2023年一建《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》備考鞏固題庫及詳解（800題）

PAGEPAGE4652023年一建《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》備考鞏固題庫及詳解（800題）一、單選題1.《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》屬于（）。A、行政法規(guī)B、一般法律C、司法解釋D、部門規(guī)章答案：D解析：2009年建設(shè)工程法規(guī)真題第16題本題考查的是法的形式。部門規(guī)章是國務(wù)院各部、委員會(huì)、中國人民銀行、審計(jì)署和具有行政管理職能的直屬機(jī)構(gòu)，以及省、自治區(qū)、直轄市人民政府和較大的市的人民政府制定的規(guī)范性文件的總稱。部門規(guī)章規(guī)定的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)屬于執(zhí)行法律或者國務(wù)院的行政法規(guī)、決定、命令的事項(xiàng)，其名稱一般為“規(guī)定”、“辦法”和“實(shí)施細(xì)則”等?！督ㄖI(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》是根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國行政許可法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等法律、行政法規(guī)制定，由建設(shè)部常務(wù)會(huì)議討論通過。故屬于部門規(guī)章。綜上所述，本題的正確答案為D。2.納稅人排放應(yīng)稅大氣污染物或者水污染物的濃度值低于國家和地方規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)30%的,減按()征收環(huán)境保護(hù)稅。A、45%B、55%C、65%D、75%答案：D解析：稅人放應(yīng)稅大氣污染物或者水污染物的濃度值低于國家和地方規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)30%的，減按75%征收環(huán)境保護(hù)稅。3.對(duì)于涉及（）工程的專項(xiàng)施工方案，施工單位依法應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證、審查。A、地下暗挖B、降水C、腳手架D、起重吊裝答案：A解析：2006年建設(shè)工程法規(guī)真題第16題《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)在施工組織設(shè)計(jì)中編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時(shí)用電方案，對(duì)下列達(dá)到一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程編制專項(xiàng)施工方案，并附具安全驗(yàn)算結(jié)果，經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字后實(shí)施，由專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督：（一）基坑支護(hù)與降水工程；（二）土方開挖工程；（三）模板工程；（四）起重吊裝工程；（五）腳手架工程；（六）拆除、爆破工程；（七）國務(wù)院建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門規(guī)定的其他危險(xiǎn)性較大的工程。對(duì)前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專項(xiàng)施工方案，施工單位還應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證、審查。綜上所述，本題正確答案為A。4.下列職責(zé)中，不屬于施工單位消防安全職責(zé)的是（）。A、制定施工現(xiàn)場的消防安全制度B、向有關(guān)部門報(bào)審消防設(shè)計(jì)圖紙C、對(duì)施工人員進(jìn)行消防宣傳教育D、定期檢修施工現(xiàn)場的消防器材答案：B解析：2007年建設(shè)工程法規(guī)真題第26題B項(xiàng)：向有關(guān)部門報(bào)審消防設(shè)計(jì)圖紙屬于建設(shè)單位的職責(zé)。所以B項(xiàng)當(dāng)選。ACD項(xiàng)：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場建立消防安全責(zé)任制度，確定消防安全責(zé)任人，制定用火、用電、使用易燃易爆材料等各項(xiàng)消防安全管理制度和操作規(guī)程，設(shè)置消防通道、消防水源，配備消防設(shè)施和滅火器材，并在施工現(xiàn)場入口處設(shè)置明顯標(biāo)志。定期組織消防安全培訓(xùn)，對(duì)于消防設(shè)施和器材應(yīng)當(dāng)定期檢驗(yàn)。所以ACD項(xiàng)屬于施工單位的消防職責(zé)。不選。本題為選非題，綜上所述，本題正確答案為B。5.發(fā)明專利申請(qǐng)經(jīng)實(shí)質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由()專利行政主管部門作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定，發(fā)給發(fā)明專利證書，同時(shí)予以登記和公告。A、國務(wù)院B、省級(jí)以上人民政府C、市級(jí)以上人民政府D、縣級(jí)以上人民政府答案：A解析：本題考核的是專利權(quán)的授予。發(fā)明專利申請(qǐng)經(jīng)實(shí)質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，南國務(wù)院專利行政主管部門作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定，發(fā)給發(fā)明專利證書，同時(shí)予以登記和公告。6.關(guān)于變更注冊(cè),說法正確的是()。A、變更執(zhí)業(yè)單位,可以與原聘用單位繼續(xù)保留勞動(dòng)關(guān)系B、應(yīng)當(dāng)在與新聘用企業(yè)簽訂聘用合同前的1個(gè)月內(nèi),辦理變更注冊(cè)C、變更注冊(cè)后仍延續(xù)原注冊(cè)有效期D、聘用企業(yè)與注冊(cè)建造師解除勞動(dòng)合同關(guān)系后無故不辦理注銷注冊(cè)或變更注冊(cè)的,注冊(cè)建造師可登報(bào)掛失證書答案：C解析：注冊(cè)有效期內(nèi)，注冊(cè)建造師變更執(zhí)業(yè)單位，應(yīng)當(dāng)與原聘用單位進(jìn)行解除勞動(dòng)關(guān)系，并按照規(guī)定辦理變更注冊(cè)手續(xù)，變更注冊(cè)后仍延續(xù)注冊(cè)有效期。申請(qǐng)變更注冊(cè)的，應(yīng)當(dāng)提交下列資料：1、注冊(cè)建造師變更注冊(cè)申請(qǐng)表；2、注冊(cè)證書和執(zhí)業(yè)印章；3、申請(qǐng)人與新聘用單位簽訂的聘用合同復(fù)印件或有效證明文件；4、工作調(diào)動(dòng)證明（與原聘用單位解除聘用合同或聘用合同到期的有效證明文件、退休人員的退休證明）。7.在建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)的開標(biāo)會(huì)議上，有權(quán)對(duì)投標(biāo)文件密封情況進(jìn)行檢查的主體是()。A、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)人員B、投標(biāo)人代表C、招標(biāo)人D、評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任答案：B解析：標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。開標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或者其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，也可以由招標(biāo)人委托的公證機(jī)構(gòu)檢查并公證；經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。因此在本題的四個(gè)選項(xiàng)中，只有投標(biāo)人代表有權(quán)檢查投標(biāo)文件密封情況。8.招標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前收到的所有投標(biāo)文件，開標(biāo)時(shí)都應(yīng)()A、對(duì)招標(biāo)人拆封、宣讀B、對(duì)投標(biāo)人拆封、宣讀C、對(duì)招標(biāo)人和投標(biāo)人拆封、宣讀D、當(dāng)眾予以拆封、宣讀答案：D解析：標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前收到的所有投標(biāo)文件，開標(biāo)時(shí)都應(yīng)當(dāng)眾予以拆封、宣讀。9.實(shí)行施工總承包的建設(shè)工程在施工過程中發(fā)生了安全事故,應(yīng)由()負(fù)責(zé)向有關(guān)主管部門報(bào)告。A、建設(shè)單位B、監(jiān)理單位C、施工總承包單位D、分包單位答案：C解析：實(shí)行施工總承包的建設(shè)工程，由總承包單位負(fù)責(zé)上報(bào)事故。10.憲法是由()依照特別程序制定的。A、全國人民代表大會(huì)B、全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)C、國務(wù)院D、國家發(fā)展和改革委員會(huì)答案：A解析：是由全國人民代表大會(huì)依照特別程序制定的具有最高效力的根本法。11.小剛未滿17歲即應(yīng)聘于某施工單位,下列關(guān)于此事說法正確的是()A、小剛未成年,簽訂勞動(dòng)合同屬于無效勞動(dòng)合同B、因?yàn)槭桥R時(shí)工作,可以不簽勞動(dòng)合同C、不得安排小剛從事有毒有害的勞動(dòng)D、可以安排小剛從事有毒有害的勞動(dòng),但必須保證安全答案：C解析：未成年工是指年滿16周歲未滿18周歲的勞動(dòng)者?！秳趧?dòng)法》規(guī)定，禁止用人單位招用未滿16周歲的未成年人。不得安排未成年工從事礦山井下、有毒有害、國家規(guī)定的第4級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)度的勞動(dòng)和其他禁忌從事的勞動(dòng)。12.（2020年真題）關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律特征的說法，正確的是（）。A、知識(shí)產(chǎn)權(quán)僅在法律規(guī)定的期限內(nèi)受到法律保護(hù)B、知識(shí)產(chǎn)權(quán)不具有財(cái)產(chǎn)權(quán)屬性C、知識(shí)產(chǎn)權(quán)不具有絕對(duì)的排他性D、知識(shí)產(chǎn)權(quán)不受地域的限制答案：A解析：P24知識(shí)產(chǎn)權(quán)具有財(cái)產(chǎn)權(quán)和人身權(quán)的雙重屬性。