建設(shè)工程合同管理33模擬題

[模擬]建設(shè)工程合同管理33單項(xiàng)選擇題第1題：連帶責(zé)任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù)的，債權(quán)人( )。只可要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任只可要求債務(wù)人履行債務(wù)不可要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任既可要求債務(wù)人履行債務(wù)，也可要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任參考答案：D答案解析：第2題：定金合同要采用書面形式，其生效日是指()實(shí)際交付定金之日簽定合同之日約定交付定金之日終止合同之日參考答案：A答案解析：第3題：依據(jù)法律的直接規(guī)定而產(chǎn)生代理權(quán)的一種代理，稱為()無權(quán)代理委托代理法定代理指定代理參考答案：C答案解析：第4題：依據(jù)《合同法》的規(guī)定，當(dāng)合同履行方式不明確的，按照( )的方式履行。法律規(guī)定有利于實(shí)現(xiàn)債權(quán)人的目的

有利于實(shí)現(xiàn)債務(wù)的目的有利于實(shí)現(xiàn)合同目的參考答案：D答案解析：)倍時(shí)，簽定的合第5題：民間借貸約定的利息高于銀行同期同種貸款利率的()倍時(shí)，簽定的合3456參考答案：B答案解析：)。第6題：在國(guó)外，建筑工程一切險(xiǎn)的投保人一般是)。業(yè)主承包人監(jiān)理人發(fā)包人參考答案：B答案解析：第7題：對(duì)處理建設(shè)單位與監(jiān)理單位之間拖欠監(jiān)理費(fèi)的糾紛，沒有強(qiáng)制執(zhí)行效力的文書是( )。人民法院的判決仲裁機(jī)構(gòu)的裁決經(jīng)過公證的還款協(xié)議經(jīng)過鑒證的還款協(xié)議參考答案：D答案解析：第8題：同時(shí)履行抗辯權(quán)和后履行抗辯權(quán)的適用條件中完全一致的條件是()合同約定了履行順序由同一雙務(wù)合同產(chǎn)生互負(fù)的對(duì)價(jià)給付債務(wù)應(yīng)當(dāng)后履行的對(duì)價(jià)給付是可能履行的義務(wù)應(yīng)當(dāng)先履行合同一方經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化參考答案：B答案解析：第9題：根據(jù)《合同法》的規(guī)定，既具有對(duì)合同未違約方給予補(bǔ)償，又具有對(duì)違約方實(shí)行制裁雙重性質(zhì)的是( )。罰金賠償金利息違約金參考答案：D答案解析：第10題：當(dāng)事人一方不履行仲裁裁決時(shí)，另一方當(dāng)事人可以依照《民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定()。向上級(jí)仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)執(zhí)行向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行向首席仲裁員申請(qǐng)執(zhí)行向人民法院起訴參考答案：B答案解析：第11題：債權(quán)人分立、合并或者變更位所未通知債務(wù)人，導(dǎo)致履行債務(wù)發(fā)生困難，債務(wù)人可以( )或?qū)?biāo)的物提存。終止合同解除合同中止合同不履行合同第12題：應(yīng)當(dāng)履行合同的一方抽逃資金以逃避債務(wù)，先履行合同的一方可行使()。撤銷權(quán)同時(shí)履行抗辯權(quán)后履行抗辯權(quán)不安抗辯權(quán)參考答案：D答案解析：第13題：“由第三人向債權(quán)人履行債務(wù)”時(shí)，在合同履行期限內(nèi)()債權(quán)人可要求第三人履行債務(wù)債權(quán)人可強(qiáng)迫第三人履行債務(wù)債權(quán)人應(yīng)要求債務(wù)人履行債務(wù)債權(quán)人可強(qiáng)迫債務(wù)人履行債務(wù)參考答案：A答案解析：第14題：某建設(shè)工程物資采購合同，采購方向供貨方交付定金4萬元。由于供貸方違約，按合同約定計(jì)算的違約金為10萬元，則采購方有權(quán)要求供貨方支付()承擔(dān)違約責(zé)任。4萬元8萬元10萬元14萬元參考答案：C答案解析：第15題：按照訴訟的地域管轄規(guī)定，建設(shè)工程合同糾紛應(yīng)由()的人民法院管轄工程所在地被告住所地原告住所地合同簽字地

