工程合同管理與法律制度智慧樹知到答案章節(jié)測試2023年煙臺大學(xué)

緒論單元測試項目經(jīng)理一定是注冊建造師。

A:錯

B:對

答案:B第一章測試債權(quán)產(chǎn)生的根據(jù)有(

)

A:惡意串通

B:無因管理

C:侵權(quán)

D:不當(dāng)?shù)美?/p>

E:合同

答案:BCDE房地產(chǎn)開發(fā)商A公司與建筑企業(yè)B公司簽訂了一份施工合同，雙方在合同中未約定糾紛的處理方式。后來由于工程質(zhì)量問題發(fā)生了糾紛，雙方隧決定將此糾紛提交該市仲裁委員會仲裁。下列說法正確的是（

）。

A:由于雙方在發(fā)生糾紛后約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以可以通過仲裁解決糾紛。

B:由于雙方在發(fā)生糾紛后約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以不能通過和解解決糾紛

C:由于雙方在合同中未約定處理糾紛的處理方式，所以只能通過訴訟解決。

D:由于雙方在合同中未約定處理糾紛的處理方式，所以不能通過仲裁解決。

答案:A按照訴訟的管轄權(quán)規(guī)定，建設(shè)工程合同糾紛應(yīng)由（

）的人民法院管轄。

A:工程所在地

B:原告住所地

C:被告住所地

D:合同簽字地

答案:A對于合同當(dāng)事人，所在國爆發(fā)戰(zhàn)爭是一種（

）。

A:社會事件

B:合法行為

C:自然事件

D:違法行為

答案:A甲企業(yè)在給乙企業(yè)轉(zhuǎn)帳時，錯把3萬寫成了8萬，銀行把8萬元轉(zhuǎn)給了乙企業(yè)，則在甲乙企業(yè)之間產(chǎn)生了（）之債。

A:合同

B:無因管理

C:侵權(quán)

D:不當(dāng)?shù)美?/p>

答案:D某項工程的總承包商甲公司和分包商乙公司由于在工程款支付問題上發(fā)生了糾紛，乙公司向仲裁機構(gòu)申請仲裁。雙方約定由3名仲裁員組成仲裁庭，但在選定首席仲裁員時，雙方發(fā)生了分歧。那么，（

）首席仲裁員。

A:應(yīng)當(dāng)由甲和乙各自提出一名首席仲裁員的人選，由仲裁委員會主任從中選定

B:應(yīng)當(dāng)由申請人乙公司選定

C:如果甲乙雙方?jīng)]有在規(guī)定的期限內(nèi)選定仲裁員，由仲裁委員會主任指定

D:應(yīng)當(dāng)由甲乙雙方共同委托仲裁委員會主任指定

E:可以不設(shè)

答案:CD在《擔(dān)保法》規(guī)定的擔(dān)保方式中，不能作為抵押的財產(chǎn)包括(

)。

A:學(xué)校的教育設(shè)施

B:抵押人所有的交通工具

C:土地所有權(quán)

D:依法被監(jiān)管的財產(chǎn)

E:土地使用權(quán)

答案:ACD施工企業(yè)購買材料設(shè)備后交付承運人運輸，未按約定給付承運費用時，承運人有權(quán)扣留足以清償其所欠運費的貨物，承運人行使的是（

）。

A:質(zhì)權(quán)

B:留置權(quán)

C:所有權(quán)

D:抵押權(quán)

答案:B下列情況能發(fā)生不當(dāng)?shù)美氖牵?/p>

）

A:施工單位為工人辦理工傷社會保險

B:施工單位向工人支付工資

C:施工單位計算錯誤多付給張某三天工錢

D:施工單位發(fā)放降溫費

答案:C仲裁協(xié)議是采取仲裁方式解決爭議的前提條件，這體現(xiàn)了仲裁制度的（

）。

A:一裁終局原則

B:依法獨立進行原則

C:公平合理原則

D:自愿原則

答案:D施工企業(yè)與材料供應(yīng)商訂立了材料供應(yīng)合同，約定的定金為2萬元，違約金為5萬元。后因材料供應(yīng)商違約，給施工企業(yè)造成7萬元損失，施工企業(yè)可要求材料供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任的最大款額為（