知識(shí)產(chǎn)權(quán)同其他財(cái)產(chǎn)所有權(quán)一樣,具有絕對(duì)的排他性。知識(shí)產(chǎn)權(quán)在空間上的效力并不是無限的,而要受到地域的限制。知識(shí)產(chǎn)權(quán)僅在法律規(guī)定的期限內(nèi)受到法律的保護(hù)。13.關(guān)于建設(shè)工程返修中法律責(zé)任的說法，正確的是（）。2016A、因施工企業(yè)原因造成的質(zhì)量問題，施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修并承擔(dān)費(fèi)用B、已發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量缺陷，由缺陷責(zé)任方修復(fù)C、嚴(yán)重工程質(zhì)量問題相關(guān)責(zé)任單位已被撤銷的，不可追究項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的責(zé)任D、建設(shè)工程返修的質(zhì)量問題僅指竣工驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題答案：A解析：本題考查的是建設(shè)工程的返修。選項(xiàng)B，正確的說法應(yīng)為對(duì)已發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，建筑施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)修復(fù)。選項(xiàng)C，正確的說法應(yīng)為因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)要求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。選項(xiàng)D，正確的說法應(yīng)為不論是施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程，還是竣工驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的工程，施工單位都要負(fù)責(zé)返修。選項(xiàng)A的說法是正確的，施工單位對(duì)施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程或者竣工驗(yàn)收不合格的建設(shè)工程，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修。14.除國務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的()外,建筑工程開工前,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定向工程所在地縣級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證。A、基本建設(shè)工程B、公益性工程C、大型工程D、小型工程答案：D解析：照《建筑法》的規(guī)定，國務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的小型工程，可以不申請(qǐng)辦理施工許可證。15.（2020年真題）根據(jù)《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理規(guī)定》，對(duì)于按照規(guī)定需要進(jìn)行第三方監(jiān)測的危大工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)（）資質(zhì)的單位進(jìn)行監(jiān)測。A、設(shè)計(jì)B、監(jiān)理C、勘察D、地基檢測答案：C解析：P243-245對(duì)于按照規(guī)定需要進(jìn)行第三方監(jiān)測的危大工程,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)勘察資質(zhì)的單位進(jìn)行監(jiān)測。16.下列國家標(biāo)準(zhǔn)中，屬于強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的是（）。2014A、工程建設(shè)重要的通用的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)B、工程建設(shè)行業(yè)專用的試驗(yàn)方法C、工程建設(shè)行業(yè)專用的術(shù)語、符號(hào)D、工程建設(shè)勘察行業(yè)專用的質(zhì)量要求答案：A解析：本題考查的是強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的范圍。國際標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)（5）工程建設(shè)重要的通用的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。17.（2020年真題）關(guān)于增值稅應(yīng)納稅額計(jì)算的說法，正確的是（）。A、納稅人兼有不同稅率的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)分別核算不同稅率項(xiàng)目的銷售額：未分別核算銷售額的，從低適用稅率B、小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為，實(shí)行按照銷售額和征收率計(jì)算應(yīng)納稅額的簡易辦法，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額C、當(dāng)期銷項(xiàng)稅額小于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額不足抵扣時(shí)，其不足部分不再結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣D、納稅人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)，應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項(xiàng)稅額抵扣當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額答案：D解析：P47-48納稅人兼有不同稅率的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)分別核算不同稅率項(xiàng)目的銷售額：未分別核算銷售額的，從高適用稅率，故A錯(cuò)。

小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為，實(shí)行按照銷售額和征收率計(jì)算應(yīng)納稅額的簡易辦法，并不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，故B錯(cuò)。

當(dāng)期銷項(xiàng)稅額小于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額不足抵扣時(shí)，其不足部分可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣，故C錯(cuò)。

納稅人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)，應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項(xiàng)稅額抵扣當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額，故D對(duì)。18.關(guān)于建設(shè)單位逾期報(bào)送有關(guān)竣工驗(yàn)收資料的說法,正確的是()。A、由所在地城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門責(zé)令限期補(bǔ)報(bào)B、由所在地城市住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部責(zé)任限期補(bǔ)報(bào)C、逾期不補(bǔ)報(bào)的,處1萬元以上3萬元以下罰款D、逾期不補(bǔ)報(bào)的,處3萬元以上5萬元以下罰款答案：A解析：建設(shè)單位未在建設(shè)工程竣工驗(yàn)收后6個(gè)月內(nèi)向城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門報(bào)送有關(guān)竣工驗(yàn)收資料的，由所在地城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門責(zé)令限期補(bǔ)報(bào)。逾期不補(bǔ)報(bào)的，處1萬元以上5萬元以下的罰款。19.甲、乙雙方訂立的商品房買賣合同中約定：“乙將自己開發(fā)建設(shè)的某公寓A座10層住房出售給甲，2013年10月8日交付房屋?！?013年9月27日，甲發(fā)現(xiàn)該公寓A座僅蓋到第2層。根據(jù)我國《合同法》規(guī)定，以下表述正確的是（）。A、甲可以立即起訴乙，要求其承擔(dān)違約責(zé)任B、甲只能要求乙支付遲延履行違約金而不能解除合同C、甲只能等到2013年11月8日方能要求乙承擔(dān)違約責(zé)任D、甲只能在乙交房后接受交付，而不能要求乙承擔(dān)違約責(zé)任答案：A解析：《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務(wù)的，對(duì)方可以在履行期限屆滿之前要求其承擔(dān)違約責(zé)任。本題中，乙的公寓在合同即將到期時(shí)只蓋了2層，乙的行為表明其不履行合同的主要義務(wù)，構(gòu)成了預(yù)期違約，因此甲可以在履行期限屆滿前要求乙承擔(dān)違約責(zé)任。綜上所述，本題正確答案為A。20.法定代理是基于()的代理。A、法律直接產(chǎn)生B、行為人合法權(quán)益而設(shè)立的一種代理形式C、就是建立在這種人身信任的基礎(chǔ)上D、法律的規(guī)定而產(chǎn)生答案：D解析：定代理部分。法定代理是指根據(jù)法律的規(guī)定而發(fā)生的代理。法定代理人依照法律的規(guī)定行使代理權(quán)21.建設(shè)單位將工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)條件的施工企業(yè)，或者違反規(guī)定將建筑工程肢解發(fā)包的，責(zé)令改正，處以（）行政處罰。A、吊銷資質(zhì)證書B、罰款C、停業(yè)整頓D、降低資質(zhì)等級(jí)答案：B解析：2012年建設(shè)工程法規(guī)真題第68題本題主要考查無資質(zhì)承攬工程應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，發(fā)包單位將工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)條件的承包單位的，或者違反本法規(guī)定將建筑工程肢解發(fā)包的，責(zé)令改正，處以罰款。綜上所述，本題正確答案為B。22.建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人要定期帶班檢查，每月檢查時(shí)間不少于其工作日的()。A、25%B、30%C、40%D、50%答案：A解析：本題考核的是施工單位負(fù)責(zé)人施工現(xiàn)場帶班制度。