參考答案：A答案解析：第16題：公開招標(biāo)缺點(diǎn)的核心是()招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高評(píng)標(biāo)工作量大申請(qǐng)投標(biāo)人較多要設(shè)置資格預(yù)審程序參考答案：A答案解析：)家為宜。第17題：邀請(qǐng)招標(biāo)的邀請(qǐng)對(duì)象的數(shù)目以)家為宜。3575～7參考答案：D答案解析：第18題：在投標(biāo)文件的報(bào)價(jià)單中，如果出現(xiàn)總價(jià)金額和分項(xiàng)單價(jià)與工程量乘積之和的金額不一致時(shí)，應(yīng)當(dāng)()。以總價(jià)金額為準(zhǔn)，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接修正即可以總價(jià)金額為準(zhǔn)，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)修正后請(qǐng)?jiān)摌?biāo)書的投標(biāo)授權(quán)人予以簽字確認(rèn)以分項(xiàng)單價(jià)與工程量乘積之和為準(zhǔn)，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接修正即可以分項(xiàng)單價(jià)與工程量乘積之和為準(zhǔn)，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)修正后請(qǐng)?jiān)摌?biāo)書的投標(biāo)授權(quán)人予以簽字確認(rèn)參考答案：D答案解析：第19題：招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂施工合同時(shí)，以( )為準(zhǔn)評(píng)標(biāo)價(jià)投標(biāo)價(jià)

平均報(bào)價(jià)協(xié)議價(jià)參考答案：B答案解析：)天內(nèi)，應(yīng)向有關(guān)行政監(jiān)督部門提交招標(biāo)投標(biāo)的書面第20題：招標(biāo)人確定中標(biāo)后()天內(nèi)，應(yīng)向有關(guān)行政監(jiān)督部門提交招標(biāo)投標(biāo)的書面7141530參考答案：C答案解析：第21題：投標(biāo)文件中的大寫金額和小寫金額不一致的屬細(xì)微偏差，修正此錯(cuò)誤的原則是()。以大寫金額為準(zhǔn)以金額高者為準(zhǔn)以小寫金額為準(zhǔn)以金額低者為準(zhǔn)參考答案：A答案解析：第22題：勘察合同約定采用定金作為合同擔(dān)保方式。當(dāng)事人雙方已在合同上簽字蓋章但發(fā)包人尚未支付定金時(shí)，該合同處于()狀態(tài)。成立但不生效既不成立也不生效承諾生效但合同不成立生效但不成立第23題：

監(jiān)理人所選擇的監(jiān)理工作分包單位必須事先征得()的認(rèn)可發(fā)包人委托人承包人分包人參考答案：B答案解析：第24題：委托監(jiān)理合同的有效期是自合同生效之日起至()的時(shí)間。辦理竣工驗(yàn)收之時(shí)辦理工程移交手續(xù)之時(shí)合同完成之時(shí)承包人和委托人簽定工程保修合同之時(shí)參考答案：C答案解析：第25題：發(fā)包人需變更增加的設(shè)計(jì)內(nèi)容專業(yè)性特點(diǎn)較強(qiáng)，發(fā)包人經(jīng)( )書面同意后，可委托其他具有相應(yīng)資質(zhì)的建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)單位修改?？偙O(jiān)理工程師原建設(shè)工程設(shè)計(jì)人施工承包人原審批機(jī)關(guān)參考答案：B答案解析：)，設(shè)計(jì)人為合同項(xiàng)第26題：設(shè)計(jì)合同示范文本規(guī)定，在合同正常履行的情況下()，設(shè)計(jì)人為合同項(xiàng)交付設(shè)計(jì)文件完成設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)文件審查通過委托專業(yè)建設(shè)工程設(shè)計(jì)完成施工安裝驗(yàn)收第27題：可以不依法公開招標(biāo)的項(xiàng)目是()。全部使用國(guó)有資金投資國(guó)有資金投資占控股國(guó)有資金投資占主導(dǎo)地位總投資在3000萬元人民幣以上項(xiàng)目參考答案：D答案解析：第28題：設(shè)計(jì)合同生效后，設(shè)計(jì)人要求終止或解除合同，設(shè)計(jì)人應(yīng)()退還定金退還定金并賠償發(fā)包人損失雙倍返還定金支付設(shè)計(jì)費(fèi)的2%的違約金參考答案：C答案解析：第29題：發(fā)包人逾期支付設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)費(fèi)6天，設(shè)計(jì)人提交設(shè)計(jì)文件的時(shí)間()不可順延可順延2天可順延3天可順延6天參考答案：D答案解析：第30題：在設(shè)計(jì)合同履行過程中，設(shè)計(jì)人未開始設(shè)計(jì)工作時(shí)，發(fā)包人要求終止或解除合同，則( )。設(shè)計(jì)人退還發(fā)包人已付的定金設(shè)計(jì)人不退還發(fā)包人已付的定金發(fā)包人支付設(shè)計(jì)費(fèi)的一半發(fā)包人支付第一階段的全部設(shè)計(jì)費(fèi)

