占控股或主導(dǎo)地位的依法必須招標(biāo)的項目，應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人C.第一中標(biāo)候選人因不可抗力不履行合同的，招標(biāo)人必須重新招標(biāo)D.第一中標(biāo)候選人財務(wù)狀況有較大變化，可能影響履約能力的，招標(biāo)人可以在發(fā)出中標(biāo)通知書后審查確認(rèn)【答案】B26、需要辦理施工許可證的建設(shè)工程，建設(shè)行政主管部門應(yīng)在收到建設(shè)單位申請之日起（）日內(nèi)，對符合條件的申請頒布施工許可證。A.7B.15C.30D.45【答案】A27、甲、乙兩公司簽訂一份建筑材料采購合同，合同履行期間因甲公司兼并乙公司致使該合同終止。該合同終止的方式是()。A.免除B.抵消C.混同D.提存【答案】C28、在公共場所施工，沒有設(shè)置明顯標(biāo)志造成他人損害的，施工單位應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。這種責(zé)任屬于（）。A.侵權(quán)責(zé)任B.違約責(zé)任C.刑事責(zé)任D.行政責(zé)任【答案】A29、有名合同和無名合同的區(qū)別主要在于兩者()不同。A.成立的條件B.適用的法律規(guī)則C.履行的原則D.承擔(dān)違約責(zé)任的方式【答案】B30、建設(shè)單位辦理工程項目質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)應(yīng)在（）A.領(lǐng)取建設(shè)工程規(guī)劃許可證之前B.領(lǐng)取建設(shè)用地規(guī)劃許可證之前C.開工前D.領(lǐng)取施工許可證或辦理開工報告之前【答案】D31、根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，負責(zé)核發(fā)《中華人民共和國一級建造師注冊證書》的機構(gòu)是（）A.省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)主管部門B.國務(wù)院建設(shè)主管部門C.中國建筑業(yè)協(xié)會建造師分會D.國務(wù)院發(fā)展和改革委員會【答案】B32、根據(jù)《節(jié)約能源法》，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在銷售房屋時，應(yīng)當(dāng)向購買人明示所售房屋的節(jié)能信息有（）。A.能效標(biāo)識B.節(jié)能措施C.質(zhì)量保修書D.建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)【答案】B33、《行政訴訟法》規(guī)定,行政訴訟期間,法院對行政訴訟的一審判決下列()情形,可以判決變更。A.具體行政行為適用法律、法規(guī)錯誤的B.具體行政行為違反法定程序的C.具體行政行為的工作人員濫用職權(quán)的D.具體行政行為的處罰顯失公正的【答案】D34、某起重機械設(shè)備安裝單位投保了安裝工程一切險，在機械設(shè)備安裝過程中基于下列原因造成損失，其中應(yīng)由保險公司承擔(dān)損失的原因是（）A.短路、過電壓B.材料瑕疵C.機械結(jié)構(gòu)不合理D.戰(zhàn)爭、暴亂【答案】D35、下列關(guān)于法律責(zé)任的特點說法正確的是()。A.即使沒有法律義務(wù)存在,也可能產(chǎn)生法律責(zé)任B.法律責(zé)任即承擔(dān)有利和不利的后果C.法律責(zé)任的認(rèn)定和追究,由國家專門機關(guān)依法定程序進行D.法律責(zé)任包括民事責(zé)任、刑事責(zé)任、經(jīng)濟責(zé)任等【答案】C36、行政法規(guī)、政府規(guī)章應(yīng)當(dāng)在（）后30日內(nèi)報有關(guān)機關(guān)備案。A.簽署B(yǎng).公布C.通過D.制定【答案】B37、關(guān)于建設(shè)工程總承包的規(guī)定，以下說法錯誤的是（）。A.總承包通常分為工程總承包和施工總承包兩大類B.工程總承包企業(yè)不得將工程轉(zhuǎn)包，但可以將設(shè)計和施工業(yè)務(wù)分別分包給其他單位C.工程總承包一般采用設(shè)計-采購-施工總承包或者設(shè)計-施工總承包模式D.項目管理單位不得與工程總承包企業(yè)具有利害關(guān)系【答案】B38、裁判執(zhí)行中，當(dāng)事人自行達成和解協(xié)議時的處理，一方當(dāng)事人不履行和解協(xié)議的，人民法院（）。A.告之當(dāng)事人重新起訴B.告之另一方當(dāng)事人重新申請執(zhí)行C.可以根據(jù)對方當(dāng)事人的申請，恢復(fù)對原生效法律文書的執(zhí)行D.終止執(zhí)行【答案】C39、某建筑工程施工中，由于現(xiàn)場監(jiān)理工程師的錯誤導(dǎo)致甲施工單位的完成工作部分計入乙施工單位已完工程中，建設(shè)方依此而付款，則乙施工單位和建設(shè)方之間構(gòu)成的是()之債。A.施工合同B.無因管理C.侵權(quán)行為D.不當(dāng)?shù)美敬鸢浮緿40、經(jīng)有關(guān)部門依法辦理批準(zhǔn)手續(xù)后，可以在歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護范圍內(nèi)進行的活動是（）。