建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人要定期帶班檢查，每月檢查時(shí)間不少于其工作日的25%。建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人帶班檢查時(shí)，應(yīng)認(rèn)真做好檢查記錄，并分別在企業(yè)和工程項(xiàng)目存檔備查。23.下列情形中，不屬于注冊(cè)建造師的注冊(cè)證書和執(zhí)業(yè)印章必然失效的是()。A、聘用單位被吊銷營業(yè)執(zhí)照的B、已與聘用單位解除聘用合同關(guān)系的C、年齡超過65周歲的D、同時(shí)在兩個(gè)以上單位執(zhí)業(yè)的答案：D解析：冊(cè)建造師有下列情形之一的，其注冊(cè)證書和執(zhí)業(yè)印章失效：(1)聘用單位破產(chǎn)的；(2)聘用單位被吊銷營業(yè)執(zhí)照的；(3)聘用單位被吊銷或者撤回資質(zhì)證書的；(4)已與聘用單位解除聘用合同關(guān)系的；(5)注冊(cè)有效期滿且未延續(xù)注冊(cè)的；(6)年齡超過65周歲的；(7)死亡或不具有完全民事行為能力的；(8)其他導(dǎo)致注冊(cè)失效的情形。24.某施工分包合同約定分包單位承擔(dān)全部安全生產(chǎn)事故責(zé)任,分包工程施工中,發(fā)生了安全生產(chǎn)事故,則該事故責(zé)任應(yīng)（）。A、按照合同約定由分包單位自行承擔(dān)B、總承包單位承擔(dān)全部責(zé)任C、總承包單位負(fù)主要責(zé)任,分包單位承擔(dān)次要責(zé)任D、總承包單位和分包單位承擔(dān)連帶責(zé)任答案：D解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，總承包單位和分包單位對(duì)分包工程的安全生產(chǎn)承擔(dān)連帶責(zé)任。25.（2019年真題）關(guān)于運(yùn)輸合同中承運(yùn)人權(quán)利義務(wù)的說法,正確的是（）。A、承運(yùn)人將貨物交付收貨人之前,托運(yùn)人不能要求承運(yùn)人變更到達(dá)地B、貨物由于不可抗力滅失但已收取運(yùn)費(fèi)的,托運(yùn)可以要求承運(yùn)人返還C、由于不可抗力造成貨物毀損、滅失的,承運(yùn)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任D、貨運(yùn)合同履行中,承運(yùn)人對(duì)所要運(yùn)送的貨物享有拒運(yùn)權(quán)答案：B解析：P186-188在承運(yùn)人將貨物交付收貨人之前,托運(yùn)人可以要求承運(yùn)人中止遠(yuǎn)輸、返還貨物、變更到達(dá)地或者將貨物交給其他收貨人,但應(yīng)當(dāng)賠償承運(yùn)人因此受到的損失。A錯(cuò)誤；貨物在運(yùn)輸過程中因不可抗力滅失,未收取運(yùn)費(fèi)的,承運(yùn)人不得要求支付運(yùn)費(fèi);已收取運(yùn)費(fèi)的,托運(yùn)人可以要求返還。B正確，C錯(cuò)誤。承運(yùn)人的主要權(quán)利是求償權(quán)、特殊情況下的拒運(yùn)權(quán)和留置權(quán)。因托運(yùn)人申報(bào)不實(shí)或者遺漏重要情況,造成承運(yùn)人損失的,托運(yùn)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。托運(yùn)人應(yīng)當(dāng)按照定的方式包裝貨物。對(duì)包裝方式?jīng)]有約定或者約定不明確的,適用《合同法》第156條的規(guī)定。托運(yùn)人違反包裝的規(guī)定的,承運(yùn)人可以拒絕運(yùn)輸。D選項(xiàng)錯(cuò)誤。26.某建筑工程在城市住宅區(qū)內(nèi)，主體結(jié)構(gòu)施工階段建筑公司擬進(jìn)行混凝土澆筑，使用的機(jī)械設(shè)備可能產(chǎn)生噪聲污染，建筑公司必須在澆注施工()日以前向工程所在地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門申報(bào)該工程的相關(guān)情況。A、3B、5C、10D、15答案：D解析：《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，在城市市區(qū)范圍內(nèi)，建筑施工過程中使用機(jī)械設(shè)備，可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工15日以前向工程所在地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門申報(bào)該工程的項(xiàng)目名稱、施工場所和期限、可能產(chǎn)生的環(huán)境噪聲值以及所采取的環(huán)境噪聲污染防治措施的情況。27.企業(yè)首次申請(qǐng)、增項(xiàng)申請(qǐng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)，不考核企業(yè)()，其資質(zhì)等級(jí)按照最低資質(zhì)等級(jí)核定。A、工程業(yè)績B、注冊(cè)資本C、技術(shù)人員情況D、技術(shù)裝備情況答案：A解析：建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》中規(guī)定，建筑業(yè)企業(yè)可以申請(qǐng)一項(xiàng)或多項(xiàng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)；企業(yè)首次申請(qǐng)、增項(xiàng)申請(qǐng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)最低等級(jí)資質(zhì)。企業(yè)申請(qǐng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)，應(yīng)當(dāng)提交以下材料：（1）建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申請(qǐng)表及相應(yīng)的電子文檔；（2）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件；（3）企業(yè)章程復(fù)印件；（4）企業(yè)資產(chǎn)證明文件復(fù)印件；（5）企業(yè)主要人員證明文件復(fù)印件；（6）企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求的技術(shù)裝備的相應(yīng)證明文件復(fù)印件；（7）企業(yè)安全生產(chǎn)條件有關(guān)材料復(fù)印件；（8）按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)提交的其他材料。28.某建筑公司承包了某工程，該工程計(jì)劃于5月15日開工，該建筑公司在5月5日與保險(xiǎn)公司簽訂了建筑職工意外傷害保險(xiǎn)合同，5月8日，該建筑公司工作人員在巡視工地現(xiàn)場時(shí)發(fā)生了意外事故，建筑公司擬向保險(xiǎn)公司索賠，此時(shí)保險(xiǎn)公司承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任的期限起算時(shí)間應(yīng)為()。A、5月5日B、5月8日C、5月15日D、6月15日答案：C解析：（一）建筑意外傷害保險(xiǎn)的范圍、保險(xiǎn)期限和最低保險(xiǎn)金額保險(xiǎn)期限應(yīng)涵蓋工程項(xiàng)目開工之日到工程竣工驗(yàn)收合格日。提前竣工的，保險(xiǎn)責(zé)任自行終止。因延長工期的，應(yīng)當(dāng)辦理保險(xiǎn)順延手續(xù)。29.公民的作品，其發(fā)表權(quán)、使用權(quán)和獲得報(bào)酬權(quán)的保護(hù)期，()。A、為50年B、為70年C、不受限制D、為作者終生及其死后50年答案：D解析：民的作品，其發(fā)表權(quán)、使用權(quán)和獲得報(bào)酬權(quán)的保護(hù)期，為作者終生及其死后50年。30.甲建筑公司是某施工項(xiàng)目的施工總承包單位，乙建筑公司是其分包單位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工項(xiàng)目發(fā)生了生產(chǎn)安全事故，應(yīng)由()向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。A、甲建筑公司或乙建筑公司B、甲建筑公司C、乙建筑公司D、甲建筑公司和乙建筑公司答案：B解析：實(shí)施總承包的建設(shè)工程，由總承包單位負(fù)責(zé)上報(bào)事故。31.甲施工企業(yè)與乙建筑設(shè)備租賃公司簽訂的腳手架租賃合同到期后，甲施工企業(yè)繼續(xù)使用并向乙建筑設(shè)備租賃公司繳納了租金，乙建筑設(shè)備租賃公司也接受了甲施工企業(yè)繳納的租金。關(guān)于甲、乙的行為，下列說法正確的是()。A、該合同屬于租賃合同，必須采用書面形式，甲、乙的行為無效B、該合同屬于建設(shè)工程合同，必須采用書面形式，甲、乙的行為無效C、甲、乙的行為有效，但由于未簽訂書面的合同，續(xù)期租賃合同未成立D、甲、乙的行為有效，由于乙建筑設(shè)備租賃公司已經(jīng)接受了甲施工企業(yè)的實(shí)際履行，續(xù)期租賃合同成立答案：D解析：定期租賃合同期限屆滿，承租人繼續(xù)使用租賃物，出租人沒有提出異議的，原租賃合同繼續(xù)有效，但租賃期限為不定期。32.在某建設(shè)項(xiàng)目施工中形成的下列債權(quán)中，不屬于合同之債的是()。A、施工單位與材料供應(yīng)商訂立合同B、施工現(xiàn)場的磚塊墜落砸傷現(xiàn)場外的行人C、施工單位向材料供應(yīng)商支付材料款D、材料供應(yīng)商向施工單位交付材料答案：B解析：侵權(quán)之債中，最常見的是施工單位的施工活動(dòng)產(chǎn)生的侵權(quán)。如施工噪聲或者廢水廢棄物排放等擾民，可能對(duì)工地附近的居民構(gòu)成侵權(quán)。此時(shí)，居民是債權(quán)人，施工單位或者建設(shè)單位是債務(wù)人33.某建筑公司與應(yīng)屆畢業(yè)的大學(xué)生王某以書面形式簽訂了一份為期2年的勞動(dòng)合同，關(guān)于小王的試用期，以下說法正確的是（）。A、不得約定試用期B、試用期不得超過1個(gè)月C、試用期不得超過2個(gè)月D、試用期不得超過6個(gè)月答案：C解析：《勞動(dòng)合同法》第十九條規(guī)定，勞動(dòng)合同期限三個(gè)月以上不滿一年的，試用期不得超過一個(gè)月；勞動(dòng)合同期限一年以上不滿三年的，試用期不得超過二個(gè)月；三年以上固定期限和無固定期限的勞動(dòng)合同，試用期不得超過六個(gè)月。在本題中，小王簽訂的合同期限是兩年，試用期不得超過二個(gè)月。綜上所述，本題的正確答案為C。34.根據(jù)《水污染防治法》，企業(yè)事業(yè)單位發(fā)生事故或者其他災(zāi)害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，應(yīng)當(dāng)立即啟動(dòng)本單位的應(yīng)急方案，采取應(yīng)急措施，并向（）的縣級(jí)以上地方人民政府或者環(huán)境保護(hù)主管部門報(bào)告。（2015）A、單位所在地B、污染影響地C、單位登記地D、事故發(fā)生地答案：D解析：《水污染防治法》規(guī)定，企業(yè)事業(yè)單位發(fā)生事故或者其他突發(fā)性事件，造成可能或者可能造成水污染事故的，應(yīng)當(dāng)立即啟動(dòng)本單位的應(yīng)急方案，采取應(yīng)急措施，并向事故發(fā)生地的縣級(jí)以上地方人民政府或者環(huán)境保護(hù)主管部門報(bào)告。