）萬元。

A:7

B:12

C:2

D:5

答案:A項目經(jīng)理是施工單位的代理人，這種代理是(

)。

A:轉(zhuǎn)代理

B:委托代理

C:法定代理

D:指定代理

答案:B合同法律關(guān)系的要素不包括(

)。

A:合同法律關(guān)系客體

B:合同法律關(guān)系主體

C:合同法律關(guān)系行為

D:合同法律關(guān)系內(nèi)容

答案:C第二章測試合同當(dāng)事人之間出現(xiàn)合同糾紛，要求仲裁機構(gòu)仲裁，仲裁機構(gòu)受理仲裁的前提是當(dāng)事人提交（

）。

A:合同擔(dān)保書

B:履約保函

C:合同公證書

D:仲裁協(xié)議書

答案:D下列關(guān)于格式條款的表述中正確的有（

）。

A:提供格式條款方設(shè)置排除對方主要權(quán)利的條款無效

B:格式條款是經(jīng)雙方協(xié)商采用的標準合同條款

C:若對爭議條款有兩種解釋時，應(yīng)做出有利于提供格式條款方的解釋

D:若對爭議條款有兩種解釋時，應(yīng)做出不利于提供格式條款方的解釋

E:當(dāng)格式條款與非格式條款不一致時，應(yīng)當(dāng)采用非格式條款

答案:ADE6月1日簽訂某紡織品購銷合同，合同約定買方于6月15日先付20％的貨款，6月20日賣方將貨物送至買方所在地，買方同時給付剩余貨款。6月10日，賣方發(fā)生火災(zāi)，燒毀紡織品倉庫，6月18日賣方要求買方履行給付預(yù)付款的義務(wù)，買方拒絕履行，這是買方的(

)

A:后履行抗辯權(quán)

B:不安履行抗辯權(quán)

C:違約行為

D:同時履行抗辯權(quán)

答案:B對于顯失公平的合同，合同當(dāng)事人可以（

）

A:拒絕履行合同義務(wù)

B:單方面宣布合同無效

C:向行政主管部門申請撤消合同

D:向法院請求裁定撤消合同

答案:D下列文件中，屬于要約的是（

）。

A:招標公告

B:寄送的價目表

C:投標書

D:招股說明書

答案:C《合同法》關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓的說法中，正確的是（

）。

A:主權(quán)利轉(zhuǎn)讓后從權(quán)利并不隨之轉(zhuǎn)讓

B:債權(quán)人應(yīng)當(dāng)通知債務(wù)人

C:債權(quán)人應(yīng)當(dāng)經(jīng)債務(wù)人同意才可轉(zhuǎn)讓

D:無論何種情形合同債權(quán)都可以轉(zhuǎn)讓

答案:B建設(shè)工程合同應(yīng)采用（

）形式訂立。

A:口頭

B:口頭、書面或其他

C:口頭或書面

D:書面

答案:D依據(jù)《合同法》規(guī)定，(

)的合同屬于無效合同。

A:惡意串通損害第三人利益

B:訂立合同時顯失公平

C:以欺詐手段，使對方違背真實意思情況下訂立

D:以合法形式掩蓋非法目的

E:損害公共利益訂立

答案:ADE違反經(jīng)濟合同當(dāng)事人在支付違約金和賠償金之后，則()

A:由仲裁機構(gòu)裁決是否履行

B:應(yīng)權(quán)利人要求繼續(xù)履行時，還應(yīng)繼續(xù)履行

C:有權(quán)不再繼續(xù)履行合同

D:由雙方協(xié)商議定是否履行

答案:B《合同法》規(guī)定的合同有效條件包括(

)。

A:合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式

B:不違反法律或社會公共利益

C:當(dāng)事人意思表示真實

D:合同當(dāng)事人簽字或蓋章

E:合同當(dāng)事人具有民事權(quán)利能力和民事行為能力

答案:BCE依據(jù)《合同法》的規(guī)定，執(zhí)行政府定價或政府指導(dǎo)價的合同，合同當(dāng)事人一方逾期接受貨物時，遇價格上漲，應(yīng)（