)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)承包人的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查。第31題：工程師是依據(jù))的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)承包人的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查。法律規(guī)定國(guó)家強(qiáng)制性合同約定工程所在地參考答案：C答案解析：第32題：由承包人負(fù)責(zé)采購的材料設(shè)備，到貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)要求不符，承包人按工程師要求進(jìn)行了重新采購，最后達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)要求。處理由此發(fā)生的費(fèi)用和延誤的工期的正確方法是()。費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)，工期給予順延費(fèi)用由承包人承擔(dān)，工期不予順延費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)，工期不予順延費(fèi)用由承包人承擔(dān)，工期給予順延參考答案：B答案解析：第33題：施工合同履行進(jìn)入施工階段，工程師進(jìn)行進(jìn)度管理的主要任務(wù)是()審核施工進(jìn)度計(jì)劃控制施工工作按進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行爭(zhēng)取提前工期完成工程發(fā)布工程暫停令參考答案：B答案解析：第34題：工程師有權(quán)通知承包人修改進(jìn)度計(jì)劃是在( )情況下只在實(shí)際進(jìn)度滯后計(jì)劃進(jìn)度只在實(shí)際進(jìn)度超前計(jì)劃進(jìn)度不論在實(shí)際進(jìn)度超前還是滯后計(jì)劃進(jìn)度在實(shí)際進(jìn)行不能保證按時(shí)完成參考答案：C答案解析：第35題：施工中如果出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更和工程量增加的情況，按照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，()。發(fā)包人應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期，通知承包人工程師應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期，通知承包人承包人應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期，通知工程師承包人應(yīng)在14天內(nèi)將自己認(rèn)為應(yīng)順延的工期報(bào)告工程師參考答案：D答案解析：第36題：由發(fā)包人采購的設(shè)備，由于制造原因達(dá)不到驗(yàn)收要求，應(yīng)()由發(fā)包人承擔(dān)追回合同價(jià)款，工期不順延由設(shè)備制造商承擔(dān)追回合同價(jià)款由承包人承擔(dān)重新安裝的費(fèi)用，工期相應(yīng)順延由發(fā)包人承擔(dān)追回合同價(jià)款，工期相應(yīng)順延參考答案：D答案解析：第37題：施工中，工程師同意采用承包人的合理化建議所發(fā)生的費(fèi)用和獲得收益的分擔(dān)或分享，由()。由發(fā)包人分擔(dān)或分享由承包人分擔(dān)或分享由發(fā)包人和承包人另行約定由工程師確認(rèn)參考答案：C答案解析：第38題：材料采購合同履行中，供貨方交付貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量不符合合同規(guī)定，如果采購方同意利用，應(yīng)當(dāng)()。按原合同價(jià)支付按質(zhì)論價(jià)

