房屋房屋買賣合同（必備20篇）

房屋房屋買賣合同（必備20篇）

合同在現(xiàn)代社會中的地位日益重要,合同的簽訂更能使各方在同等的基礎上實現(xiàn)利益的均衡。以下是合同屋我為大家收集整理的房屋房屋買賣合同，歡迎閱讀并下載。

房屋房屋買賣合同第1篇

出賣人(甲方)：____________身份證號碼：__________________

買受人(乙方)：____________身份證號碼：__________________

依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，買受人和出賣人在同等、自愿、協(xié)商一樣的基礎上就買賣房產(chǎn)等相關事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵守：

一、甲方自愿將其位于_____________________________的房產(chǎn)及其土地運用權(一層車庫一處，建筑面積_____平方米;車庫門前附屬場地_________平方米及附屬卷閘門、防盜窗等設施，上述內容以下簡稱本房屋)以人民幣_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(________元)的價款出售給乙方。

二、乙方支付甲方合同保證定金______萬元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償;如乙方反悔本合同，定金不退。

三、本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時，甲方須無條件幫助乙方辦理房屋產(chǎn)權過戶手續(xù)，辦理過戶手續(xù)發(fā)生的契稅、土地出讓金由乙方負擔。

甲方擔當本合同轉讓的房屋及土地稅費。乙方在甲方交付房屋后一次性將房款交付甲方。(交易后甲方給乙方寫好收據(jù))

四、本合同簽訂后，甲方對的房屋運用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。

五、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，乙方保證按期繳納購房后應付的各項物業(yè)費用。

本合同簽訂后，甲方不得以本房屋為關聯(lián)與他人訂立任何合同。

六、違約責任

1、甲方應當于________年____月____日交付乙方房屋，甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之三計算違約金支付給乙方。逾期超過______天時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣______元。

2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日______計算的違約金給甲方。逾期超過______天時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付定金不退。

3、假如甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方擔當，并應賠償乙方的損失。

4、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀緣由導致本合同的解除，甲方應根據(jù)下述兩種算法取高值返還乙方：

1)本房屋合同轉讓金額本金及利息，利息按年息______%計算，計息期自合同簽訂日起算;

2)解除合同時本房屋市場評估價，并賠償乙方的`房屋裝修費用，搬遷等損失。

5、如因規(guī)劃部門、設計部門的緣由影響房屋質量和運用功能的，甲方應當通知乙方;如有補償款發(fā)放，甲方應當全額退還乙方。

七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述方式解決：依法向人民起訴。

八、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。

九、本合同一式______份，甲、乙方各執(zhí)______份。

甲方：____________________年____月____日

乙方：____________________年____月____日

見證人：____________________年____月____日

房屋房屋買賣合同第2篇

甲方（賣方）：乙方（買方）：

甲、乙雙方就房屋買賣事項，經(jīng)協(xié)商一樣，達成以下合同條款：

1、甲方自愿將坐落在濟南市區(qū)路小區(qū)號樓單元室（建筑面積平方米，貯存室平方米，產(chǎn)權證號）房地產(chǎn)出賣給乙方，并將與所出賣該房產(chǎn)的相關的土地運用權同時出賣給乙方（附房產(chǎn)證復印件及該房產(chǎn)位置圖）。

2、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫；即人民幣小寫。

3、乙方在簽訂本合同時，支付定金，即小寫。

4、乙方支付定金之日起個月內，向甲方支付首付款（定金從中扣除），首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付（有關期限和程序根據(jù)所在按揭銀行規(guī)定辦理）。

5、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清晰、有合法的土地運用權（已交納土地出讓金）。

6、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關稅費由方擔當。

7、乙方支付首付款后，甲方即主動協(xié)作乙方辦理有關房產(chǎn)過戶手續(xù)，待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。

8、甲方應在前將該房產(chǎn)交付乙方；屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵，無人租住、運用；無欠賬，如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線電視費等。

9、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付元的違約金；一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金，逾期30日視為毀約；如因政府及銀行規(guī)定，本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。

10、交付該房產(chǎn)，甲方不得損壞該房產(chǎn)的結構、地面和墻壁及不適移動的物件，并將抽風機一臺（型號：），空調兩臺（型號：），熱水器（型號：），浴霸（型號：），飲水機（型號：），音響兩臺（型號：），涼衣架，房內燈具，前后門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛(wèi)設施，等讓與乙方（含在房屋價值內）。

11、本協(xié)議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。

12、附加條款：

甲方（賣方）：（印）身份證號：

住址：電話：

年月日

乙方（買方）：（?。┥矸葑C號：

住址：電話：

年月日

房屋房屋買賣合同第3篇

賣方：_______________(以下簡稱甲方)，身份證號：_______________

買方：_______________(以下簡稱乙方)，身份證號：_______________

甲、乙雙方在同等、自愿、協(xié)商一樣的基礎上，達成如下協(xié)議：

第一條、甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已了解該房屋詳細狀況，并自愿購買該房屋，該房屋詳細狀況如下;

房屋位置：___________________________________占地面積：_______________㎡(見附圖)

房屋建筑面積：_______________㎡(見附圖)

房屋界線：左邊與____________________中心為界，右邊與____________________中心為界，前面至__________為界，后面至____________________邊為界。(見附圖)

其次條、房屋價格及其他費用;

甲、乙雙方協(xié)商一樣，甲方所售房屋占地面積,建筑面積及土地流轉費用總金額為人民幣小寫￥____________________元,大寫：______________元整。(土地流轉另見土地流轉協(xié)議書)

第三條付款方式：簽訂協(xié)議時付____________________元，尾款于__________年__________月__________日付清，付款以甲方出示收據(jù)為證。

第四條特殊約定;

1、甲方必需保證所賣房屋產(chǎn)權屬于甲方全部，因乙方所購房屋為農(nóng)村土地建筑,該房屋現(xiàn)無房屋產(chǎn)權證，若以后因違章建筑拆除由甲方負責。

2、該房屋現(xiàn)水，電沒有到位，甲方應予協(xié)作安裝到戶，但相關費用由乙方負擔。

第五條本協(xié)議自簽訂之起，買賣雙方不得反悔,如有一方反悔，除退回房屋總價款以外，還必需賠償另一方房屋總價款的25%賠償金。

第六條乙方所購房屋位置夾在其他相鄰房屋中間兩面共墻，若干年后相鄰房屋如拆遷但不能拆除所共墻體，若要拆除必需經(jīng)雙方同意。

第七條本協(xié)議未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具同等法律效力。

第八條本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起生效。

第九條本協(xié)議一式二份，甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)一份。

甲方：_________________

_______年_______月_____日

乙方：_________________

_______年_______月_____日

房屋買賣合同3

賣方：_______________(簡稱甲方)身份證號碼：_____________________

買方：_______________(簡稱乙方)身份證號碼：_____________________

依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及

他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在同等、自愿、協(xié)商一樣的基礎上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)（縣）_________________擁有的房產(chǎn)，建筑面積為_____平方米(詳見房屋全部權證第__________號)，土地運用面積為_____平方米(詳見房屋土地運用權證第__________號)。

其次條上述房產(chǎn)的交易價格為：人民幣___________元整(大寫：____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

第三條付款時間與方法：

1、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商后同意，乙方一次性支付房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方。

2、甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方運用，并應在交房當日將_________等費用結清。因不行抗力等非甲方緣由造成甲方逾期交房的，則房屋交付時間可據(jù)實予以延長。