）。

A:按新價格執(zhí)行

B:按市場價執(zhí)行

C:按原價格執(zhí)行

D:按原價和新價的平均價執(zhí)行

答案:A不屬于《合同法》調(diào)整范圍的合同是（

）。

A:監(jiān)護合同

B:技術(shù)合同

C:買賣合同

D:委托合同

答案:A《中華人民共和國合同法》規(guī)定，要約生效條件為(

)。

A:受要約人作出有效承諾

B:要約以任何形式到達受要約人

C:要約人與受要約人共同在要約文件上簽字

D:要約人向受要約人發(fā)出要約

答案:B締約過失責(zé)任一般發(fā)生在（

）

A:合同訂立階段

B:合同生效后

C:合同履行階段

D:合同成立后

答案:A某建設(shè)單位與設(shè)備供應(yīng)公司簽訂購買20臺空調(diào)的設(shè)備采購合同，合同約定：設(shè)備公司向建設(shè)單位供貨5臺空調(diào)，其余15臺交付承建其工程的施工單位。這種情況屬于《合同法》規(guī)定的合同履行中的(

)。

A:合同轉(zhuǎn)讓

B:合同變更

C:債權(quán)轉(zhuǎn)讓

D:債務(wù)轉(zhuǎn)移

答案:A某房地產(chǎn)開發(fā)公司與某建筑公司簽訂的施工合同屬于（

）

A:從合同

B:無名合同

C:不要式合同

D:要式合同

答案:D被仲裁機構(gòu)裁定為可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具備法律效力(

)

A:對

B:錯

答案:B合同既約定了違約金，又約定了定金的，一方當(dāng)事人違約時可以同時并處。(

)

A:錯

B:對

答案:A第三章測試建設(shè)單位以無資金為由拖欠施工單位工程款，而建設(shè)單位在其他單位有已到期的債權(quán)卻不積極行使，施工單位（

）。

A:可以行使撤銷權(quán)

B:可以建設(shè)單位名義行使權(quán)利

C:可以行使代位權(quán)

D:只能對建設(shè)單位行使權(quán)利

E:可以自己的名義行使權(quán)利

答案:CE關(guān)于建設(shè)工程分包的說法，正確的是（

）

A:勞務(wù)作業(yè)的分包可以不經(jīng)建設(shè)單位認可

B:建設(shè)單位有權(quán)直接指定分包工程的承包人

C:承包單位可將其承包的全部工程進行分包

D:建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工可以分包

答案:A根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，在正常使用條件下，外墻防水工程的最低保修期限為(

)年

A:2

B:3

C:5

D:1

答案:C經(jīng)發(fā)包人同意后，承包人可以將部分工程的施工分包給分包人完成。該條款所依據(jù)的法律基礎(chǔ)是《合同法》中有關(guān)（

）的規(guī)定。

A:由第三人向債權(quán)人履行債務(wù)

B:債權(quán)轉(zhuǎn)讓

C:債務(wù)承擔(dān)

D:債務(wù)人向第三人履行債務(wù)

答案:A某單位因資質(zhì)等級不夠從而掛靠某建筑施工企業(yè)并以該企業(yè)的名義承攬工程，因工程質(zhì)量不合格給建設(shè)單位造成較大損失，關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（

）

A:掛靠的單位承擔(dān)全部責(zé)任

B:建筑施工企業(yè)與掛靠單位承擔(dān)連帶賠償責(zé)任

C:建筑施工企業(yè)與掛靠單位按比例承擔(dān)責(zé)任

D:建筑施工企業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任

答案:B第四章測試某招標項目的評標委員會初定成員由5人組成，其中2人為招標人代表，3人為招標人以外的專家。按招標法規(guī)的要求，評標委員會成員的修改方式可為(