按原合同價(jià)的一半支付不支付供貨方的運(yùn)雜費(fèi)參考答案：B答案解析：)，待意見統(tǒng)一后，第39題：參與工程竣工驗(yàn)收的各方不能形成一致意見時(shí)，應(yīng)()，待意見統(tǒng)一后，由總監(jiān)理工程師協(xié)調(diào)參與竣工驗(yàn)收各方報(bào)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)由承包人進(jìn)行協(xié)調(diào)由發(fā)包人進(jìn)行協(xié)調(diào)參考答案：B答案解析：第40題：施工合同示范文本通用條款規(guī)定，承包人對(duì)()的保修期限應(yīng)為5年地基基礎(chǔ)工程屋面防水工程設(shè)備安裝工程排水管道工程參考答案：B答案解析：第41題：FIDIC施工合同條件中，業(yè)主支付預(yù)付款是為了幫助承包商解決( )時(shí)的資金短缺，從未來的工程款中提前支付的一筆款項(xiàng)。施工前期開展工作施工中開展工作接通水、電線路施工場(chǎng)地平整第42題：FIDIC施工合同條件中，業(yè)主提供的支付保函的擔(dān)保期限至(

工程師分發(fā)接收證書缺陷責(zé)任期滿后3個(gè)月承包商圓滿完成施工任務(wù)缺陷制作期滿后6個(gè)月參考答案：D答案解析：第43題：供貨方在交付貨物時(shí)，超出了合同內(nèi)約定的磅差和尾差，采購方同意接受多交付部分貨物，采購方應(yīng)()交付價(jià)款。按訂貨數(shù)量的價(jià)格按實(shí)際交付貨物并考慮合理磅差和尾差的價(jià)格按實(shí)際交付貨物不考慮合理磅差和尾差的價(jià)格按訂貨數(shù)量并考慮合理磅差和尾差的價(jià)格參考答案：C答案解析：第44題：FIDIC施工合同條件規(guī)定，承包商運(yùn)抵施工現(xiàn)場(chǎng)的自有施工設(shè)備，在()可運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)。經(jīng)工程師批準(zhǔn)后經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后任何時(shí)候其他施工現(xiàn)場(chǎng)需要時(shí)參考答案：A答案解析：)。第45)。FIDIC施工合同條件中，選擇指定分包商的基本原則是(由承包商負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理業(yè)主必須保護(hù)承包商合法利益不受侵害指定分包商的違約責(zé)任由承包商承擔(dān)承包商應(yīng)向指定分包商收取協(xié)調(diào)管理費(fèi)第46題：由于發(fā)包人或工程師指令承包人加快施工速度，縮短工期，工程師應(yīng)批準(zhǔn)承包人的( )索賠。費(fèi)用工期工期和費(fèi)用工期、成本和利潤(rùn)參考答案：A答案解析：第47題：FIDIC施工合同中，工程師接到承包商申請(qǐng)后的( )天內(nèi)，如果認(rèn)為已滿足竣工條件，即可頒發(fā)工程接收證書。14283642參考答案：B答案解析：第48題：依據(jù)FIDIC《施工合同條件》，工程師審查承包商的索賠報(bào)告時(shí)，對(duì)因()提出的索賠，不應(yīng)計(jì)入利潤(rùn)損失補(bǔ)償。延誤移交施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)圖錯(cuò)誤返工施工中遇到有文物價(jià)值的古跡所作的保護(hù)工作業(yè)主提前占用部分工程導(dǎo)致承包商后續(xù)施工的損失參考答案：C答案解析：第49題：按照FIDIC《施工合同條件》規(guī)定，因非承包商原因?qū)е虏荒苓M(jìn)行規(guī)定的竣工檢驗(yàn)，工程師應(yīng)以()簽發(fā)接收證書。本該進(jìn)行檢驗(yàn)日缺陷通知期內(nèi)補(bǔ)充檢驗(yàn)通過日工程實(shí)際移交日業(yè)主實(shí)際使用日參考答案：A答案解析：第50題：某施工合同的履行中，監(jiān)理工程師于2003年3月1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003年4月1日將此工作增加的工程量完成，并于2003年4月20日向工程師遞交了索賠意向通知，工程師應(yīng)( )。拒絕接收索賠意向接收索賠意向提交發(fā)包人審核與承包商協(xié)商索賠事項(xiàng)參考答案：B答案解析：多項(xiàng)選擇題第51題：《建筑工程一切險(xiǎn)》規(guī)定保險(xiǎn)公司承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任的范圍包括()的損失。