第四條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費由_______方擔當。

第五條本合同主體：

1.甲方是____________共______人。

2.乙方是____________共______人。

第六條本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。

第七條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。

第八條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

第九條本合同一式兩份。甲方產(chǎn)權人一份，乙方購房者一份。

第十條雙方約定的`其他事項：

出賣方(甲方)：________________

購買方(乙方)_________________

身份證號碼：_________________

身份證號碼：_________________

電話：__________________

電話：__________________

日期：_______年___月____日

日期：_______年____月____日

房屋房屋買賣合同第4篇

甲方(出售方)身份證號碼：

乙方(買售方)身份證號碼：

丙方(居間方)

甲、乙、丙三方依據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)及___市相關規(guī)定，本著自愿、公允、同等、誠懇信用原則，經(jīng)協(xié)商一樣訂立本合同。

第一條成交房屋基本狀況

房屋登記地址：

房屋權屬證號：土地運用證號：房屋用途：

登記全部人房屋抵押狀況：

房屋共有人是否同意出售：□是□否

目前是否已出租：□是□否承租人是否放棄優(yōu)先購買權□是□否

房屋權屬狀況：□私有產(chǎn)權房□運用權的公房□可以出售的經(jīng)濟適用房□其他

房屋狀況建筑面積：平方米;房型：;樓層

其他狀況

經(jīng)協(xié)商，甲方愿將上述房屋出售給乙方，甲方對上述房屋信息的真實性、精確性負責，并保證房屋交付乙方時的狀況與乙方實地看房時的狀況保持一樣，否則愿擔當相應的違約責任、賠償乙方因此而受到的一切損失。

乙方確認，對該房屋已作了充分了解并實地查看過房屋，對房屋現(xiàn)狀沒有異議，情愿購買該房屋。

其次條成交價格

甲乙雙方協(xié)商后確定的成交價格為：人民幣___元，(大寫：__)

第三條付款方式

現(xiàn)金或貸款支付

如甲方認可乙方貸款方式付款時：甲方有義務協(xié)作一方辦理貸款手續(xù);乙方提出終止貸款行為或因乙方緣由不能取得貸款機構貸款的，乙方應于___前以現(xiàn)金方式補齊房款。

資金監(jiān)管服務

____房地產(chǎn)中介有限公司可以為本次交易供應免費的資金監(jiān)管服務，雙方自愿選擇該項服務，并于簽訂本協(xié)議當日簽訂《資金監(jiān)管托付協(xié)議》。

雙方自愿將本次交易所涉及的全部款項暫存于指定的銀行監(jiān)管帳戶中，并按本合同及《資金監(jiān)管托付協(xié)議》所約定的程序及方式辦理。

盡管上述款項存于指定帳戶，但甲乙雙方同意：視為乙方已向甲方實際支付。

如甲乙雙方協(xié)商一樣，可不選擇資金監(jiān)管服務，但由此帶來的一切風險由雙方自行擔當。

第四條稅、費的擔當

甲乙雙方保證，按國家及地方相關規(guī)定、交易習慣各自繳納與本次交易相關的各項稅費。

盡管有上述約定，雙方同意：

甲方擔當__;乙方擔當___.

第五條權屬過戶及房屋交付

雙方承諾，在本合同簽訂之日后，于__年__月__日前共同到房屋所在地房產(chǎn)管理部門辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)。

甲乙雙方應于本合同簽訂之日起日內將房屋權屬過戶所需的全部真實、有效的合法手續(xù)、材料(包括但不限于房證、契證等)交予丙方保管，丙方幫助雙方辦理過戶手續(xù)。

雙方同意，甲方于騰空房屋并將房屋鑰匙交于乙方。

雙方在房屋交接前，應辦理有關物業(yè)的交接，包括但不限于水、電、煤氣、采暖、有線電視、電話、物業(yè)費、戶口等相關手續(xù)，并結清費用。房屋毀損、滅失等風險，自房屋鑰匙交于乙方時轉移至乙方。

丙方應甲乙雙方的要求幫助雙方辦理上述物業(yè)交接事宜，并由雙方在《房屋交接單》上簽字確認。

第六條違約責任

甲方保證所售房屋不存在任何權屬爭議，債務糾紛或其他瑕疵。甲方保證有權出售該房屋，并已得到房屋共有人或其他權利人的同意，保證全面履行合同義務。否則，乙方有權要求甲方支付本合同成交價格10%的違約金，并賠償因此受到的其他損失。

乙方保證所供應的資料真實、有效。具備訂立合同的資格，并保證全面履行合同義務。否則，甲方有權要求乙方支付本合同成交價格10%的違約金，并賠償因此受到的其他損失。

因甲乙任何一方緣由導致本合同不生效、無效、被解除、被撤銷或任何一方發(fā)生違約等，丙方不擔當任何責任。

第七條免責條款

如因不行抗力致使本合同不能全面履行，三方互不擔當責任。

第八條爭議的解決

甲乙雙方在本合同履行過程中發(fā)生任何糾紛，應首先協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任何一方均有權向人民法院起訴。

第九條其他約定

其次部分關于居間服務

第十條丙方責任

依本合同約定為甲乙雙方供應房屋買賣居間服務;

免費為甲乙雙方供應房地產(chǎn)買賣相關法律、法規(guī)、政策詢問。

第十一條居間服務費及支付

甲乙雙方確認，雙方達成本次房屋交易是基于丙方所供應的居間服務;但該交易是雙方獨立、自愿做出的確定。

丙方一次性收取居間服務費人民幣__元，大寫：___元，由___方擔當。

該服務費于本合同簽訂時以現(xiàn)金形式一次性支付給丙方。

第十二條特殊聲明

甲乙雙方同意：因甲乙任何一方的過錯導致本合同無效、交易不勝利或買賣合同不能全面履行，丙方所收取的居間服務費均不予退還。

如甲乙任何一方或雙方在履行本合同過程中發(fā)生違約或其他爭議，雙方一樣同意：在雙方就違約責任及其擔當達成協(xié)議之前或人民法院做誕生效法律文書之前，丙方有權將暫存在指定帳戶中的款項予以保留，不向任何一方返還或支付。

第十三條合同生效及其他

本合同于三方簽字或蓋章后生效。

本合同一式三份，甲方雙方各執(zhí)一份，丙方執(zhí)一份。

甲方：乙方：丙方：

代理人：代理人：

簽約日期：

房屋房屋買賣合同第5篇

甲方：_________________(受讓方)身份證號碼：_________________

乙方：_________________(受讓方)身份證號碼：_________________

丙方：_________________(出租方)身份證號碼：_________________

在本協(xié)議簽訂前，丙方與甲方已于________年簽訂了房屋租賃合同，現(xiàn)就甲方與丙方所生之權利義務，三方經(jīng)協(xié)商達成本協(xié)議如下：

一、原甲丙雙方合同權利義務承受

1、三方同意，自本協(xié)議生效之日起，甲方基于原甲丙雙方合同所享有或擔當之全部權利、義務，除本協(xié)議另有約定外轉由乙方享有或擔當。

2、原甲丙雙方所簽訂的《房屋租賃協(xié)議》，自本協(xié)議簽訂之日起，除甲方將其權利義務轉讓予乙方及本協(xié)議另有約定的條款外，合同項下的其它條款不變，對乙方與丙方均具有約束力。