)。

A:招標人代表不變，增加2名招標人以外的專家

B:招標人代表減少1名，增加2名招標人以外的專家

C:只減少1名招標人代表

D:減少1名招標人代表，同時增加1名招標人以外的專家

E:招標人代表不變，增加1名招標人以外的專家

答案:AD下列哪些投標書被宣布為廢標(

)。

A:未按招標文件的內(nèi)容和要求編寫、內(nèi)容不全或字跡無法辨認的標書

B:投標書未按招標文件中規(guī)定封記

C:投標人不參加開標會議的標書

D:加蓋法人或委托授權(quán)人印鑒的標書

E:逾期送達的標書

答案:ABCE根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》，中標通知書發(fā)出后招標人和中標人應(yīng)在（

）天內(nèi)訂立書面合同。

A:10

B:40

C:20

D:30

答案:D招標方式中，邀請招標與公開招標比較，其缺點主要有(

)等。

A:招標費用高

B:招標時間長

C:評標工作量較大

D:競爭的激烈程度相對較差

E:選擇面窄，排斥了某些有競爭實力的潛在投標人

答案:DE必須招標的某施工項目，采用評標價法評標，中標候選人中排序靠前的二位投標人甲乙的情況如下：甲報價1000萬元，評標價950萬元；乙報價980萬元，評標價990萬元，此時(

)。

A:中標人為甲，合同價為1000萬元

B:中標人為乙，合同價為990萬元

C:中標人為乙，合同價為980萬元

D:中標人為甲，合同價為950萬元

答案:A對于必須進行公開招標的工程，招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或必要修改時，應(yīng)在投標截止日期至少(

)以前以書面形式發(fā)送給所有投標人，以便于他們修改投標書。

A:20天

B:21天

C:14天

D:15天

答案:D合同從訂立到成立，下列說法正確的有（

）。

A:發(fā)布招標公告是要約

B:發(fā)出中標通知書是新要約

C:發(fā)出中標通知書是承諾

D:發(fā)布招標公告是要約邀請

E:投標是要約

答案:CDE在項目招標中，中標通知書發(fā)出后，中標人拒絕與招標人訂立書面合同時，(

)。

A:招標人可沒收其投標保證金，如果招標人的損失大于保證金，則可繼續(xù)向中標人追索差額

B:中標人不承擔(dān)任何責(zé)任

C:招標人可沒收其投標保證金，如果招標人的損失小于保證金，則小于部分應(yīng)退還中標人

D:招標人應(yīng)退還其投標保證金

答案:A評標委員會由招標人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為(

)以上單數(shù)，其中招標人以外的專家不得少于成員總數(shù)的(

)。

A:5人

二分之一

B:5人

三分之二

C:7人

三分之二

D:7人

二分之一

答案:B某招標項目開標時，發(fā)現(xiàn)投標人未按要求提供合格的投標保函，此時應(yīng)(

)。

A:要求投標人賠償損失

B:要求投標人補交投標保函

C:進入評標程序后淘汰

D:按無效投標處理

答案:D招標人如果不具備自行辦理招標能力的，可以(

)。

A:聘請專家顧問指導(dǎo)進行

B:請求上級主管部門進行

C:委托招標代理機構(gòu)進行

D:臨時組建機構(gòu)進行招標

答案:C《招標投標法》規(guī)定，中標人應(yīng)當(dāng)符合下列條件((1)能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準；(2)能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標價格最低，但是投標價格低于成本的除外。)中的(

)。

A:只須符合(1)或(2)

B:只須符合(1)

C:只須符合(2)

D:只須符合(1)和(2)