外力引起的電氣裝備地震導(dǎo)致施工建筑物臺(tái)風(fēng)摧毀施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的臨時(shí)工程水災(zāi)導(dǎo)致被保險(xiǎn)人在工地上原有建筑物氣溫變化造成精密儀表參考答案：ABC答案解析：第52題：“建筑工程一切險(xiǎn)”規(guī)定公司承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任的除外責(zé)任有()漸變?cè)蛟斐傻膿p失原材料缺陷引起的損失領(lǐng)有公共運(yùn)輸行駛執(zhí)照的車輛損失自然事件引起的損失意外事故造成的損失第53題：不征得保證人的書面同意，保證人不再承擔(dān)保證責(zé)任的情況有()債務(wù)人許可債權(quán)人轉(zhuǎn)讓債權(quán)的債權(quán)人許可債務(wù)人轉(zhuǎn)讓債務(wù)的債權(quán)人與債務(wù)人協(xié)議變更主合同債權(quán)人要求債務(wù)人履行債務(wù)主債務(wù)履行期間參考答案：BC答案解析：第54題：債權(quán)人將合同的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給受讓人時(shí)，()應(yīng)征得債務(wù)人同意未通卸債務(wù)人，該轉(zhuǎn)讓不發(fā)生效力債務(wù)人的抗辯權(quán)只能針對(duì)債權(quán)人應(yīng)當(dāng)通知債務(wù)人所有的從權(quán)利都隨之轉(zhuǎn)讓給受讓人參考答案：BD答案解析：第55題：合同當(dāng)事人對(duì)合同的可變更或可撤銷發(fā)生爭(zhēng)議，只有(合同。A.人民政府B.人民檢察院C.人民法院D.建設(shè)行政主管部門E.仲裁機(jī)構(gòu))有權(quán)變更或撤銷參考答案：CE答案解析：第56題：仲裁庭對(duì)專門性問題認(rèn)為需要鑒定的，可以由()鑒定部門鑒定當(dāng)事人約定的仲裁庭約定的法律規(guī)定的地方政府指定的人民法院指定的參考答案：AB答案解析：第57題：在施工合同中，()的合同屬于無效合同施工企業(yè)偽造資質(zhì)等級(jí)證書簽訂招標(biāo)人與投標(biāo)人串通簽訂施工企業(yè)的違約責(zé)任明顯過高建設(shè)單位的違約責(zé)任明顯過高約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)低于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)參考答案：ABE答案解析：第58題：招標(biāo)人根據(jù)( )確定工程項(xiàng)目發(fā)包的范圍施工圖設(shè)計(jì)工程建設(shè)總進(jìn)度計(jì)劃工程特點(diǎn)招標(biāo)人的管理能力招標(biāo)廣告參考答案：CD答案解析：第59題：監(jiān)理服務(wù)是監(jiān)理單位的高智能投入，服務(wù)工作的好壞取決于()參與監(jiān)理工作人員的業(yè)務(wù)專長(zhǎng)和經(jīng)驗(yàn)是否遵循了規(guī)范化的管理程序和方法監(jiān)理工作的內(nèi)容和范圍參與監(jiān)理工作人員的創(chuàng)新想象力和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)監(jiān)理招標(biāo)的成功與否參考答案：ABD答案解析：第60題：按照委托監(jiān)理合同示范文本的規(guī)定，委托人招標(biāo)選擇監(jiān)理人簽訂合同后，對(duì)雙方有約束力的合同文件包括()。中標(biāo)函投標(biāo)保函監(jiān)理合同標(biāo)準(zhǔn)條件監(jiān)理委托函標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范參考答案：AC答案解析：第61題：委托監(jiān)理合同中，監(jiān)理人應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)包括( )。開始執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務(wù)前向委托人報(bào)送派往該工程總監(jiān)理工程師的情況合同履行過程中，必須先經(jīng)委托人同意，才可調(diào)換監(jiān)理總工程師合同終止后，要對(duì)本工程的有關(guān)資料保密不得參與與委托人利益相沖突的活動(dòng)免費(fèi)向委托人提供服務(wù)人員參考答案：ABCD答案解析：第62題：建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同示范文本中，適用于委托專業(yè)工程的設(shè)計(jì)合同條款主要包括()。