735.在正常使用條件下，以下關(guān)于建設(shè)工程最低保修的期限說法，正確的是（）。A、外墻面的防滲漏為5年B、供熱與供冷系統(tǒng)為2年C、屋面防水工程為3年D、地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)工程為永久答案：A解析：《質(zhì)量條例》規(guī)定，在正常使用條件下，建設(shè)工程的最低保修期限為：(1)基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年；(3)供熱與供冷系統(tǒng)，為2個(gè)采暖期、供冷期；(4)電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，為2年。約定可以高于法定。36.人民法院可以根據(jù)具體情況對(duì)不同的證據(jù)采用不同的保全方法，下列行為不是證據(jù)保全方法的是（）。A、沒收B、扣押C、查封D、勘驗(yàn)答案：A解析：2007年建設(shè)工程法規(guī)真題第56題根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》的規(guī)定，人民法院進(jìn)行證據(jù)保全，可以根據(jù)具體情況，采取查封、扣押、拍照、錄音、錄像、復(fù)制、鑒定、勘驗(yàn)、制作筆錄等方法。本題為選非題，綜上所述，本題正確答案為A。37.根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)消防工作的意見》，施工企業(yè)消防安全第一責(zé)任人是其（）。(2015真題)A、專職安全員B、法定代表人C、專職消防安全員D、施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答案：B解析：本題考查的是施工單位消防安全責(zé)任人和消防安全職責(zé)?！秶鴦?wù)院關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)消防工作的意見》中規(guī)定，機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位法定代表人是本單位消防安全第一責(zé)任人。38.延付或者拒付租金的訴訟時(shí)效期間為（）年。A、1B、2C、4D、20答案：A解析：本題考查的是民事訴訟時(shí)效的規(guī)定。下列訴訟時(shí)效期間為1年：身體受到傷害要求賠償?shù)?；延付或拒付租金的；出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的；寄存財(cái)物被丟失或損毀的。39.某施工單位將工程轉(zhuǎn)包，給建設(shè)單位造成10萬元損失，則該施工單位不可能承擔(dān)的法律責(zé)任是()。A、賠償損失B、對(duì)主要負(fù)責(zé)人判處有期徒刑C、降低資質(zhì)等級(jí)D、責(zé)令停業(yè)整頓答案：B解析：包、違法分包等行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任?！督ㄖā芬?guī)定，承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級(jí)；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書。40.根據(jù)《建設(shè)施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》,已取得安全生產(chǎn)許可證的施企業(yè)發(fā)生重大安全事故所產(chǎn)生的法律后果是()A、暫扣安全生產(chǎn)許可證并限期整頓B、責(zé)令停止生產(chǎn),并處罰款C、撤銷安全生產(chǎn)許可證D、吊銷安全生產(chǎn)許可證答案：A解析：已取得安全生產(chǎn)許可證的建筑施企業(yè)，發(fā)生重大安全事故的，暫扣安全生產(chǎn)許可證并限期整改41.（2019年真題）建設(shè)項(xiàng)目完工后，施工企業(yè)已提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，如建設(shè)單位未組織竣工驗(yàn)收，當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭議的，該項(xiàng)目的竣工日期（）。A、相應(yīng)順延B、以施工企業(yè)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為準(zhǔn)C、以合同約定的計(jì)劃竣工日期為準(zhǔn)D、以實(shí)際通過竣工驗(yàn)收之日為準(zhǔn)答案：B解析：P130-135當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理:(1)建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期；(2)承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期；(3)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。42.下列法律行為成立的是()。A、某代理人超越代理權(quán)限為施工企業(yè)購買了硅酸鹽水泥，后施工企業(yè)進(jìn)行了追認(rèn)B、施工單位為了給建設(shè)單位節(jié)省投資，自行修改了施工圖樣C、某建筑企業(yè)將建筑外墻裝飾工程承包給了某一無施工資質(zhì)的涂料廠D、某個(gè)體建筑隊(duì)掛靠某建筑施工企業(yè)進(jìn)行施工答案：A解析：代理人對(duì)無權(quán)代理人實(shí)施的行為如果予以追認(rèn)的，則無權(quán)代理轉(zhuǎn)化為有權(quán)代理。43.法律效力等級(jí)是正確適用法律的關(guān)鍵，下述法律效力排序正確的是（）。A、國際條約>憲法>行政法規(guī)>司法解釋B、法律>行政法規(guī)>地方性法規(guī)>部門規(guī)章C、行政法規(guī)>部門規(guī)章>地方性法規(guī)>地方政府規(guī)章D、憲法>法律>行政法規(guī)>地方政府規(guī)章答案：D解析：憲法是具有最高法律效力的根本大法，具有最高的法律效力。憲法作為根本法，還是其他立法活動(dòng)的最高法律依據(jù)。根據(jù)上位法優(yōu)于下位法的原則，法律的效力是僅次于憲法而高于其他法的形式。行政法規(guī)的法律地位和法律效力僅次于憲法和法律，高于地方性法規(guī)和部門規(guī)章。地方性法規(guī)的效力高于本級(jí)和下級(jí)地方政府規(guī)章。因此，法律效力應(yīng)是憲法＞法律＞行政法規(guī)＞地方政府規(guī)章。綜上所述，本題正確答案為D。44.注冊(cè)建造師擔(dān)任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，在其承建的工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收手續(xù)辦結(jié)前，可以變更注冊(cè)至另一個(gè)企業(yè)的情形是（）。2017真題A、同一工程分期施工B、發(fā)包方同意更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人C、承包方同意更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人D、停工超過120天承包方認(rèn)為需要調(diào)整的答案：B解析：本題考查的是建造師的受聘單位和執(zhí)業(yè)崗位范圍。注冊(cè)建造師擔(dān)任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人期間原則上不得更換。如發(fā)生下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)辦理書面交接手續(xù)后更換施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：（1）發(fā)包方與注冊(cè)建造師受聘企業(yè)已解除承包合同的；（2）發(fā)包方同意更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的；（3）因不可抗力等特殊情況必須更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的。45.A水泥場將應(yīng)該發(fā)給B建筑公司的2000t水泥發(fā)給了C路橋公司，3日后，A水泥場向C路橋公司索取這批水泥。所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系是()。A、不當(dāng)?shù)美畟鵅、侵權(quán)之債C、無因管理之債D、合同之債答案：A解析：本題涉及的考點(diǎn)是不當(dāng)?shù)美?。不?dāng)?shù)美?，是指沒有法律上或者合同上的依據(jù)，有損于他人利益而自身取得利益的行為。由于不當(dāng)?shù)美斐伤死娴膿p害，因此在得利者與受害者之間形成債的關(guān)系。得利者應(yīng)當(dāng)將所得的不當(dāng)利益返還給受損失的人。46.關(guān)于勞務(wù)派遣的說法，正確的是（）。2016A、甲可以被勞務(wù)派遣公司派到某施工企業(yè)擔(dān)任安全員B、乙可以被勞務(wù)派遣公司派到某公司做臨時(shí)性工作1年以上C、丙在無工作期間，其所屬勞務(wù)派遣公司不再向其支付工資D、勞務(wù)派遣協(xié)議中應(yīng)當(dāng)載明社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的數(shù)額答案：D解析：本題考查的是勞務(wù)派遣。選項(xiàng)A，勞務(wù)派遣人員只能在用工單位從事臨時(shí)性、輔助性或者替代性的工作，不能從事安全員的主要工作；選項(xiàng)B，臨時(shí)性崗位是指存續(xù)時(shí)間不超過6個(gè)月的工作崗位；選項(xiàng)C，被派遣勞動(dòng)者在無工作期間，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)按照所在地人民政府規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，向其按月支付報(bào)酬。47.2014年6月10日,某施工企業(yè)委托某專利事務(wù)所申請(qǐng)專利。6月12日該專利事務(wù)所向國家專利局郵寄申請(qǐng)文件,6月15日國家專利局收到該文件。2014年6月16日,國家專利局作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定并予以公告。該專利權(quán)屆滿的期限是（）。2017真題A、2024年6月12日B、2024年6月15日C、2034年6月12日D、2035年6月16日答案：C解析：本題考查的是專利權(quán)。首先，發(fā)明專利權(quán)的期限為20年，如果申請(qǐng)文件是郵寄的，以寄出的郵戳日為申請(qǐng)日。所以期滿時(shí)間為2014年6月12日加20年，即2034年6月12日。48.關(guān)于表見代理的說法，正確的是（）。2018真題A、表見代理屬于無權(quán)代理，對(duì)本人不發(fā)生法律效力B、本人承擔(dān)的表見代理產(chǎn)生的責(zé)任后，可以向無權(quán)代理人追償因代理行為而遭受的損失C、表見代理中，由行為人和本人承擔(dān)連帶責(zé)任D、第三人明知行為人無權(quán)代理仍與之實(shí)施民事行為，構(gòu)成表見代理答案：B解析：本題考查的是表見代理。