3、在本協(xié)議生效之前，甲方依原甲丙雙方合同已向丙方支付房租，則自本協(xié)議生效之日起，該款項視同乙方支付，丙方不得要求乙方另行支付。

4、本協(xié)議生效前已發(fā)生之甲方應履行義務或責任，不論甲方是否已履行完畢，均自本協(xié)議生效日起由乙方承受。

本協(xié)議生效后，丙方不得基于原甲丙雙方合同再對甲方行任何主見。

二、各方如因本合同產(chǎn)生爭議，應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應向房屋所在地法院提起訴訟，通過訴訟方式解決。

三、本《轉讓協(xié)議》與原甲丙雙方簽訂的《房屋租賃協(xié)議》一同構成有效的合約文件，二者缺一不行。

四、本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙雙執(zhí)一份，經(jīng)三方蓋章后生效。

甲方簽字(蓋章)：_____乙方簽字(蓋章)：____丙方簽字(蓋章)：____

____年____月____日____年____月____日____年____月____日

房屋房屋買賣合同第6篇

賣方（甲方）：

買方（乙方）：

依據(jù)中華人民共和國有關法律、法規(guī)和本市有關規(guī)定，甲、乙雙方遵循自愿、公允和誠懇信用的原則，訂立本合同，以資共同遵守。

第一條甲方將自有的房屋及該房屋占用范圍內的土地運用權（以下簡稱房地產(chǎn)）轉讓給乙方。房地產(chǎn)詳細狀況如下：

（一）房地產(chǎn)座落在上海市___________[區(qū)][縣]________________（部位：__________）房屋類型________結構：____________；

（二）房屋建筑面積__________平方米，該房屋占用范圍內的土地運用權[面積][分攤面積]____________平方米。

（三）房地產(chǎn)四至范圍

（四）該房地產(chǎn)土地全部權性質為[國有][集體全部]土地；土地運用權以[出讓][劃撥]方式獲得；

（五）房屋平面布局及附屬設施狀況、套內裝飾標準（六）甲方依法取得房地產(chǎn)權證號：_________________；乙方對甲方上述轉讓的房地產(chǎn)詳細狀況已充分了解，自愿買受上述房地產(chǎn)。

其次條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一樣，同意上述房地產(chǎn)轉讓價格為（______幣）計_____________元。（大寫）：_____千__________百________拾__________萬_________千________百________拾_________遠整。甲、乙雙方同意，在本合同自簽訂之日起的__天內，乙方將上述房地產(chǎn)轉讓價款分__付與甲方，詳細付款方式、期限另立付款協(xié)議。乙方交付的房價款，甲方應開具收款憑證。

第三條甲方裝讓的房地產(chǎn)為[出讓方式][劃撥方式]取得國有土地運用權的，供下列第[一][二]款辦理。

一、甲方取得國有土地運用權的運用年限為________年（從______年____月起至_____年_____月______日止），其中乙方按本合同約定受讓上述房地產(chǎn)，擁有國有土地運用權的年限為_____年（從_______年_______月_____日至________年______月______日止），為乙方依法運用國有土地運用權的有效期限。甲方將上述房地產(chǎn)轉讓給乙方后，出讓合同載明的權利、義務一并轉移給乙方。

二、根據(jù)中華人民共和國法律、法規(guī)、規(guī)章及有關規(guī)定，[應辦理][可以不辦理]土地運用權出讓手續(xù)的，應由[甲方][乙方]按規(guī)定[辦理土地運用權出讓手續(xù)并繳納土地運用權出讓金][將轉讓房地產(chǎn)所獲收益中的土地收益上繳國家].

第四條甲、乙雙方同意，本合同生效后，除人力不行抗拒的因素外，甲方定于______年______月______日將上訴房地產(chǎn)交付（轉移占有）乙方。交付標記：_____________.

第五條除房地產(chǎn)交易管理機構依法作出不予過戶確定外，上述房地產(chǎn)權利轉移日期以_______[市][區(qū)][縣]房地產(chǎn)交易管理機構受理該房地產(chǎn)轉讓過戶申請之日為準。

第六條上述房地產(chǎn)風險責任自該房地產(chǎn)[權利轉移][轉移占有]之日起轉移給乙方。

第七條本合同生效后，甲、乙雙方應按國家及本市有關規(guī)定繳納稅、費。在上述房地產(chǎn)[權利轉移][轉移占有]前未支付的運用該房屋所發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費、煤氣、電訊費等其他費用，按本合同附件四約定支付。自[權利轉移][轉移占有]后該房地產(chǎn)所發(fā)生的費用，按本合同附件四約定支付。

第八條甲方轉讓給乙方的'房地產(chǎn)依據(jù)原房地產(chǎn)權證記載的屬[居住][非居住]房屋，其相關關系（包括抵押、相鄰、租賃等其他關系）見附件五，業(yè)主公約見附件六。

乙方在運用期間不得擅自變更房屋結構和運用性質，乙方對該房地產(chǎn)有關聯(lián)的公共部位、通道和設施運用享有相應的權益擔當相應的義務，并應維護公共設施和公共利益。乙方確認上述受讓房地產(chǎn)的業(yè)主公約，享有相應的權利和擔當相應的義務。

上述房地產(chǎn)在辦理轉讓過戶變更登記后，甲、乙雙方共同到物業(yè)管理單位辦理該房地產(chǎn)轉讓后變更運用、修理管理戶名及有關手續(xù)。

第九條甲方保證在上述轉讓的房地產(chǎn)交接時沒有產(chǎn)權糾紛和財務糾紛。如上述房地產(chǎn)轉讓交接后發(fā)生交接前即存在的產(chǎn)權或財務糾紛，由甲方擔當全部責任。

第十條乙方未按本合同約定期限付款的，應按逾期未付款向甲方支付利息，利息自應付款之日起其次天至實際付款之日止，利息按_____________計算。逾期_______天后，甲、乙雙方同意按下列[一][二][三]款內容處理。

一、乙方除應支付利息外，還應按逾期未付款的______%向甲方支付違約金，合同接著履行。

二、甲方有權通知乙方單方解除合同，甲方從乙方已付款中扣除乙方應向甲方支付逾期未付款______%的違約金，余款返還給乙方，已付款不足違約金部分，乙方應在接到書面通知之日起______日向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失的，甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方應支付的違約金時，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額應由乙方據(jù)實賠償。

三、_______________________________________________________________.

第十一條除人力不行抗拒因素外，甲方未按合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付給乙方的，應按已收款向乙方支付利息，利息自約定交付之日起其次天至實際交付之日止，利息按__________________計算。逾期_______天后，甲、乙雙方同意按下列第[一][二][三]款內容處理。

一、甲方除應支付利息外，還應按已收款的_______%向乙方支付違約金，合同接著履行。

二、乙方有權通知甲方單方解除合同，甲方除應在接到書面通知之日起________日內向乙方返還已支付的房款和利息（自乙方支付房款之日起至解除合同之日止）外，還應按已支付房款的_______%向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經(jīng)濟損失的，乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方應支付的違約金時，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額應由甲方據(jù)實賠償。

三、__________________________________________________.

