道路施工合同2篇

Word第第頁道路施工合同2篇道路施工合同1

甲方：

乙方：

為了促進永安市西下路擴改工程水泥路面工程的順當完成，按雙方公平、互利的原則，經(jīng)協(xié)商同意甲方的路面工程施工任務分包給乙方施工，為了明確和維護雙方權益，特訂立如下協(xié)議，希雙方共同遵守。

一、工程施工項目：

1.墊層鋪碎石20cm厚

2.鋪設15cm厚水泥穩(wěn)定層

3.澆搗24cm砼路面及鋼模安裝，切割(包括切割片)，灌瀝青。以上項目由乙方承包施工，乙方的機械設備修理由乙方負責。

4.路面采納商品砼，由甲方供應。

二、工程承包方式：

工程實行包工不包料的方式，乙方負責前后臺施工所需要的機械設備排插一臺，攤鋪機一臺，場地水電安裝和路面振搗壓光、壓紋(不包括壓路機，水電費由甲方供應)。

三、雙方責任：

1.甲方負責供應料場攪拌場地，供應水到攪拌站(水電費由甲方負責)。配備技術人員電工一名。

2.乙方應根據(jù)施工技術規(guī)范要求及平安生產(chǎn)技術規(guī)程進行施工，若未根據(jù)規(guī)范要求施工，所造成的損失均由乙方承當。

3.甲方應協(xié)商好當?shù)鼐用耜P系，維護好乙方人員的正常施工和合法權益。

4.乙方人員進場后應遵守甲方一切規(guī)章制度，按甲方現(xiàn)場管理人員要求保質、保量進行施工。

5.工程計量按乙方施工實際工程量計算，甲方按乙方完成的路面工程為根據(jù)，每平方米為玖元捌角(小寫￥9.8元)單價計算結算給乙方。

6.甲方應按乙方工程進度所需材料按時到位。

7.不在合同內的工程項目，甲方應按乙方所做的實際工程量進行按實結算，付清項目工程款。

四、付款方式：

1.乙方開工后按進度每完成500米工程進度，甲方應付給乙方80%的工程款，余款20%在路面工程完工后一個月內付清。

2.若因甲方工程進度未按時到位，造成乙方停工，乙方有權退場，并賠償工人誤工費。

五、平安施工：

1.乙方應根據(jù)平安規(guī)程進行施工作業(yè)，樹立“平安第一、預防為主”的平安方針，本著“誰承包，誰負責“的平安職責，在施工過程中屬于乙方責任事故由乙方負責。

2.本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方代表簽字后生效，如違約造成損失，應由違約方賠償另一方的損失，付清工程款后本合同自行失效。

本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方：乙方：

年月日

道路施工合同2

甲方〔托付方〕：

乙方〔承攬方〕：

經(jīng)甲、乙方協(xié)商全都，乙方承攬位于泰安東岳大街西段道路開口工程項目中的施工：

為確保工期、質量，雙方協(xié)議如下：

一、乙方負責泰安東岳大街西段道路開口工程。

二、乙方以自己的設備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應聽從甲方支配看法。

三、乙方聘用、雇用施工人員應當符合國家法律規(guī)定。乙方以自己全部的施工隊伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利；對自己的施工人員的人身、財產(chǎn)平安負全部責任，甲方無權干預。

四、承攬期限：自20xx年4月25日始至20xx年4月30日止。

五、承攬費用總計：人民幣叁萬元整〔小寫：30000、00元〕；

六、承攬費用支付方式：合同生效后，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用，不再產(chǎn)生任何費用。

七、質保期：自竣工驗收后保修一年。

八、質量要求：必需全部到達甲方供應的圖紙和設計文件標準。并保證一次驗收合格率到達100%，優(yōu)良率到達95%。

九、承攬期限內，乙方負責協(xié)調相關管線、光纜等相關單位，并確保不影響相關單位的'正常運營，甲方有權監(jiān)督檢查乙方的施工質量。因乙方緣由造成的質量不合格，甲方有權要求乙方在規(guī)定的時間內無償返工，到達質量驗收標準。

十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應嚴格執(zhí)行泰安市的相關文件規(guī)定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負責協(xié)調有關單位并負責賠償相關損失。

十一、乙方必需堅持文明施工，乙方做好施工現(xiàn)場環(huán)境保、勞動愛護和平安生產(chǎn)。

十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備，在驗收交接前應負責保管，保證其完好狀態(tài)。

十三、合同價款調整：本合同簽訂后任何一方不得擅自轉變合同價款，但有以下狀況之一的可作調整：

1、自然災難造成的不行抗力損失。

2、經(jīng)雙方認可的承攬項目數(shù)量增減的。

十四、違約責任

1、乙方違背承攬期限，每拖延一日，按合同總價款的承當甲方的經(jīng)濟損失。

2、項目質量達不到驗收標準，經(jīng)返工后仍達不到的，乙方應承當因此給甲方造成的經(jīng)濟損失，并無權要求甲方支付工程款。

3、甲方未按合同商定履行義務，給乙方造成經(jīng)濟損失的，應予賠償。

十五、驗收：乙方完成承攬工作后，由乙方負責相關政府單位進行驗收，并確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承當。

十六、平安：乙方在完成承攬項目過程中，對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產(chǎn)損害，乙方承當全部善后責任和經(jīng)濟損失。

十七、對于不行抗力給對方造成的危害后果，雙方互不承當責任。損害由各方自行承當。

十八、爭議解決方法：協(xié)商。協(xié)商不成，由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與終止：本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢后，經(jīng)相關單位驗收合格即告終止。

二十、補充協(xié)議：本合同未盡事宜，雙方簽定書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。

二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副