A選項(xiàng)錯(cuò)誤，表見代理對(duì)本人產(chǎn)生有權(quán)代理的效力；選項(xiàng)C錯(cuò)誤，表見代理是由本人承擔(dān)法律后果的代理行為；選項(xiàng)D錯(cuò)誤，如果相對(duì)人明知行為人無代理權(quán)而仍與之實(shí)施民事行為，則相對(duì)人為主觀惡意，不構(gòu)成表見代理。49.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)當(dāng)通知建設(shè)單位和（）。A、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)B、勘察單位C、建設(shè)行政主管部門D、設(shè)計(jì)單位答案：A解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工單位必須建立、健全施工質(zhì)量的檢驗(yàn)制度，嚴(yán)格工序管理，作好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)當(dāng)通知建設(shè)單位和建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。綜上所述，本題正確答案為A。50.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在（）向規(guī)劃部門提出規(guī)劃驗(yàn)收申請(qǐng)。A、竣工驗(yàn)收前B、竣工驗(yàn)收同時(shí)C、竣工驗(yàn)收后6個(gè)月內(nèi)D、竣工驗(yàn)收后1個(gè)月內(nèi)答案：C解析：根據(jù)《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》的規(guī)定，縣級(jí)以上地方人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門按照國務(wù)院規(guī)定對(duì)建設(shè)工程是否符合規(guī)劃條件予以核實(shí)。未經(jīng)核實(shí)或者經(jīng)核實(shí)不符合規(guī)劃條件的，建設(shè)單位不得組織竣工驗(yàn)收。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在竣工驗(yàn)收后六個(gè)月內(nèi)向城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門報(bào)送有關(guān)竣工驗(yàn)收資料。綜上所述，本題的正確答案為C。51.勞動(dòng)合同補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)中的月工資是指勞動(dòng)者在勞動(dòng)合同解除或終止前（）個(gè)月的平均工資。A、3B、6C、10D、12答案：D解析：《勞動(dòng)合同法》規(guī)定，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償按勞動(dòng)者在本單位工作的年限，每滿一年支付一個(gè)月工資的標(biāo)準(zhǔn)向勞動(dòng)者支付。六個(gè)月以上不滿一年的，按一年計(jì)算；不滿六個(gè)月的，向勞動(dòng)者支付半個(gè)月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。勞動(dòng)者月工資高于用人單位所在直轄市、設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府公布的本地區(qū)上年度職工月平均工資三倍的，向其支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)按職工月平均工資三倍的數(shù)額支付，向其支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)哪晗拮罡卟怀^十二年。本條所稱月工資是指勞動(dòng)者在勞動(dòng)合同解除或者終止前十二個(gè)月的平均工資。綜上所述，本題正確答案為D。52.乙施工企業(yè)和丙施工企業(yè)聯(lián)合共同承包甲公司的建筑工程項(xiàng)目，由于聯(lián)合體管理不善，造成該建筑項(xiàng)目損失。關(guān)于共同承包責(zé)任的說法，正確的是（）。(2015真題)A、甲公司有權(quán)請(qǐng)求乙施工企業(yè)與丙施工企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任B、乙施工企業(yè)和丙施工企業(yè)對(duì)甲公司各承擔(dān)一半責(zé)任C、甲公司應(yīng)該向過錯(cuò)較大的一方請(qǐng)求賠償D、對(duì)于超過自己應(yīng)賠償?shù)哪遣糠址蓊~，乙施工企業(yè)和丙施工企業(yè)都不能進(jìn)行追償答案：A解析：本題考查的是建設(shè)工程共同承包的規(guī)定?！墩袠?biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，聯(lián)合體中標(biāo)的，聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)共同與招標(biāo)人簽訂合同，就中標(biāo)項(xiàng)目向招標(biāo)人承擔(dān)連帶責(zé)任?！督ㄖā芬惨?guī)定，共同承包的各方對(duì)承包合同的履行承擔(dān)連帶責(zé)任。53.某施工單位認(rèn)為工商行政管理部門對(duì)其罰款過重，向法院提起訴訟。法院經(jīng)過審理，認(rèn)為該行政處罰顯失公平。關(guān)于法院對(duì)該案的處理，下列說法中正確的是（）。A、由于該行政處罰并不違法，法院應(yīng)當(dāng)維持原判B、法院可以撤銷該行政處罰，并判決將罰款改為警告C、法院應(yīng)當(dāng)判決行政機(jī)關(guān)重新作出行政處罰D、法院可以直接判決減少部分罰款金額答案：D解析：2010年建設(shè)工程法規(guī)真題第50題本題主要考查行政訴訟的判決。1、維持判決：具體行政行為的證據(jù)確鑿，適用法律法規(guī)正確，符合法定程序的，法院作出維持判決。2、撤銷判決：主要適用于具體行政的主要證據(jù)不足；適用法律、法規(guī)錯(cuò)誤；違反法定程序；超越職權(quán)；濫用職權(quán)的情形。3、履行判決：滿足三個(gè)條件：被告負(fù)有履行某項(xiàng)義務(wù)的法定職責(zé)；被告沒有履行該法定職責(zé)；被告沒有履行法定職責(zé)無正當(dāng)理由。4、變更判決：（1）變更判決只針對(duì)行政處罰行為；（2）被訴處罰行為顯失公平。5、駁回原告訴訟請(qǐng)求判決：（1）原告訴被告不作為理由不成立；（2）被訴行為合法但不合理；（3）被訴行為合法，但因法律、政策變化需要變更或廢止；（4）其他情形。6、確認(rèn)判決：（1）被告不履行法定職責(zé)，但判決責(zé)令履行法定職責(zé)已無實(shí)際意義的；（2）被訴行為違法，但不具有可撤銷內(nèi)容的；（3）被訴行為依法不成立或無效的；（4）被訴行為違法，但撤銷將給國家利益和公共利益帶來重大損失的。本題中，施工單位認(rèn)為工商管理部門對(duì)其罰款過重，屬于行政處罰顯失公平的情形，法院應(yīng)作出變更判決。D項(xiàng)：屬于變更判決，所以D項(xiàng)正確。A項(xiàng)：屬于維持判決，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤。BC項(xiàng)：屬于撤銷判決，所以BC項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上所述，本題正確答案為D。54.甲建筑公司向乙水泥廠發(fā)出采購100噸水泥的要約,乙于10月1日寄出承諾信件。10月8日,信件寄至甲商場,時(shí)逢其法定代表人外出。10月9日,法定代表人知悉了該信內(nèi)容,遂于10月10日電傳告知乙收到承諾。該要約的生效時(shí)間是()。A、10月1日B、10月8日C、10月9日D、10月10日答案：B解析：《合同法》規(guī)定，要約到達(dá)受要約人時(shí)生效。承諾通知到達(dá)要約人時(shí)生效。承諾不需要通知的，根據(jù)交易習(xí)慣或者要約的要求作出承諾的行為時(shí)生效。55.無證經(jīng)營的包工頭王某的農(nóng)民工建筑隊(duì)，掛靠在具有二級(jí)資質(zhì)的某建筑公司下承包了一棟住宅樓工程，因工程質(zhì)量不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而給業(yè)主造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失，慈經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)由（）承擔(dān)賠償責(zé)任。A、王某B、某建筑公司C、某建筑公司和王某連帶D、雙方按事先約定答案：C解析：根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)轉(zhuǎn)讓、出借資質(zhì)證書或者以其他方式允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級(jí)；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書。對(duì)因該項(xiàng)承攬工程不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)造成的損失，建筑施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義的單位或者個(gè)人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。本題中，王某應(yīng)與建筑公司承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。綜上所述，本題的正確答案為C。56.某施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理李某在工程施工過程中訂立材料采購合同。承擔(dān)該合同付款責(zé)任的是（）。（2016）A、李某B、施工企業(yè)C、李某所屬施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理部D、施工企業(yè)法定代表人答案：B解析：項(xiàng)目經(jīng)理是施工企業(yè)的委托代理人，項(xiàng)目經(jīng)理以施工企業(yè)名義簽訂的采購合同，承擔(dān)付款義務(wù)的應(yīng)是施工企業(yè)。57.涉及保障人體健康、人身財(cái)產(chǎn)安全的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是（）。A、國家標(biāo)準(zhǔn)B、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)D、推薦性標(biāo)準(zhǔn)答案：C解析：2004年建設(shè)工程法規(guī)真題第32題根據(jù)《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》規(guī)定，國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)。