第十二條驚甲、乙雙方協(xié)商一樣，本合同未盡事宜，在不違反本合同原則的前提下，可訂立補充條款或補充協(xié)議，甲、乙雙方訂立的補充條款和補充協(xié)議及附件為本合同不行分割的一部分。本合同及其附件空格部分填寫的文字與鉛印文字具有同等效力。

第十三條本合同由甲、乙[雙方簽定][_______________公證處公證]之日起生效。甲、乙雙方在簽署本合同時，具有完全民事行為實力，對各自的權利，義務清晰明白，并按本合同規(guī)定履行。

第十四條本合同運用于中華人民共和國法律、法規(guī)。甲、乙雙方在旅行本合同過程中若發(fā)生爭議，應協(xié)商解決，協(xié)商不能解決的，選定下列一種方式解決：（不選定的劃除）

（一）提交__________仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十五條本合同一式____份，甲、乙雙方各執(zhí)__份，__________________[市][區(qū)][縣]房地產(chǎn)交易管理機構一份，______________[市][區(qū)][縣]房地產(chǎn)登記機構一份（本合同經(jīng)公證的公證部門留存一份）。

甲方(公章)______________________

法定代表人

(托付代理人)______(簽字或蓋章)

乙方(簽字或蓋章)________________

簽訂日期：_______年______月_____日

房屋房屋買賣合同第7篇

抵押人：__________________(以下簡稱甲方)

抵押權人：__________________(以下簡稱乙方)

被擔保方：__________________(以下簡稱丙方)

為確保乙丙雙方_________年_________月_________日簽訂的合同(以下簡稱主合同)的履行，甲方情愿以其有權處分的財產(chǎn)作抵押為丙方供應擔保。乙方經(jīng)審查，同意接收甲方的財產(chǎn)抵押。甲方丙三方經(jīng)協(xié)商一樣，按以下條款訂立本合同：

一、甲方同意以其名下?lián)碛械奈挥赺________的(房屋或地塊的土地運用權)抵押給乙方，給予乙方以第一優(yōu)先抵押權，作為丙方履行主合同義務的擔保。

二、假如丙方末能按主合同規(guī)定期限內返還乙方投資本金和投資收益，則乙方可以將甲方抵押財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該抵押財產(chǎn)所得的價款抵償乙方投資本金和投資收益(包括丙方末付而應付的貨款及其超期支付的利息、違約金、損害賠償金及乙方為實現(xiàn)債權所引致的一切有關費用)。處理抵押財產(chǎn)所得價款，不足以償還主合同債務的，乙方有權實行合法手段向丙方另行追索。

三、抵押登記

1、自本合同簽訂之日起_________日內，由甲、乙雙方向抵押財產(chǎn)所在地的有關政府管理部門辦理抵押登記手續(xù)，丙方應供應幫助;

2、甲方應在簽訂本合同之日將有關該抵押財產(chǎn)的《國有土地運用證》或《房屋產(chǎn)權證》等相關資料正本交予乙方收執(zhí)和保管;

3、全部因抵押登記、保管所需費用由甲方負責擔當。

四、抵押保險

1、甲方應按乙方要求，對抵押財產(chǎn)辦理財產(chǎn)保險，并將保險單正本交乙方保存。投保期限應長于主合同的期限。若主合同期限延長，甲方須辦理延長投保期的手續(xù)。保險財產(chǎn)如發(fā)生災難損失，乙方有權從保險賠償中優(yōu)先收回丙方的欠款。在任何狀況下，乙方的保險第一受益身份和支配保險金的權利不受人的侵擾廢止。

2、甲方負責繳付保險費;

3、抵押財產(chǎn)的損毀不影響甲方的擔保責任減低。如因末獲保險賠償或保險償數(shù)額不足時，乙方有權向丙方追償;

4、乙方可以不需先行索保險賠償金，即可干脆向丙方索賠。

五、抵押解除

1、當主合同終止或被解除以及丙方已經(jīng)完全履行主合同及本合同項下的全部義務，甲、乙雙方即可向有關政府管理部門辦理注銷抵押登記手續(xù)，抵押關系至此終止。乙方應在丙方付清全部款項_________日內將抵押財產(chǎn)的證件正本退還甲方;

2、全部有關解除抵押關系的費用由甲方支付。

六、抵押財產(chǎn)的處分

(一)丙方有下列狀況之一的，乙方即可對抵押財產(chǎn)進行處分

1、丙方違反主合同或甲方違反本合同之任何條款;

2、丙方發(fā)生解散、破產(chǎn)或被依法撤銷而又無人代其擔當債務的。

(二)處分方式：乙方可以選擇如下之一的方式處分

1、與甲方協(xié)議折價轉讓;

2、甲方在此不行撤銷地同意并授權乙方變賣或者拍賣該抵押財產(chǎn)，并以所得的價款受償;

3、以乙方認為合適的市值租金出租部分或全部的抵押財產(chǎn)，并收取租金和其它受益受償;

4、乙方向乙方營業(yè)所在地的人民法院提起訴訟。

(三)處分抵押財產(chǎn)的受償依次和安排原則

1、支付因處分抵押財產(chǎn)所需的一切費用(包括支付代管人或代理人的費用及酬勞);

2、償還丙方所欠乙方全部本金和投資收益(包括丙方末付而應付的貨款及其超期支付的利息、違約金、損害賠償金及乙方為實現(xiàn)債權所引致的一切有關費用)等;

3、在扣除上述款項后，如有余款，乙方須將余款交還甲方。

(四)甲方同意，乙方依據(jù)上述規(guī)定處分抵押財產(chǎn)時，有權簽署有關抵押財產(chǎn)的買賣、出租之文件和合約，有權出具收據(jù)或文件。

(五)乙方按本合同規(guī)定處分抵押財產(chǎn)，甲方不得為此提出損失賠償。

七、特殊約定事項

在下列狀況下：

1、丙方違反主合同或甲方違反本合同之任何條款規(guī)定;

2、甲方的財產(chǎn)遭遇或者可能遭遇扣押或沒收;

3、丙方無償還實力或可能破產(chǎn);

4、甲方放棄該抵押財產(chǎn);

5、丙方發(fā)生其它重大改變而影響其履約實力，乙方認為有必要時。

乙方有權實行以下任何一項或多項措施：

1、要求甲方和丙方限期訂正違約行為;

2、要求甲方實行補救措施;

3、依本合同第六條第(二)款方式處分抵押財產(chǎn)。

八、甲方聲明及保證

1、保證履行本合同及丙方履行主合同項下義務;

2、向乙方供應的一切資料均真實牢靠，無任何假造和隱瞞之處，所供應的抵押財產(chǎn)在本合同簽訂前，末轉讓、抵押予以任何單位或個人;

3、保證在占管抵押財產(chǎn)期間維護抵押財產(chǎn)的整齊及完好狀況(正常損耗除外)，不變更其運用性質;

4、如部分或全部的抵押財產(chǎn)發(fā)生毀損，無論任何緣由所致，亦無論任何人的過失，均由甲方負全部責任，并須向乙方賠償由此面引起的一切損失。同時，甲方須快速將狀況通知乙方，并應盡最大努力防止損失的擴大;

5、因抵押財產(chǎn)貶值或不能、不足以履行其擔保義務時，甲方有責任重新供應或增加擔保以彌補不足;

6、末經(jīng)乙方書面同意，甲方不行將本合約項下的部分或全部抵押財產(chǎn)再抵押、出售、出租、贈與、轉讓、抵銷債務、托管、轉借或以任何方式處置。

7、當甲方征得乙方書面同意將抵押財產(chǎn)出租時，甲方必需與承租人認立租約，租約內必需訂明甲方有違反本合同規(guī)定時，由乙方發(fā)函通告承租人遷出抵押財產(chǎn)日起計算_________日內，承租人即須無條件遷出;

8、準許乙方及其授權人，在任何合理時間內進入抵押物，以便查驗;

9、在更改地址時應馬上通知乙方;

10、按時繳交有關抵押財產(chǎn)的任何稅費;