答案:A公開招標在開標時，應(yīng)當(dāng)由(

)。

A:招標監(jiān)督機構(gòu)主持，所有投標人均應(yīng)參加

B:招標人主持，所有投標人均應(yīng)參加

C:招標人主持，投標人自愿參加

D:招標監(jiān)督機構(gòu)主持，投標人自愿參加

答案:B施工招標的發(fā)包工作范圍不可以是（）招標

A:特殊專業(yè)工程

B:分部工程

C:單位工程

D:全部工程

答案:B建設(shè)工程施工招標的中標單位由（）確定

A:監(jiān)理單位

B:招標單位

C:招標辦

D:主管單位

答案:B開標時判定為無效的投標文件，應(yīng)當(dāng)(

)。

A:在詳評階段淘汰

B:不再進入評標

C:在初評階段淘汰

D:在定標階段淘汰

答案:B第五章測試按照施工合同示范文本規(guī)定，下列事項中，屬于發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)是(

)。

A:提供施工現(xiàn)場的工程地質(zhì)資料

B:提供夜間施工使用的照明設(shè)施

C:提供工程進度計劃

D:提供監(jiān)理單位施工現(xiàn)場辦公房屋

答案:A發(fā)包人采購的設(shè)備經(jīng)過試車表明存在嚴重質(zhì)量缺陷，需拆除并重新購置，下列關(guān)于該事件責(zé)任承擔(dān)的說法中，正確的是（

）。

A:承包人負責(zé)拆除，發(fā)包人重新購置，追加合同價款并順延合同工期

B:承包人負責(zé)拆除，發(fā)包人重新購置順延合同工期但不追加合同價款

C:發(fā)包人負責(zé)拆除，重新購置，合同工期相應(yīng)順延

D:發(fā)包人負責(zé)拆除，承包人重新購置，追加合同價款并順延合同工期

答案:A某工程的管道焊接完成后，承包人書面通知工程師要求24小時后進行合同規(guī)定的檢查試驗。工程師既未通知承包人變更試驗時間，也未在預(yù)定時間到達現(xiàn)場。承包人單獨進行試驗后，將試驗記錄送交工程師。關(guān)于該事件的說法，正確的是（

）。

A:由于工程師未按時參加試驗，應(yīng)重新商定檢查試驗的時間

B:雖然工程師未參加試驗，但應(yīng)視為施工質(zhì)量合格

C:由于工程師未在試驗現(xiàn)場，本次試驗結(jié)果無效

D:雖然工程師未參加試驗，但應(yīng)承認驗收記錄的正確性

答案:D某施工合同約定鋼材由發(fā)包人供應(yīng)，但鋼材到貨時發(fā)包人與監(jiān)理工程師都沒有通知承包人驗收，供應(yīng)商就將鋼材卸貨于施工現(xiàn)場。在使用前發(fā)現(xiàn)鋼材數(shù)量出現(xiàn)較大短缺，這一鋼材損失應(yīng)由(

)承擔(dān)。

A:鋼材供應(yīng)商

B:發(fā)包人

C:監(jiān)理單位

D:承包人

答案:B某基礎(chǔ)工程施工過程中，承包人未通知工程師檢查即自行隱蔽，后又遵照工程師的指示進行剝露檢驗，經(jīng)與工程師共同檢驗，確認該隱蔽工程的施工質(zhì)量滿足合同要求。下列關(guān)于處理此事件的說法中，正確的是（

）。

A:工期延誤和費用損失均由承包人承擔(dān)

B:給承包人追加合同價款，但不順延工期

C:給承包人順延工期，但不追加合同價款

D:給承包人順延工期并追加合同價款

答案:A根據(jù)《建設(shè)工程施工合同》示范文本，履約擔(dān)保的特點有(

)。

A:有助于加強發(fā)包人的履約責(zé)任心

B:能快速解決承包方嚴重違約對施工的影響

C:能降低承包人合同風(fēng)險

D:采用無條件擔(dān)保方式

E:擔(dān)保期限自合同簽訂日起到簽發(fā)工程移交證書日止

答案:BE在施工合同中，發(fā)包人的義務(wù)通常包括（

）。

A:確保施工所需水、電供應(yīng)

B:辦理施工臨時用地的批準手續(xù)

C:平整施工場地

D:提供工程進度計劃

E:負責(zé)施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)

答案:ABC下列施工過程中發(fā)生的事件中，屬于不可抗力的有（

）。

A:社會動亂

B:發(fā)包人責(zé)任造成的火災(zāi)