保障人體健康，人身、財(cái)產(chǎn)安全的標(biāo)準(zhǔn)和法律、行政法規(guī)規(guī)定強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，其他標(biāo)準(zhǔn)是推薦性標(biāo)準(zhǔn)。綜上所述，本題正確答案是C。58.根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》，處于基坑降水階段的工地，宜優(yōu)先采用（）作為混凝土攪拌用水，養(yǎng)護(hù)用水，沖洗用水和部分生活用水。（2015A、地下水B、市政自來水C、雨水D、中水答案：A解析：非傳統(tǒng)水源利用：（1)優(yōu)先采用中水?dāng)嚢琛⒅兴B(yǎng)護(hù)，有條件的地區(qū)和工程應(yīng)收集雨水養(yǎng)護(hù)。（2)處于基坑降水階段的工地，宜優(yōu)先采用地下水作為混凝土攪拌用水、養(yǎng)護(hù)用水、沖洗用水和部分生活用水。（3)現(xiàn)場機(jī)具、設(shè)備、車輛沖洗，噴灑路面，綠化澆灌等用水，優(yōu)先采用非傳統(tǒng)水源，盡量不使用市政自來水。（4)大型施工現(xiàn)場，尤其是雨量充沛地區(qū)的大型施工現(xiàn)場建立雨水收集利用系統(tǒng)，充分收集自然降水用于施工和生活中適宜的部位。（5)力爭施工中非傳統(tǒng)水源和循環(huán)水的再利用量大于30%。859.根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)化法》，關(guān)于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的是（）。2018真題A、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過行業(yè)主管部門批準(zhǔn)B、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可以高于國家標(biāo)準(zhǔn)C、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)D、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)與團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)相符答案：B解析：本題考查的是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，作為組織生產(chǎn)的依據(jù)。已有國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，國家鼓勵(lì)企業(yè)制定嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在企業(yè)內(nèi)部適用。60.（2020年真題）關(guān)于仲裁和解的說法，正確的是（）。A、當(dāng)事人申請(qǐng)仲裁后達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)撤回仲裁申請(qǐng)B、當(dāng)事人達(dá)成和解協(xié)議，撤回仲裁申請(qǐng)后反悔的，不得再根據(jù)仲截協(xié)議申消仲裁C、當(dāng)事人申請(qǐng)仲裁后和解的，成當(dāng)在仲裁庭的主持下進(jìn)行D、仲裁庭可以根據(jù)當(dāng)事人的和解協(xié)議作出裁決書答案：D解析：P361-362當(dāng)事人申請(qǐng)仲裁后,可以自行和解。達(dá)成和解協(xié)議的,可以請(qǐng)求仲裁庭根據(jù)和解協(xié)議作出裁決書,也可以撤回仲裁申請(qǐng)。當(dāng)事人達(dá)成和解協(xié)議,撤回仲裁申請(qǐng)后反悔的,仍可以根據(jù)仲裁協(xié)議申請(qǐng)仲裁。仲裁庭在作出裁決前,可以根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求或者在征得當(dāng)事人同意的情況下按照其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞街鞒终{(diào)解。調(diào)解不成的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出裁決。調(diào)解達(dá)成協(xié)議的,仲裁庭應(yīng)當(dāng)制作調(diào)解書或者根據(jù)協(xié)議的結(jié)果制作裁決書。調(diào)解書與裁決書具有同等法律效力。調(diào)解書經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后,即發(fā)生法律效力。在調(diào)解書簽收前當(dāng)事人反悔的,仲裁庭應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出裁決。61.甲與乙訂立了一份施工項(xiàng)目的材料采購合同，貨款為40萬元，乙向甲支付定金4萬元，如任何一方不履行合同應(yīng)支付違約金6萬元。甲因?qū)⑹┕げ牧狭碣u他人而無法向乙完成交付，在乙提出的如下訴訟請(qǐng)求中，既能最大限度保護(hù)自己的利益，又能獲得法院支持的訴訟請(qǐng)求是（）。(2015真題)A、請(qǐng)求甲支付違約金6萬元B、請(qǐng)求甲雙倍返還定金8萬元C、請(qǐng)求甲支付違約金6萬元，同時(shí)請(qǐng)求返還支付的定金4萬元D、請(qǐng)求甲雙倍返還定金8萬元，同時(shí)請(qǐng)求甲支付違約金6萬元答案：C解析：本題考查的是違約責(zé)任及違約責(zé)任的免除。當(dāng)事人既主張約定違約金，又主張定金的，一方違約時(shí)，對(duì)方可以選擇適用違約金或定金條款。62.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，建設(shè)工程保修期自（）之日起計(jì)算。A、竣工驗(yàn)收合格B、交付使用C、發(fā)包方支付全部價(jià)款D、竣工驗(yàn)收備案答案：A解析：2012年建設(shè)工程法規(guī)真題第11題本題主要考查建設(shè)工程質(zhì)量的最低保修期。根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》40條規(guī)定：“在正常使用條件下，建設(shè)工程的最低保修期限為：（一）基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年；（三）供熱與供冷系統(tǒng)，為2個(gè)采暖期、供冷期；（四）電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，為2年。其他項(xiàng)目的保修期限由發(fā)包方與承包方約定。建設(shè)工程的保修期，自竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。”所以A正確，BCD錯(cuò)誤。綜上所述，本題正確答案為A。63.關(guān)于分包工程的稅法，正確的是（）。（2016）A、分包工程承包人在提供分包工程履約擔(dān)保后，不得要求分包工程發(fā)包人提供分包工程付款擔(dān)保B、中標(biāo)人可以自行決定將中標(biāo)項(xiàng)目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作分包給他人完成C、中標(biāo)人和分包人就分包項(xiàng)目向招標(biāo)人根據(jù)各自過錯(cuò)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任D、施工總承包的，建筑工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由總承包單位完成答案：D解析：選項(xiàng)A分包工程發(fā)包人可以就分包合同的履行，要求分包工程承包人提供分包工程履約擔(dān)保;分包工程承包人在提供擔(dān)保后，要求分包工程發(fā)包人同時(shí)提供分包工程付款擔(dān)保的，分包工程發(fā)包人應(yīng)當(dāng)提供。選項(xiàng)B中標(biāo)人按照合同約定或者經(jīng)招標(biāo)人同意，可以將中標(biāo)項(xiàng)目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作分包給他人完成。選項(xiàng)C，中標(biāo)人（總包）和分包人就分包工程對(duì)建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任。8-109。64.下列關(guān)于招標(biāo)代理的說法中正確的是()。A、招標(biāo)人自行辦理招標(biāo)事宜，應(yīng)當(dāng)由有關(guān)行政監(jiān)督部門批準(zhǔn)B、招標(biāo)人不可以自行選擇招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，必須由有關(guān)行政主管部門指定C、如果委托了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，則招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)有權(quán)辦理招標(biāo)工作的一切事宜D、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在資格許可和招標(biāo)人委托的范圍內(nèi)辦理招標(biāo)事宜答案：D解析：法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人自行辦理招標(biāo)事宜的，應(yīng)當(dāng)向有關(guān)行政監(jiān)督部門備案?！墩袠?biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，招標(biāo)人有權(quán)自行選擇招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，委托其辦理招標(biāo)事宜。按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在其資格許可和招標(biāo)人委托的范圍內(nèi)開展招標(biāo)代理業(yè)務(wù)，任何單位和個(gè)人不得非法干涉。65.合同當(dāng)事人雙方自訂立合同起，直到合同的履行、變更轉(zhuǎn)讓以及發(fā)生爭議時(shí)對(duì)糾紛的解決，都應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同履行的原則，按照《合同法》的規(guī)定，根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣善意地履行通知、協(xié)助和保密等附隨義務(wù)，體現(xiàn)了合同履行的（）。A、全面、適當(dāng)履行的原則B、遵循誠實(shí)信用的原則C、公平合理、促進(jìn)合同履行的原則D、當(dāng)事人一方不得擅自變更合同的原則答案：B解析：《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人行使權(quán)利、履行義務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則。