11、如有任何訴訟、仲裁或傳訊，可能對甲方或其任何財產(chǎn)不利影響時，保證剛好以書面通知乙方;

12、根據(jù)乙方合法要求，實行一切措施及簽訂一切有關文件，以確保乙方的合法權益;

13、甲方如發(fā)生合并，由變更后的機構擔當本合同項下義務;如甲方發(fā)生分立，由變更后的機構共同擔當本合同項下義務，并擔當連帶責任。若甲方違反上述聲明及保證，甲方同意乙方可按第七條所述處理方式進行違約處理。

九、涉及本合同有關稅費，均由甲方負責擔當

十、本合同有效期內，乙方對甲方或丙方的任何違約或延誤行為賜予的任何寬容、寬限或延緩執(zhí)行，均不能損害、影響或限制乙方依主合同和本合同中應享有的一切權益和權利，不能作為乙方對甲方或丙方任何違反主合同及本合同之行為的許可，亦不能視作是乙方對甲方或丙方任何違反主合同及本合同之行為實行法律措施的棄權。

十一、違約責任

1、由甲方保管本合同項下的抵押財產(chǎn)，因保管不善，造成毀損，乙方有權要求甲方回復財產(chǎn)原狀，或提出經(jīng)乙方認可的新的抵押財產(chǎn)。

2、甲方擅自處分抵押財產(chǎn)的，其行為無效。乙方有權要求甲方回復財產(chǎn)原狀或提前要求丙方支付主合同規(guī)定的款項，并可要求甲方或丙方支付尚欠款項總額萬分之三的違約金。

3、甲方因隱瞞抵押財產(chǎn)存在共有、爭議、被查封、被扣押或已經(jīng)設定過抵押權等狀況而給乙方造成經(jīng)濟損失的，甲方應予賠償。

十二、本合同生效后，在此之前甲、乙、丙三方就本合同事宜所達成的任何口頭或書面協(xié)議均失效。甲方丙方任何一方不得擅自變更或解除合同。須要變更或解除合同時，應由甲乙丙三方協(xié)商致，達成書面協(xié)議。協(xié)議末達成前，本合同各條款仍舊有效。

十三、本合同無論因何種狀況而在法律上成為無效合約或部分條款無效，丙方仍舊履行其全部還款義務，乙方有權馬上就有關欠款(以各種合法方式)向丙方追償。

十四、爭議解決

甲乙丙方解決爭議的方式與主合同規(guī)定的一樣。

十五、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。

甲方：__________________

授權代表：__________________

日期：__________________

乙方：__________________

授權代表：__________________

日期：__________________

丙方：__________________

授權代表：__________________

日期：__________________

房屋房屋買賣合同第8篇

甲方(出售方)：__________

身份證：__________

乙方(購買方)：__________

身份證：__________

甲乙雙方在自愿同等，互惠互利的原則下經(jīng)友好協(xié)商就乙方購買甲方房屋，并達成協(xié)議如下：

一、甲方自愿將其座落于縣路號小區(qū)號樓號，建筑面積平方米(地下室平方米)，結構房屋及其附屬設施、設備出售給乙方。

乙方已對該房地產(chǎn)作了充分了解并同意購買。

二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣(￥)元，大寫：元整，乙方在年月日前分次付清，付款方式：。

乙方支付房款詳細約定為：

1、于前，支付甲方房款;

2、于前，支付甲方房款;

三、甲方于年月日前將房屋及附屬物正式交付給乙方運用。

甲方在房屋正式交付乙方時，應將該房屋騰空，清結該房屋已發(fā)生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業(yè)管理等各項費用，并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收。

甲方應就該房屋的所處環(huán)境、用途、內部結構、狀態(tài)、設施、質量等現(xiàn)狀、狀況照實告知乙方，并無任何隱瞞。

乙方對該房屋的'所處環(huán)境、用途、內部結構、狀態(tài)、設施、質量等現(xiàn)狀、狀況均已知悉，并無任何異議。

四、甲方保證上述房地產(chǎn)權屬清楚，無爭議;未被判決、裁定限制出售，也未設置抵押，不在建設拆遷范圍內;已取得其他共有人書面同意;協(xié)議有效期內，甲方不得將該房產(chǎn)另行出售給第三人。若發(fā)生與甲方有關的產(chǎn)權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，并擔當民事責任，因此給乙方造成的經(jīng)濟損失，甲方負責賠償。

五、房屋過戶。

甲乙雙方應主動協(xié)作過戶手續(xù)，因甲乙任何一方不協(xié)作所造成的損失，由責任方賠償守約方。該房屋在辦理過戶手續(xù)過程中所需繳納的稅費由乙方擔當。

六、違約責任：

(一)甲方不能如期簽訂《房地產(chǎn)買賣契約》，或者甲方在辦理過戶過程中違約，并導致最終不能辦理過戶手續(xù)的;在得到確認后，甲方退還乙方所交的購房款。

對已辦理完的過戶手續(xù)所產(chǎn)生的費用，甲方應全部擔當。并向乙方支付總房款10%的違約金。

(二)乙方不能如付款，或者乙方在辦理過戶過程中違約，并導致最終不能辦理過戶手續(xù)的;在得到確認后，甲方退還乙方所交的購房款項。

但對已辦理完的過戶手續(xù)所產(chǎn)生的費用，乙方應全部擔當。

并向甲方支付總房款10%的違約金。

七、在合同期限內，如因洪水、地震、火災和政府政策等不行抗力因素造成合同不能履行，合同方均不擔當違約責任，本合同自動終止。

八、若對其它事項有異議的可協(xié)議補充在以下約定條款中，若約定條款與前條款有異議，以約定條款為主，約定條款具有優(yōu)先效力。

九、其他約定事項：

十、本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效，一式兩份，每份共三頁，甲、乙、雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：__________________乙方：__________________

身份證號：__________________身份證號：__________________

地址：__________________地址：__________________

電話：__________________電話：__________________

_____年_____月_____日

房屋房屋買賣合同第9篇

出賣人：

買受人：

出賣人：（以下簡稱甲方）

身份證：

地址：

買受人：（以下簡稱乙方）

身份證：

地址：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律規(guī)定，甲、乙雙方在同等、自愿的基礎上，為明確雙方權利義務，就乙方向甲方購買房屋簽訂本合同，以資雙方共同信守執(zhí)行：

第一條

甲方應對所出賣的房屋享有完全的處分權并保證符合國家有關規(guī)定，而且沒有產(chǎn)權糾紛和債權債務糾紛。

其次條

房屋的坐落、面積狀況：

1、本合同所稱標的房屋是指位于貴州省遵義市海爾大道錦城花苑某幢某單元某層某號房屋。

2、該房屋建筑面積共154。03平方米，其中套內建筑面積為136。65平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積為17。38平方米。

3、本合同項下房屋相應的土地運用權隨房屋一并轉讓。

第三條

計價方式與價款：房屋的交易總價為：人民幣3811014元整（大寫：叁拾捌萬壹仟玖佰玖拾肆元整）。

第四條

付款方式及期限：乙方在本協(xié)議簽訂之日起2個月內先向甲方支付首付款30萬元，剩余房款811014元應當在辦理過戶登記前全部付清。

第五條

房屋交付及產(chǎn)權登記的約定：

1、甲方應于本合同簽訂之日起30天內將本合同項下房屋全部交付給乙方。

2、由于房開商還未將該房屋產(chǎn)權證辦理完成，甲方現(xiàn)未取得房地產(chǎn)權屬證書（指房屋的《房屋全部權證》或《土地運用權證》）。甲方應當在取得房地產(chǎn)權屬證書之后，剛好幫助乙方將房屋權屬登記過戶至乙方名下。

