工程裝修合同范本

第頁共頁工程裝修合同范本工程裝修合同范本。委任單位：____________施工單位：____________經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：一、工程名稱：___________________________二、工程地點：________________________三、工程工程內(nèi)容：________________________四、工程期限本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。五、工程造價為人民幣：____________________________________六、付款方式1.合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預(yù)付款。2.開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預(yù)付款，余額在工程驗收合格一次性付清。(以預(yù)算書單價為標準，以實際工程量結(jié)算)七、材料設(shè)備：本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設(shè)備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理。八、工程施工1.乙方必須嚴格按設(shè)計圖紙進展施工，如有違背，甲方有權(quán)提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。2.乙方負責裝飾設(shè)計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設(shè)計缺陷造成追加投資，及方案設(shè)計時材料方案缺乏需增加的投資由乙方負責。3.施工中甲方提早增改工程，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改工程對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。4.乙方應(yīng)理解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，遵守施工技術(shù)標準，因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞，由施工方負責。5.如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，造成罰款的由乙方負責。九、工程質(zhì)量1.本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更為質(zhì)量評定驗收標準。2.由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由乙方承當。3.由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負責。4.裝飾工程質(zhì)量保修一年。十、工程驗收由乙方發(fā)出工程驗收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場，按所設(shè)計圖紙要求和有關(guān)標準對工程進展驗收，驗收后，雙方負責人應(yīng)在驗收單上簽名認可，如工程未經(jīng)歷收，甲方提早使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量，平安問題由甲方承當責任并以甲方開場使用日期為開工驗收日期。十一、違約責任任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。十二、備注本合同有不詳之處，甲、乙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款，如本合同甲.乙方發(fā)生糾紛，雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。甲方單位(蓋章)：________代表人：__________________乙方單位(蓋章)：________代表人：__________________日期：____________________簽訂合同地點：____________經(jīng)典推薦工程裝修承攬合同范本委托單位(甲方)：承攬單位(乙方)：為標準裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原那么，結(jié)合本工程的詳細情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：__________________________________。2.工程地點：__________________________________。3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。4.工程承包方式：雙方商定采取以下第____________種承包方式：(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、包局部輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;(3)承包人包工、發(fā)包人包料。5.施工圖紙：雙方施工圖采取以下第____________種方式提供：(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應(yīng)當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)獲得有關(guān)部門確認或者批準。施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。7.甲方自愿將工程委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。二、施工時間工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。三、甲方工作1、開工前_______天，全部騰空或局部騰空房屋，去除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方可以順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當由乙方辦理的手續(xù)外。3、提供符合施工要求的水、電，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)視，負責材料進場、開工驗收確認工作。5、施工期間仍然需要局部使用該房屋的，應(yīng)當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應(yīng)當注意為施工提供各種便利條件。6、按照約定的期限支付工程費，根據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承當?shù)母鞣N稅費。四、乙方工作1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和方案交甲方審定確認。2.施工中嚴格執(zhí)行平安施工掃做標準、防火規(guī)定、施工標準及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物構(gòu)造及各種設(shè)備管線。4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。5.對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、開工驗收等)需要甲方確認的，應(yīng)當及時并給予其必要的準備時間。6.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。7.工程開工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進展保護。五、驗收和標準1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或工程，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍虼嗽斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。六、工程款付款方式如下表：付款時間付款百分比金額合同簽訂后開工前二至五天50%施工完成交付驗收后兩日內(nèi)40%開工驗收一個月后10%七、違約責任：1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。2、由于乙方原因逾期開工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重構(gòu)造及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重構(gòu)造或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承當責任。八、質(zhì)保期乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責維修。九、其他：1、本合同一式份，2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程開工驗收符合要求過質(zhì)量保修期