誠實(shí)信用原則的主要內(nèi)容包括：（1）訂立合同時(shí)，不得有欺詐或其他違背誠實(shí)信用的行為；（2）履行合同義務(wù)時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣，履行及時(shí)通知、協(xié)助、提供必要條件、防止損失擴(kuò)大、保密等義務(wù)；（3）合同終止后，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易習(xí)慣，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)，也稱后契約義務(wù)。綜上所述，本題的正確答案為B。66.招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi)容是()。A、招標(biāo)項(xiàng)目的人員要求B、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求C、特定的生產(chǎn)供應(yīng)者D、限定為某市的施工單位答案：B解析：標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、對(duì)投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。67.國有資金占主導(dǎo)地位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定中標(biāo)人為()。A、排名第一的中標(biāo)候選人B、報(bào)價(jià)最高的中標(biāo)候選人C、報(bào)價(jià)最低的中標(biāo)候選人D、排名前三的中標(biāo)候選人擇優(yōu)選擇答案：A解析：《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》進(jìn)一步規(guī)定，國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力不能履行合同、不按照招標(biāo)文件要求提交履約保證金，或者被查實(shí)存在影響中標(biāo)結(jié)果的違法行為等情形，不符合中標(biāo)條件的，招標(biāo)人可以按照評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的中標(biāo)候選人名單排序依次確定其他中標(biāo)候選人為中標(biāo)人，也可以重新招標(biāo)。68.（2019年真題）根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，施工企業(yè)從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告A、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或者建設(shè)行政主管部門B、現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人C、現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者施工企業(yè)負(fù)責(zé)人D、縣級(jí)以上人民政府或者建設(shè)行政主管部門答案：C解析：P232-234《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。接到報(bào)告的人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以處理。69.某施工單位與建設(shè)單位簽訂了一個(gè)施工承包合同，合同中約定2011年12月5日竣工。2011年10月5日，該地區(qū)發(fā)生了地震，使得在建的工程坍塌，施工單位沒能按時(shí)交付工程，則施工單位沒能按時(shí)交付工程屬于（）。A、沒有違約，因?yàn)榈卣鹛鷮儆谕饨缫蛩兀c施工單位無關(guān)B、構(gòu)成違約，因?yàn)榭陀^上存在違約的事實(shí)C、沒有違約，因?yàn)槭遣豢煽沽λ鶎?dǎo)致，施工單位可以申請(qǐng)免除責(zé)任D、構(gòu)成違約，因?yàn)閺闹饔^上說施工單位并沒有保證好質(zhì)量，使其坍塌嚴(yán)重答案：C解析：根據(jù)《合同法》第一百一十七條的規(guī)定，因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。本法所稱不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。在本題中，地震屬于不可抗力，因地震導(dǎo)致無法按時(shí)交付工程的，屬于法定免責(zé)事由，施工單位將免于承擔(dān)違約責(zé)任。綜上所述，本題的正確答案為C。jin70.建筑物倒塌造成他人損害的,由（）承擔(dān)連帶責(zé)任A、所有人和建設(shè)單位B、使用人和建設(shè)單位C、建設(shè)單位和施工企業(yè)D、管理人和施工企業(yè)答案：C解析：本題考查的是合同與侵權(quán)之債。建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施倒塌造成他人損害的，由建設(shè)單位與施工單位承擔(dān)連帶責(zé)任。71.某施工企業(yè)準(zhǔn)備將一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利，導(dǎo)致該發(fā)明創(chuàng)造新穎性喪失的情形是（）。2016A、申請(qǐng)日前5個(gè)月被他人泄密的B、申請(qǐng)日前3個(gè)月在學(xué)術(shù)論文中發(fā)表的C、申請(qǐng)日當(dāng)日在規(guī)定的技術(shù)會(huì)議上首次發(fā)表的D、申請(qǐng)日前3個(gè)月在中國政府承認(rèn)的國際展覽會(huì)首次展出的答案：B解析：本題考查的是專利權(quán)。申請(qǐng)專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請(qǐng)日前6個(gè)月內(nèi)，有下列情形之一的，不喪失新穎性：（1）在中國政府主辦或者承認(rèn)的國際展覽會(huì)上首次展出的；（2）在規(guī)定的學(xué)術(shù)會(huì)議或者技術(shù)會(huì)議上首次發(fā)表的；（3）他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容的。故選項(xiàng)C是錯(cuò)誤的。jin72.某幕墻分包單位沒有按照審批方案搭設(shè)外圍腳手架，總承包單位安全人員發(fā)現(xiàn)后及時(shí)予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最終導(dǎo)致腳手架失穩(wěn)而發(fā)生坍塌事故致兩人死亡，則下列說法正確的是()。A、總承包單位承擔(dān)全部責(zé)任B、幕墻分包單位需承擔(dān)責(zé)任C、總、分包單位承擔(dān)連帶責(zé)任D、分包單位承擔(dān)主要責(zé)任答案：D解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，總承包單位和分包單位對(duì)分包工程的安全生產(chǎn)承擔(dān)連帶責(zé)任?！督ㄖā芬?guī)定分包單位向總承包單位負(fù)責(zé)，服從總承包單位對(duì)現(xiàn)場施工的安全生產(chǎn)管理?！督ㄔO(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》進(jìn)一步規(guī)定，分包單位應(yīng)服從總承包單位的安全生產(chǎn)管理，分包單位不服從管理導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的，由分包單位承擔(dān)主要責(zé)任。73.施工單位于6月1日提交工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，建設(shè)單位因故不予組織竣工驗(yàn)收；同年10月8日建設(shè)單位組織竣工驗(yàn)收時(shí)因監(jiān)理單位過錯(cuò)未能正常進(jìn)行；10月20日建設(shè)單位實(shí)際使用該工程，則施工單位承擔(dān)的保修期應(yīng)于()起計(jì)算。A、6月1日B、8月30日C、10月8日D、10月20日答案：A解析：2004年10月發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，當(dāng)事人對(duì)實(shí)際竣工日期有爭議的，按以下情形分別處理：(1)建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期；(2)承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交竣工報(bào)告之日為竣工日期；(3)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。74.某市政施工單位因特殊需要擬在某名人故居附近實(shí)施挖掘作業(yè)，該名人故居系省文物保護(hù)單位，則必須經(jīng)過（）批準(zhǔn)方可開工。A、省文物保護(hù)主管部門B、省建設(shè)行政主管部門C、省政府D、國家文物局答案：C解析：《文物保護(hù)法》規(guī)定，文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍內(nèi)不得進(jìn)行其他建設(shè)工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)。但是，因特殊情況需要在文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行其他建設(shè)工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)的，必須保證文物保護(hù)單位的安全，并經(jīng)核定公布該文物保護(hù)單位的人民政府批準(zhǔn)，在批準(zhǔn)前應(yīng)當(dāng)征得上一級(jí)人民政府文物行政部門同意；在全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行其他建設(shè)工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)的，必須經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準(zhǔn)，在批準(zhǔn)前應(yīng)當(dāng)征得國務(wù)院文物行政部門同意。綜上所述，本題正確答案為C。75.在建設(shè)工程知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的民事責(zé)任中，最主要的是()。A、恢復(fù)原狀B、停止侵害C、賠禮道歉D、賠償損失答案：D解析：建設(shè)工程知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的民事責(zé)任中，最主要的還是賠償損失。76.甲公司把A、B兩棟樓工程發(fā)包給乙公司施工，乙公司私下把B樓的施工任務(wù)轉(zhuǎn)包給丙公司，丙公司又把B樓的外裝修工程分包給丁施工隊(duì)完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工隊(duì)沒有拿到工程款，準(zhǔn)備起訴。下面的說法中，不正確的是（）。A、丁施工隊(duì)是B樓外裝修工程的實(shí)際施工人B、甲公司沒把工程款給實(shí)際施工人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)還款責(zé)任C、丁施工隊(duì)可以起訴丙公司、乙公司及甲公司D、丁施工隊(duì)只可以起訴丙公司答案：D解析：根據(jù)《合同法》的規(guī)定，總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。