C:洪水

D:地震

E:承包人責(zé)任造成的爆炸

答案:ACD按照施工合同示范文本的規(guī)定，施工合同終止的條件是（

）。

A:工程驗收通過

B:承包人送交了竣工驗收報告

C:辦理完移交工程手續(xù)

D:發(fā)包人支付了竣工結(jié)算款

答案:C根據(jù)《建設(shè)工程施工合同》示范文本，不屬于施工合同履行中“不利物質(zhì)條件”的是（

）。

A:不利水文條件

B:有毒作業(yè)環(huán)境

C:不利地質(zhì)條件

D:不利氣候條件

答案:D對于圖紙的提供，說法正確的一項是(

)。

A:承、發(fā)包人都可提供，再經(jīng)工程師批準

B:只能由發(fā)包人提供，無須經(jīng)工程師批準

C:只能由承包人提供再經(jīng)工程師批準

D:只能由發(fā)包人提供，但須經(jīng)工程師批準

答案:A在工程施工過程中，對工程檢查檢驗說法不當(dāng)?shù)囊豁検?

)

A:承包人應(yīng)為檢查檢驗提供便利條件

B:檢查檢驗不能影響施工正常進行

C:工程師可以委派人員對工程作檢查

D:檢查檢驗不合格時，發(fā)生的費用由發(fā)包人承擔(dān)

答案:D某工程，設(shè)計圖紙由發(fā)包人提供，承包人要求增加施工合同專用條款約定份數(shù)以外的圖紙，則(

)。

A:由承包人復(fù)制，復(fù)制費用發(fā)包人承擔(dān)

B:由發(fā)包人復(fù)制，復(fù)制費用發(fā)包人承擔(dān)

C:由發(fā)包人復(fù)制，復(fù)制費用承包人承擔(dān)

D:由承包人復(fù)制，復(fù)制費用承包人承擔(dān)

答案:C施工合同簽訂時，不當(dāng)?shù)恼f法為(

)。

A:允許直接發(fā)包

B:需要經(jīng)過承諾階段

C:只能招標發(fā)包

D:需要經(jīng)過要約階段

答案:C根據(jù)《標準施工合同》，下列事件中，屬于不可抗力的是(

)。

A:局部武裝暴動

B:政府投資政策變化

C:政策匯率調(diào)整

D:世界金融危機

答案:A施工合同雙方當(dāng)事人對合同是否可撤銷發(fā)生爭議，可向（

）請求撤銷合同。

A:人民法院

B:建設(shè)行政主管部門

C:仲裁機構(gòu)

D:設(shè)計單位

E:工程師

答案:AC第六章測試施工合同履行過程中，由承包人采購的材料，使用前已按工程師的要求進行了抽檢試驗并表明質(zhì)量合格。投入使用后，工程師發(fā)現(xiàn)由于材料原因已完工程的質(zhì)量不符合標準要求，工程師要求拆除重做。則下列關(guān)于損失承擔(dān)的表述中，正確的是（

）。

A:費用由承包人承擔(dān)，由此延誤的工期不予順延

B:費用由發(fā)包人承擔(dān)，由此延誤的工期可以順延

C:費用由承包人承擔(dān)，由此延誤的工期可以順延

D:費用由發(fā)包人承擔(dān)，由此延誤的工期不予順延

答案:A對于工程師要求的暫停施工的賠償與責(zé)任，說法錯誤的是（

）。

A:停工責(zé)任在承包人，由承包人承擔(dān)發(fā)生的費用，工期不予順延

B:停工責(zé)任在承包人，由承包人承擔(dān)發(fā)生的費用，相應(yīng)順延工期

C:停工責(zé)任在承包人，因為工程師不及時作出答復(fù)，導(dǎo)致承包人無法復(fù)工，由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任

D:停工責(zé)任在發(fā)包人，由發(fā)包人承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包商

答案:B發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備進入施工現(xiàn)場后(

)。

A:需要在使用前檢驗的，由承包人負責(zé)，費用由承包