第六條

稅費分擔約定：

1、甲方辦理房地產(chǎn)權屬證書所須要的稅費、產(chǎn)權登記費、交易手續(xù)費等一切稅費由甲方擔當。

2、甲方將房地產(chǎn)過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產(chǎn)權登記費、交易手續(xù)費等一切稅費由乙方擔當。

第七條違約責任：

1、乙方如未按本合同規(guī)定的時間付款，自本合同規(guī)定的應付款期限屆滿的次日起至實際全額支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之三的違約金。

2、甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該房屋交付，自本合同規(guī)定的交付期限屆滿的次日起起至實際交付之日止，甲方按日向乙方已支付房款萬分之三的違約金。

第八條

爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向合同簽訂地人民法院起訴。

第九條

特殊約定：房屋辦理過戶登記后，如發(fā)生房屋征收或拆遷等對房屋及相應土地的補償，由乙方全部。

第十條

免責條件：

1、因不行抗力緣由致使本合同不能接著履行或造成的損失，甲、乙雙方互不擔當損失賠償責任；

2、不行抗力系指“不能預見、不能避開并不能克服的客觀狀況”。

第十一條

陳述和承諾條款：

1、甲方承諾：甲方擁有對本合同項下房屋完全的處分權

2、乙方承諾：真實地情愿購買本合同項下的房屋。

第十二條

本合同簽訂地為貴州省大方縣，合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，自雙方簽字后生效。

第十三條

本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等法律效力。

出賣人（甲方）：

身份證號碼：

地址：

聯(lián)系電話：

買受人（乙方）：

身份證號碼：

地址：

聯(lián)系電話：

見證人：

身份證號：

聯(lián)系電話：

簽訂時間：20xx年6月9日

房屋房屋買賣合同第10篇

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著同等、自愿、誠懇信用的原則，就甲方托付乙方代理出售房屋之相關事宜達成如下協(xié)議，以資共同恪守遵行。

第一條房屋狀況概述

甲方托付乙方出售的房屋(下稱該房屋)的基本狀況如下;

甲方為該房屋的全部權人，房屋全部權證號為;

該房屋位于______市;

該房屋的建筑面積為______平方米(以房屋權屬證書登記面積為準)。

上述相關信息由甲方供應，甲方應保證相關信息的精確性、真實性。

其次條甲方應供應的相關證件、證書等資料

簽訂本協(xié)議時，甲方須向乙方供應如下證件、證書等資料：身份證件;房屋權屬證書;結婚證;房屋共有人同意出售的證明。

第三條購房人登記

乙方應為甲方建立購房人登記制度。登記了的客戶經(jīng)甲方確認后，若該購房人在本協(xié)議有效期內及協(xié)議終止后的______日內，購買了該房屋，甲方均應向乙方支付傭金。

第四條代理期限

代理期限為：______年。代理期限屆滿后，協(xié)議雙方未書面通知對方終止本協(xié)議的，本協(xié)議代理期限自動展期______個月。代理期限展期結束后，除雙方另行協(xié)商同意延長代理期限外，本協(xié)議自動終止。

第五條傭金甲乙雙方商定，甲方以__________(小寫)元出售以上房屋。(其中包括__________________________)

乙方將收取買賣之間的差價作為乙方應得的傭金。

上述傭金于甲方與購房人簽訂房屋買賣合同的同時，由甲方一次性向乙方支付。

第六條甲方義務

本協(xié)議中，一方義務即為另一方權利。

甲方應保證其向乙方供應的資料的完整性、真實性、合法性、有效性;不存在任何虛假、偽造情形。

甲方應保證在與購房人訂立房屋買賣合同時，結清該房屋的物業(yè)管理費、水費、電費、煤氣費、暖氣費、有線收視費或其他任何與本房屋有關之費用。

乙方可以幫助甲方及購房人辦理入住手、立契過戶手續(xù)及貸款手續(xù)(如有)。

第七條違約責任

甲方因向乙方供應不真實、不合法或無效的相關信息、資料給乙方及/和他人(包括但不限于購房人)造成損失的，甲方應擔當全部的賠償責任。

本協(xié)議有效期內，甲方私自與乙方介紹的購房人訂立房屋買賣合同的，應向乙方支付違約金并支付相應的傭金。

甲乙雙方違反本合同約定給對方造成損失的，應賠償對方的損失。

第八條不行抗力

本協(xié)議履行期間，如因不行抗力事由導致協(xié)議無法履行的，本協(xié)議自動終止。雙方互不負違約責任。

第九條特殊約定

協(xié)議終止(包括提前終止)后起之______日內，甲方不論是干脆地或是間接地與乙方找尋的購房人簽訂房屋買賣合同，均應按實際成交價之______%向乙方支付傭金。

上述傭金于甲方與購房人簽訂房屋買賣合同、購房人交納首付款的同時，由甲方向乙方一次性支付。逾期未支付的，甲方除支付傭金外，還需向乙方支付相當于全部傭金______%的款項作為違約金。

為確定該房屋的實際成交價格，甲方應當向乙方出示其與購房人簽訂的房屋買賣合同。甲方拒絕出示房屋買賣合同的，乙方有權按本次交易的評估價格向甲方收取傭金及違約金。

本協(xié)議終止后，乙方未能為甲方勝利代理出售該房屋的，乙方無須向甲方擔當任何違約責任。

第十條補充協(xié)議

本協(xié)議如有未盡事宜，雙方可另行協(xié)商達成補充協(xié)議。補充協(xié)議為本合同不行分割的一部分，具有同等法律效力。

第十一條爭議解決方式

本協(xié)議在履行過程中，如發(fā)生爭議，協(xié)議雙方應首先本著友好協(xié)商的方式解決。解決不了的，任何一方均可按本協(xié)議約定向______市仲裁委員會申請仲裁進行解決。

第十二條生效

本合同及補充協(xié)議均采納中文文本，自甲乙雙方簽字、蓋章之日起生效。

第十三條份數(shù)

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：________________________乙方：________________________

__________年________月_______日__________年________月_______日

房屋房屋買賣合同第11篇

甲方：(賣方)身份證號碼:

乙方：(買方)身份證號碼：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其它有關法律法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在同等、自愿的基礎上，經(jīng)充分協(xié)商，一樣同意，就買賣房屋達成以下條件：

一、買賣房屋基本狀況：

1、房屋坐落:

2、房屋結構：磚混結構二樓一底。

3、房屋面積：共計200平方米。

4、房產(chǎn)證號：暫無。

二、房屋總售價：大寫人民幣(￥元)。

三、付款方式及期限：

本合同簽定之日，乙方第一次付給甲方購房定金人民幣陸萬元整(￥__元);

其次次付款：在20__年5月20日前，乙方將購房款人民幣壹拾萬元整(￥__元)付給甲方。

第三次付款：在辦理乙方名下的相關手續(xù)后，乙方再將購房款人民幣壹拾萬元整(￥__元)付清給甲方。

四、甲乙雙方責任：

1、甲方保證本房屋在合同簽__前產(chǎn)權清楚無異議，絕無買賣、抵押、典當?shù)扰c他人糾紛之事，否則產(chǎn)生一切后果由甲方擔當法律責任和經(jīng)濟損損失。

2、甲方在本合同簽定收購房款后，不得因市場漲價或政策緣由等為理由，收回或反悔不出售此房屋，如甲方違約，應賠償雙倍已付的購房款給乙方;乙方在本合同簽定后若中途違約，甲方有權沒收乙方已付的購房款。