A.修建生產(chǎn)儲存腐蝕性物品的倉庫B.占用保護規(guī)劃確定保留的道路C.改變園林綠地、河湖水系等自然狀態(tài)的活動D.合同變更協(xié)議自簽字之日起生效【答案】C41、甲施工企業(yè)從乙公司購進一批水泥，乙公司為甲施工企業(yè)代辦托運。在運輸過程中，甲施工企業(yè)與丙公司訂立合同將這批水泥轉(zhuǎn)讓給丙公司，水泥在運輸途中因山洪暴發(fā)火車出軌受到損失。該案中水泥的損失應(yīng)由（）。2016A.丙公司承擔(dān)B.甲施工企業(yè)承擔(dān)C.乙公司承擔(dān)D.甲施工企業(yè)與丙公司分擔(dān)【答案】A42、注冊建造師繼續(xù)教育證書是其延續(xù)注冊、變更注冊的重要依據(jù)之一，注冊一個專業(yè)的建造師有效期內(nèi)應(yīng)參加不少于()學(xué)時的繼續(xù)教育。A.30B.60C.90D.120【答案】D43、某建設(shè)單位取得土地使用權(quán)后，需要改變土地使用權(quán)出讓合同約定的土地用途的，必須取得出讓方和（）的同意。A.城市規(guī)劃行政主管部門B.環(huán)境保護行政主管部門C.土地行政主管部門D.建設(shè)行政主管部門【答案】A44、關(guān)于法定代表人的說法，下列選項中正確的有（）。A.法定代表人代表法人從事民事活動B.公司章程對法定代表人權(quán)利的限制，可以對抗善意第三人C.因過錯履行職務(wù)行為損害他人，由法定代表人承擔(dān)責(zé)任D.法人承擔(dān)民事責(zé)任后，不可以向有過錯的法定代表人追償【答案】A45、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，對涉及（）的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)委托原設(shè)計單位或具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出設(shè)計方案。A.改變建筑局部使用功能B.建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動C.增加內(nèi)部裝修D(zhuǎn).增加投資額度【答案】B46、當(dāng)事人對人民法院委托鑒定部門所作的鑒定結(jié)論有異議申請重新鑒定時，其所提出的證據(jù)證明（），人民法院應(yīng)予準(zhǔn)許重新鑒定。（2015）A.當(dāng)事人對鑒定人員不滿意的B.鑒定程序有輕微瑕疵的C.鑒定結(jié)論有缺陷的D.鑒定結(jié)論明顯依據(jù)不足的【答案】D47、施工總承包的建筑工程（）的施工必須由總承包單位自行完成。A.主體結(jié)構(gòu)B.關(guān)鍵工程C.節(jié)能工程D.消防工程【答案】A48、某建設(shè)項目領(lǐng)取了施工許可證后隨即開工，2015年2月1號中止施工，2016年3月2號決定恢復(fù)施工。下列說法，正確的是（）。A.施工單位應(yīng)該在2015年3月2號之前向施工許可證頒發(fā)機關(guān)報告恢復(fù)施工的有關(guān)情況B.在恢復(fù)施工前，建設(shè)單位報告發(fā)證機關(guān)后即可以恢復(fù)施工C.施工許可證作廢，需要重新申領(lǐng)施工許可證D.經(jīng)核驗不符合條件的，應(yīng)當(dāng)收回施工許可證，不允許恢復(fù)施工，待條件具備后，建設(shè)單位重新申領(lǐng)施工許可證【答案】D49、由于施工合同糾紛，甲向人民法院起訴乙，人民法院立案審理。在庭審中，甲方未經(jīng)法庭許可中途退庭，則人民法院對該起訴訟案件()。A.移送二審法院裁決B.按撤訴處理C.按缺席判決D.進入再審程序【答案】B50、根據(jù)《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》，當(dāng)事人申請證據(jù)保全的，應(yīng)在（）提出。A.舉證期限屆滿前B.首次開庭前15日C.不遲于舉證期限屆滿前7日D.一審法庭辯論終結(jié)前【答案】C51、（2020年真題）下列法律責(zé)任的承擔(dān)方式中，屬于行政處分的是（）。A.降級B.罰款C.責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)D.取消投標(biāo)資格【答案】A52、關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)，下列說法中正確的是（）。A.同一專業(yè)的單位組成聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級高的單位確定資質(zhì)等級B.經(jīng)招標(biāo)人同意，資格預(yù)審后聯(lián)合體可以更換成員C.聯(lián)合體成員在同一招標(biāo)項目中可以自己名義單獨投標(biāo)D.聯(lián)合體中標(biāo)的，聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)共同與招標(biāo)人簽訂中標(biāo)合同【答案】D53、關(guān)于起重機械使用安全要點的說法,正確的是（）。A.起重機械使用前,應(yīng)當(dāng)向作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底B.