違約責(zé)任合同文件的組成和優(yōu)先次序保密約定設(shè)計(jì)依據(jù)發(fā)包人應(yīng)交付的資料和文件參考答案：ABCD答案解析：第63題：委托監(jiān)理合同示范文本中，委托人可以行使的權(quán)力不包括()起草招標(biāo)文件接受委托招標(biāo)代理對(duì)規(guī)劃設(shè)計(jì)要求的認(rèn)定權(quán)工程款支付的審核和簽認(rèn)權(quán)對(duì)監(jiān)理人員的監(jiān)督控制第64題：在施工過程中，工程師指示的暫停施工可能是由于()承包人的原因協(xié)調(diào)管理的原因外部條件的變化發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的原因發(fā)包人延誤支付款付款參考答案：ABCD答案解析：第65題：設(shè)計(jì)合同示范文本規(guī)定，設(shè)計(jì)人配合施工工作的內(nèi)容包括()處理有關(guān)設(shè)計(jì)問題進(jìn)行設(shè)計(jì)交底協(xié)助施工承包人編制施工方案參加竣工驗(yàn)收參加重要隱蔽工程部位驗(yàn)收參考答案：ABDE答案解析：第66題：施工合同示范文本中規(guī)定的固定價(jià)格合同( )。是在約定的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)價(jià)款不再調(diào)整的合同是絕對(duì)不可調(diào)整合同價(jià)款的一種計(jì)價(jià)方式是約定范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)由承包人承擔(dān)包括工程承包活動(dòng)中采用的總價(jià)合同和單價(jià)合同無需約定風(fēng)險(xiǎn)范圍參考答案：ACD答案解析：第67題：在設(shè)計(jì)合同履行過程中，設(shè)計(jì)人的責(zé)任包括()按時(shí)提供設(shè)計(jì)依據(jù)文件和基礎(chǔ)資料施工圖設(shè)計(jì)完成后，組織鑒定和驗(yàn)收負(fù)責(zé)審查外商提供的設(shè)計(jì)資料保證設(shè)計(jì)質(zhì)量設(shè)計(jì)交底參考答案：CDE答案解析：第68題：依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，()屬于發(fā)包人應(yīng)當(dāng)完成的工作。辦理施工許可證提供工程進(jìn)度計(jì)劃確定坐標(biāo)控制點(diǎn)做好施工現(xiàn)場(chǎng)地下管線的保護(hù)工作協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場(chǎng)周圍地下管線的保護(hù)工作參考答案：ACE答案解析：第69題：在材料采購合同的履行過程中，因供貨方的原因逾期交付貨物，()。供貨方應(yīng)賠償因此造成的額外損失采購方可通知供貨方辦理解除合同手續(xù)如采購方仍需要，供貨方可繼續(xù)發(fā)貨補(bǔ)齊，不承擔(dān)逾期交貨責(zé)任供貨方有義務(wù)發(fā)出發(fā)貨協(xié)商通知采購方接到發(fā)貨協(xié)商通知后的15天內(nèi)，不予答復(fù)視為同意，供貨方繼續(xù)發(fā)出參考答案：ABDE答案解析：第70題：施工合同示范文本規(guī)定，屬于承包人應(yīng)當(dāng)完成的工作有辦理施工所需的證件提供和維修非夜間施工使用的照明設(shè)備按規(guī)定辦理施工噪聲有關(guān)手續(xù)負(fù)責(zé)已完成工程的成品保護(hù)保證施工場(chǎng)地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定第71題：建設(shè)工程施工合同履行過程中，不應(yīng)由發(fā)包人完成的工作是()提供地下管線資料辦理法律、法規(guī)規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)進(jìn)行圖紙會(huì)審按規(guī)定辦理安全生產(chǎn)有關(guān)手續(xù)協(xié)調(diào)處理古樹名木的保護(hù)工作參考答案：CD答案解析：第72題：工程開工前，合同雙方應(yīng)做好有關(guān)準(zhǔn)備工作，就工程師而言，特別要做好( )。特殊專業(yè)工程不允許分包主體工程的施工任務(wù)不允許分包安裝工程的施工不允許分包只允許一家分包人進(jìn)行分包主要工程量必須由承包人完成參考答案：CDE答案解析：第73題：依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，如果施工任務(wù)沒有在合同約定的期限內(nèi)完成，則遲延履行合同期間發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件，()。不免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任雙方的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任均不免除如果是發(fā)包人辦理的工程險(xiǎn)，承包人獲得工期順延時(shí)，發(fā)包人應(yīng)辦理保險(xiǎn)的延續(xù)如果是發(fā)包人辦理的工程險(xiǎn)，因承包人原因不能按期竣工，承包人自費(fèi)