五、雙方約定其他事項：

1、本合同若有未盡事宜，雙方可另行補充合同，補充合同與合同書具有同等法律效力。

2、本合同書自雙方簽定合同之日生效。

3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：身份證：

乙方：身份證：

年月日

房屋房屋買賣合同第12篇

賣方：（甲方）_____________

買房：（乙方）_____________

甲、乙雙方在同等、自愿、協(xié)商一樣的基礎上，就乙方向甲方購買私有住房，達成如下合同：

第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋詳細狀況，并自愿買受該房屋。該房屋詳細狀況如下：甲方所售房屋位于____________，房屋占地面積約為____________平方米，院子占地面積約為____________平方米，房屋為______樓，一樓為______個門面，2、3樓為套房，中間有樓梯間，房屋總面積約為____________平方米，一樓門面為框架結構，二、三樓住房為磚混凝聚構，二、三樓房屋平面圖見本合同附件；

其次條房屋價格及其他費用：甲、乙雙方協(xié)商一樣，甲方所售房屋總金額為人民幣____________萬元整（￥____________）；

第三條付款方式：簽訂合同之日一次性付清；

第四條特殊約定：

1、因乙方所購房屋為農(nóng)村集體土地上建筑。該房屋買賣過程中所發(fā)生的交易或過戶須要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續(xù)問題，甲方應當主動全力協(xié)作乙方一起解決妥當。若因此引發(fā)相應糾紛的，由甲方負責處理。

2、如乙方所購房屋以后可以辦理房產(chǎn)證時，甲方應予以主動協(xié)作，但相關費用由乙方自行負擔。

第五條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

第六條今后如房屋重建，甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地，土地賠償及住房面積賠償均歸乙方全部，甲方負責主動協(xié)作；

第七條本合同簽訂之后，房價漲落，買賣雙方不得反悔；

第八條本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充合同，補充合同與本合同具同等法律效力；

第九條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效；

第十條本合同附二、三樓平面圖；

第十一條本合同一式三份，甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)二份；

甲方：_____________乙方：_____________

日期：_____________日期：_____________

房屋房屋買賣合同第13篇

合同編號：_________

甲方：_________

姓名：_________

國籍：_________

地址：_________

郵政編碼：_________

聯(lián)系電話：_________

托付代理人：_________

國籍：_________

電話：_________

地址：_________

郵政編碼：_________

乙方：_________

姓名：_________

國籍：_________

地址：_________

郵政編碼：_________

托付代理人：_________

聯(lián)系電話：_________

國籍：_________

電話：_________

地址：_________

郵政編碼：_________

依據(jù)國家和_________省法律、法規(guī)和有關規(guī)定，甲、乙雙方在同等、自愿、協(xié)商一樣的基礎上就下列房地產(chǎn)買賣達成如下協(xié)議：

第一條房屋的基本狀況

甲方房屋坐落于_________位于第_________層，共_________，房屋結構為_________，建筑面積_________平方米，房屋用途為_________該房屋平面圖見本合同附件一，該房屋內部附著設施見附件二為_________。

其次條房屋面積的特別約定

1、本合同第一條所約定的面積為面積。如暫測面積或原產(chǎn)權證上標明的面積與房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定面積為準。

2、該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_________%時，房價款保持不變。

3、實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_________%時，甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理：

乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方，并按_________利率付給利息。

每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。

第三條土地運用權性質

1、該房屋相應的土地運用權取得方式為_________。

2、土地運用權年限自_________年_________月_________日，至_________年_________月_________日止。以劃撥方式取得土地運用權的房地產(chǎn)轉讓批準文件號為_________該房屋買賣后，根據(jù)有關規(guī)定，乙方補辦土地運用權出讓手續(xù)。

第四條價格

按計算，該房屋售價為每平方米_________元，總金額為_________元整。

第五條付款方式

1、乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金_________元整，并應于本合同生效之日起_________日內將該房屋全部價款付給甲方。

2、已付定金將在最終一期付款時沖抵，支付方式為以下第_________種：

現(xiàn)金_________

支票_________

匯款_________。

第六條交付期限

甲方應于本合同生效之日起_________日內，將該房屋的產(chǎn)權證書交給乙方，并應收到該房屋全部價款之日起_________日內，將該房屋付給乙方。

第七條乙方逾期付款的違約責任

1、乙方如未按本合同第五條規(guī)定的時間付款，甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本合同規(guī)定的應付款限期之其次天起至實際付款之日止，月利息按_________計算。

2、逾期超過_________天后，即視為乙方不履行本合同。屆時，甲方有權按下述第_________種約定，追究乙方的違約責任。

終止合同，乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。

乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金，合同接著履行。

_________。

第八條甲方逾期交付房屋的違約責任

1、除人力不行抗拒的自然災難等特別狀況外，甲方如未按本合同第六條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方運用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同規(guī)定的交付期限的其次天起至實際交付之日止，月利息在_________個月內按_________利率計算自第_________個月起，月利息則按_________利率計算。

2、逾期超過_________個月，則視為甲方不履行本合同，乙方有權按下列第_________種約定，追究甲方的違約責任。

終止合同，甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。

甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金，合同接著履行。

第九條關于產(chǎn)權登記的約定

在乙方實際接收該房屋之日起，甲方幫助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關辦理權屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內取得房地產(chǎn)權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的_________%賠償乙方損失。

第十條保證

甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項，由甲方擔當全部責任。

第十一條稅費的交納

因本房屋全部權轉移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納，契稅由乙方向國家交納其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外，均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。

第十二條費用交接時間

水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日。

第十三條聲明及保證

甲方：

1、甲方有權簽署并有實力履行本合同。

2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。

乙方：

1、乙方有權簽署并有實力履行本合同。

2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。

第十四條保密

甲乙雙方保證對在探討、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原供應方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)隱私的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第十五條通知

1、依據(jù)本合同須要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必需用書面形式，可采納_________方式傳遞。以上方式無法送達的，方可實行公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下：_________。

3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方否則，由未通知方擔當由此而引起的相關責任。

第十六條合同的變更

本合同履行期間，發(fā)生特別狀況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應剛好書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不行分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方擔當。

第十七條合同的轉讓

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

第十八條爭議的處理

1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行說明。

2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

提交_________仲裁委員會仲裁

依法向人民法院起訴。

第十九條不行抗力

1、假如本合同任何一方因受不行抗力事務影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不行抗力事務阻礙其履行期間應予中止。

2、聲稱受到不行抗力事務影響的.一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不行抗力事務的發(fā)生通知另一方，并在該不行抗力事務發(fā)生后_________日內向另一方供應關于此種不行抗力事務及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者須要延期履行的書面資料。聲稱不行抗力事務導致其對本合同的履行在客觀上成為不行能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消退或減輕此等不行抗力事務的影響。

3、不行抗力事務發(fā)生時，雙方應馬上通過友好協(xié)商確定如何執(zhí)行本合同。不行抗力事務或其影響終止或消退后，雙方須馬上復原履行各自由本合同項下的各項義務。如不行抗力及其影響無法終止或消退而致使合同任何一方丟失接著履行合同的實力，則雙方可協(xié)商解除合同或短暫延遲合同的履行，且遭受不行抗力一方無須為此擔當責任。當事人拖延履行后發(fā)生不行抗力的，不能免除責任。