遇大風(fēng)、大霧、大雨、大雪等惡劣天氣,應(yīng)當(dāng)慎重使用起重機械C.起重機械未驗收合格也可以辦理使用登記D.塔式起重機使用時,應(yīng)注意起重臂和吊物下方的人員安全【答案】A54、（2019年真題）根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法》，關(guān)于缺陷責(zé)任期內(nèi)建設(shè)工程缺陷維修的說法，正確的是（）A.如承包人不維修也不承擔(dān)費用，發(fā)包人可以從保證金中扣除，費用超出保證金額的，發(fā)包人可以向承包人進行索賠B.缺陷責(zé)任期內(nèi)由承包人原因造成的缺陷，承包人應(yīng)當(dāng)負責(zé)維修，承擔(dān)維修費用，但不必承擔(dān)鑒定費用C.承包人維修并承擔(dān)相應(yīng)費用后，不再對工程損失承擔(dān)賠償責(zé)任D.就他人的原因造成的缺陷，承包人負責(zé)組織維修，但不必承擔(dān)費用，且發(fā)包人不得從保證金中扣除費用【答案】A55、（2020年真題）施工總承包單位和分包單位對分包工程安全生產(chǎn)承擔(dān)的責(zé)任是（）。A.獨立責(zé)任B.按份責(zé)任C.補充責(zé)任D.連帶責(zé)任【答案】D多選題（共13題）1、根據(jù)《仲裁法》，當(dāng)事人有證據(jù)證明仲裁裁決存在()情形的，可以向人民法院申請不予執(zhí)行仲裁裁決。A.雙方當(dāng)事人均不滿意仲裁結(jié)果B.沒有仲裁協(xié)議C.仲裁員隱瞞了應(yīng)該回避的事由D.沒有對另一方當(dāng)事人形成強制作用E.裁決事項超出仲裁委員會權(quán)限范圍【答案】BC2、施工企業(yè)被建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備進行檢驗，通常應(yīng)當(dāng)按照（）進行，不合格的不得使用。A.工程設(shè)計要求B.按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C.施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)D.通行慣例E.合同約定【答案】AC3、生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，并根據(jù)本單位的生產(chǎn)安全事故預(yù)防重點，進行（）。A.每年至少組織一次的綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練B.每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練C.每半年至少組織一次的綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練D.每年至少組織二次的綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練E.每年至少組織一次的現(xiàn)場處置方案演練【答案】AB4、建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施倒塌造成他人損害的，由（）承擔(dān)連帶責(zé)任。有其他責(zé)任人的，有權(quán)向其他責(zé)任人追償。A.建設(shè)單位B.施工單位C.設(shè)計單位D.勘察單位E.使用單位【答案】AB5、施工企業(yè)按照安全生產(chǎn)靑任制的要求，應(yīng)完成的安全保障工作包括（)。A.明確法定代表人對本企業(yè)的安全負主要責(zé)任B.設(shè)置安全處室對安全負責(zé)C.對內(nèi)部職工進行安全培訓(xùn)，持證上崗D.落實各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任E.制定企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)績效考核標(biāo)準(zhǔn)【答案】ABD6、根據(jù)《民法典》，除雙方認(rèn)為需要約定的其他事項外，下列條款中，屬于保證合同應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi)容有（）。A.被保證的主債權(quán)種類B.保證人的資產(chǎn)狀況C.保證的期間D.保證的方式E.保證擔(dān)保的范圍【答案】ACD7、下列關(guān)于總承包單位和分包單位承擔(dān)責(zé)任的表述，正確的是()。A.分包單位按照分包合同的約定僅對總承包單位負責(zé)B.分包單位按照分包合同的約定僅對建設(shè)單位負責(zé)C.總承包單位和分包單位就分包工程對建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任D.總承包單位按照總承包合同的約定對建設(shè)單位負責(zé)E.總承包單位和分包單位對建設(shè)單位各自承擔(dān)責(zé)任【答案】CD8、關(guān)于調(diào)解文書法律效力的說法，正確的有（）。2018真題A.法院調(diào)解書經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后，具有強制執(zhí)行的法律效力B.人民調(diào)解委員會的調(diào)解協(xié)議具有法律