4、本合同所稱不行抗力是指受影響一方不能合理限制的，無法預料或即使可預料到也不行避開且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不行能或不實際的任何事務。此等事務包括但不限于自然災難如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事務如斗爭、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

其次十條合同的說明

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以依據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容，根據(jù)通常理解對本合同作出合理說明。該說明具有約束力，除非說明與法律或本合同相抵觸。

其次十一條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不行分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

其次十二條合同的效力

1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2、本協(xié)議一式_________份，甲方、乙方各_________份，具有同等法律效力。

3、本合同的附件和補充合同均為本合同不行分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

托付代理人：_________托付代理人：_________

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

_________年____月____日_________年____月____日

房屋房屋買賣合同第14篇

甲方(出賣人)：

xxx，身份證號碼：xxxxx，xx市xx號

乙方(買受人)：

xxx，身份證號碼：xxxxx，xx市xx號xx房

依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在同等、自愿、協(xié)商一樣的基礎上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)事宜簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

第一條乙方同意購買甲方(xxx與xxx系夫妻關系)擁有的座落在xx市xx號xx房(含儲物房一間)，建筑面積共平方米。(詳見《房地產(chǎn)權證》粵房地證字第___號)。

其次條房產(chǎn)交易總價款為人民幣xx萬元整(￥xx元)。

第三條乙方在本合同簽訂之日起3日內付清上述購房款。其中xx萬元整(￥xx元)轉賬匯入甲方指定的賬號(開戶銀行：xx，戶名：xxx，賬號：xx)，另xx萬元整(￥xx元)以現(xiàn)金方式支付(償還甲方xx公司的貸款)。甲方收到上述款項后出具收據(jù)交乙方收執(zhí)。

第四條甲方收到乙方全額購房款之日起將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方運用。此后乙方對該房產(chǎn)擁有運用、處置、收益、處分等全部權益，也可隨時轉讓該房產(chǎn)。

第五條房產(chǎn)交易發(fā)生的相關稅費、產(chǎn)權過戶手續(xù)費等全部費用均由乙方擔當。

第六條甲方按乙方確定的時間幫助乙方辦理產(chǎn)權過戶手續(xù)(或者出具經(jīng)公證的托付書，托付xxx辦理過戶至乙方名下或者在轉讓時干脆過戶給新的買受人)。

第七條合同簽定后，雙方均不得違約。如有違約，應賠償對方一切損失。

第八條在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商解決或訴訟方式解決。

第九條本合同一式四份。甲方存二份，乙方存二份，均具同等效力。

甲方：乙方：

簽約時間：年月日年月日

房屋房屋買賣合同第15篇

甲方：________________________

乙方：________________________

甲乙雙方為購銷度假村商品房事宜，經(jīng)洽商簽訂合同條款如下，以便共同遵守。

1、乙方向甲方購買坐落在度假村組團內樓房___棟。建筑面積為______平方米。其面積以《建筑面積計算規(guī)則》為準。

2、商品房售價為人民幣_____元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設施的費用，但不包括建筑稅和公證費。

3、付款方法

預購房屋按房屋暫定價先付購房款40%，計人民幣_____元（其中10%為定金）。待房屋建筑工作量完成一半時再預付30%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結清尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。

4、交房時間

甲方應于____年____月將驗收合格的房屋交付乙方。

5、乙方在接到甲方交接房通知后的十天內將購房款結清。屆時乙方若不能驗收接管時，須托付甲方代管，并付甲方代管費________（按房價的萬分之一/日計?。?/p>

6、乙方從接管所購房屋之日起，甲方根據(jù)國家規(guī)定，對房屋質量問題實行保修（土建工程保修一年，水電保修半年，暖氣保修一個采暖期）。

7、違約責任

（1）本合同生效后，如乙方違約，乙方已繳定金不退；如甲方違約，則應雙倍退還定金。

（2）甲方如不能按期交付乙方所購房屋時（除人力不行抗拒緣由外），每逾期一天，甲方向乙方償付擔當應交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋，乙方又同意提前接管時，以同等條件由乙方付給甲方作為嘉獎。

8、乙方須要安裝電話，由甲方解決，費用由乙方擔當。

9、乙方對所購房屋享有全部權，但必需遵守國家有關房屋管理規(guī)定及度假村管理方法。

10、甲乙雙方如在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭吵，應首先通過友好協(xié)商解決；如雙方不能達成一樣看法時，應提交仲裁委員會進行仲裁。

11、本合同一式九份，正本兩份，雙方各執(zhí)一份；副本六份，雙方各執(zhí)三份。正副兩本具有同等法律約束力。

12、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并公證后生效。本合同未盡事宜由雙方另行協(xié)商。

13、本合同附件

（1）房屋平面位置及占用土地范圍圖

（2）度假村別墅暫行管理方法

甲方：（蓋章）____________乙方：（蓋章）____________

法定代表人：______________法定代表人：______________

地址：____________________地址：____________________

電話：____________________電話：____________________

開戶銀行：________________開戶銀行：________________

賬號：____________________賬號：____________________

房屋房屋買賣合同第16篇

原告：

被告：

訴訟懇求：

一、懇求貴院判令被告接著履行合同，并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。

二、懇求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_________元，違約金_________元/天，（由_______年_____月______日至______年_____月______日）逾期7個月，（按銀行同期貸款利率計算）。

三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由懇求增加違約金數(shù)額。要求根據(jù)22元/月/建筑平方米向原告支付補償金，共計人民幣_________元（大寫：）。

四、懇求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權延期帶來的損失_________元。（按銀行現(xiàn)利率執(zhí)行）。

五、懇求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告擔當。

事實與理由

原告與被告系商品房買賣合同關系。原告于______年_____月______日與被告簽署了《商品房的買賣合同》，原告購買被告開發(fā)的紅橋區(qū)咸陽路南端東側龍悅花園___樓___門_________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務進行了具體約定。原告于______年______月______日將首付款人民幣_________元，于____年___月___日將貸款人民幣_________元付于被告帳戶，合計總房款_________元全部支付到被告指定帳戶。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個買受人應盡的付款義務。依據(jù)合同第三條約定，該商品房應于______年_____月______日前驗收合格并交付運用，但由于被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付運用證》，導致至今_______年___月___日，原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴峻違約且惡意拖欠賠償款。根據(jù)合同第五條第一款之約定，“甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。

依照《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的說明》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由懇求增加的，應當以違約造成的損失確定違約金數(shù)額;第十七條損失賠償額標準：逾期交付運用房屋的，根據(jù)逾期交付運用房屋期間有關主管部門公布的或者有資格的房地產(chǎn)評估機構評定的同地段同類房屋租金標精確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關于發(fā)布20xx年房屋租賃市場指導租金的通知》中《紅橋區(qū)20xx年住宅房屋指導租金》06-05邵公莊新區(qū)22元/月/建筑平方米，以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自______年______月______日至______年______月_______日的違約金為人民幣_________元。

原告多次向被告提出根據(jù)合同約定支付利息及違約金的合理懇求都遭到拒絕，被告有意躲避原告之詢問，無奈之下，原告只得拿起法律武器來維護自己的合法權益。現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的說明》20xx年6月1日執(zhí)行版的相關規(guī)定，向貴院提起訴訟，懇求人民法院依法予以支持。

此致

_________人民法院

一、本訴狀副本___份（按被告人人數(shù)提交）;

二、證據(jù)___份。

具狀人：_________

___年___月___日

房屋房屋買賣合同第17篇

甲方（賣方）：

身份證號碼：

電話：

乙方（買方）：

身份證號碼：

電話：

甲、乙雙