禁止分包單位將其承包的工程再分包。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》的規(guī)定，實(shí)際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價(jià)款范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任。本案中，甲公司是發(fā)包人，乙公司是總承包人也是轉(zhuǎn)包人，丙公司是違法分包人，丁施工隊(duì)是實(shí)際施工人。因此，根據(jù)上述規(guī)定，丁施工隊(duì)可以以甲公司、乙公司、丙公司為被告；對(duì)于丁公司尚未拿到的工程款，甲公司應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。因此，D項(xiàng)丙可以起訴發(fā)包人、轉(zhuǎn)包人和違法分包人，故D項(xiàng)說法錯(cuò)誤；ABC項(xiàng)符合上述規(guī)定。本題為選非題，綜上所述，本題的正確答案為D。77.以下關(guān)于仲裁開庭審理程序的表述中，不正確的是()。A、申請(qǐng)人經(jīng)傳票傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭的，視為撤回仲裁申請(qǐng)B、申請(qǐng)人未經(jīng)法庭許可中途退庭的，視為撤回仲裁申請(qǐng)C、被申請(qǐng)人經(jīng)傳票傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭的，可以延期另行安排開庭D、被申請(qǐng)人未經(jīng)法庭許可中途退庭的，可以缺席審理并裁決答案：C解析：仲裁庭可以作出缺席裁決。申請(qǐng)人無正當(dāng)理由開庭時(shí)不到庭的，或在開庭審理時(shí)未經(jīng)仲裁庭許可中途退庭的，視為撤回仲裁申請(qǐng)；被申請(qǐng)人無正當(dāng)理由開庭時(shí)不到庭的，或在開庭審理時(shí)未經(jīng)仲裁庭許可中途退庭的，仲裁庭可以進(jìn)行缺席判決。78.某工程需租用鋼管，雙方約定租賃期限為8個(gè)月，則下列關(guān)于該租賃合同的說法，錯(cuò)誤的是（）。A、應(yīng)以書面方式訂立B、若以口頭方式訂立，則租賃期視為6個(gè)月C、若以口頭方式訂立，出租人可隨時(shí)解除合同D、若以口頭方式訂立，承租人可隨時(shí)解除合同答案：B解析：2007年建設(shè)工程法規(guī)真題第53題AB項(xiàng)：《合同法》規(guī)定，租賃期限六個(gè)月以上的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。當(dāng)事人未采用書面形式的，視為不定期租賃。所以B項(xiàng)表述錯(cuò)誤，A項(xiàng)表述正確。CD項(xiàng)：對(duì)于不定期租賃合同，當(dāng)事人可以隨時(shí)解除合同，但出租人解除合同應(yīng)當(dāng)在合理期限之前通知承租人。所以CD項(xiàng)表述正確。本題為選非題，綜上所述，本題正確答案為B。79.根據(jù)《節(jié)約能源法》規(guī)定，對(duì)于已經(jīng)建成的建筑工程，不符合建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的()。A、不得批準(zhǔn)開工建設(shè)B、應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止施工C、應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期改正D、不得銷售或使用答案：D解析：《節(jié)約能源法》規(guī)定，不符合建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的建筑工程，建設(shè)主管部門不得批準(zhǔn)開工建設(shè)；已經(jīng)開工建設(shè)的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止施工、限期改正；已經(jīng)建成的，不得銷售或者使用。80.根據(jù)《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人對(duì)合同變更的內(nèi)容約定不明確的，推定為（）。A、未變更B、重新協(xié)定C、原則上變更D、變更答案：A解析：根據(jù)《合同法》的規(guī)定，當(dāng)事人協(xié)商一致，可以變更合同。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，依照其規(guī)定。當(dāng)事人對(duì)合同變更的內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更。綜上所述，本題的正確答案為A。81.關(guān)于工程建設(shè)中民事責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）。2017真題A、發(fā)包人按照“折價(jià)返還”的規(guī)則支付工程價(jià)款應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格B、承擔(dān)民事責(zé)任的方式多樣，可以單獨(dú)適用，也可以合并適用C、施工合同中承擔(dān)民事責(zé)任是行政處罰的前提D、罰款是民事責(zé)任的承擔(dān)方式之一答案：B解析：本題考查的是建設(shè)工程民事責(zé)任的種類及承擔(dān)方式。承包人已經(jīng)施工完成的工程，發(fā)包人按照“折價(jià)返還”的規(guī)則支付工程價(jià)款。主要是兩種方式：一是參照無效合同中的約定價(jià)款；二是按當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)、定額量據(jù)實(shí)結(jié)算。《民法通則》規(guī)定，承擔(dān)民事責(zé)任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨礙；（3）消除危險(xiǎn)；（4）返還財(cái)產(chǎn)；（5）恢復(fù)原狀；（6）修理、重作、更換；（7）賠償損失；（8）支付違約金；（9）消除影響、恢復(fù)名譽(yù)；（10）賠禮道歉。以上承擔(dān)民事責(zé)任的方式，可以單獨(dú)適用，也可以合并適用。罰款是行政處罰之一。82.下列案件調(diào)解達(dá)成協(xié)議，人民法院應(yīng)當(dāng)制作調(diào)解書的是（）。A、調(diào)解和好的離婚案件B、調(diào)解維持收養(yǎng)關(guān)系的案件C、能夠即時(shí)履行的案件D、調(diào)解解決租賃合同糾紛的案件答案：D解析：下列案件調(diào)解達(dá)成協(xié)議，人民法院可以不制作調(diào)解書：（一）調(diào)解和好的離婚案件；（二）調(diào)解維持收養(yǎng)關(guān)系的案件；（三）能夠即時(shí)履行的案件；（四）其他不需要制作調(diào)解書的案件。綜上所述，本題正確答案為D。83.施工單位向電梯生產(chǎn)公司訂購兩部A型電梯，并要求5日內(nèi)交貨。電梯生產(chǎn)公司回函表示如果延長1周可如約供貨。根據(jù)《合同法》，電梯生產(chǎn)公司的回函屬于（）。A、要約邀請(qǐng)B、承諾C、部分承諾D、新要約答案：D解析：2010年建設(shè)工程法規(guī)真題第28題本題主要考查承諾。承諾的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與要約的內(nèi)容一致。受要約人對(duì)要約的內(nèi)容作出實(shí)質(zhì)性變更的，為新要約。有關(guān)合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、履行地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任和解決爭議方法等的變更，是對(duì)要約內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性變更。本題中，電梯公司回函表示如果延長1周可如約供貨，屬于對(duì)履行期限的變更，是實(shí)質(zhì)性變更，因此屬于新要約。綜上所述，本題正確答案為D。84.下面關(guān)于訴訟時(shí)效期間的表述中，不正確的是（）。A、訴訟時(shí)效期間一般為2年B、訴訟時(shí)效期間一般為3年，法律另有規(guī)定的除外C、國際貨物買賣合同爭議，訴訟時(shí)效期間為4年D、就海上貨物運(yùn)輸向承運(yùn)人要求賠償?shù)恼?qǐng)求權(quán)，訴訟時(shí)效期間為1年答案：A解析：普通民事訴訟時(shí)效期間一般為3年，但法律另有規(guī)定的除外。85.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，投標(biāo)人補(bǔ)充、修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件，并書面通知招標(biāo)人的時(shí)間期限應(yīng)在（）。A、評(píng)標(biāo)截止時(shí)間前B、評(píng)標(biāo)開始前C、提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前D、投標(biāo)有效期內(nèi)答案：C解析：2013年建設(shè)工程法規(guī)真題第36題本題考查的知識(shí)點(diǎn)是投標(biāo)文件。《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，投標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，可以補(bǔ)充、修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件，并書面通知投標(biāo)人。補(bǔ)充、修改的內(nèi)容為投標(biāo)文件的組成部分。綜上所述，C項(xiàng)正確。86.根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn),建設(shè)工程施合同屬于()A、有名合同、雙務(wù)合同、有償合同B、有名合同、雙務(wù)合同、不要式合同C、無名合同、單務(wù)合同、要式合同D、有名合同、單務(wù)合同、要式合同答案：A解析：根據(jù)法律是否明文規(guī)定了一定合同的名稱，可以將合同分為有名合同與無名合同。有名合同又稱典型合同），是指法律上已經(jīng)確定了一定的名稱及具體規(guī)則的合同?！啊逗贤ā分兴?guī)定的15類合同，都屬于有名合同，如建設(shè)工程合同等。雙務(wù)合同，是指當(dāng)事人雙方互負(fù)對(duì)待給付義務(wù)的合同，即雙方當(dāng)事人互享債權(quán)、互負(fù)債務(wù)，一方的合同權(quán)利正好是對(duì)方的合同義務(wù)，彼此形成對(duì)價(jià)關(guān)系。例如，建設(shè)工程施工合同中，承包人有獲得工程價(jià)款的權(quán)利，而發(fā)包人則有按約支付工程價(jià)款的義務(wù)。大部分合同都是雙務(wù)合同。有償合同，是指一方通過履行合同義務(wù)而給對(duì)方某種利益，對(duì)方要得到該利益必須支付相應(yīng)代價(jià)的合同，如建設(shè)工程合同等。87.甲建筑公司為本公司所有的挖掘機(jī)投保了財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，保險(xiǎn)金額為700萬元，不久建筑公司發(fā)生火災(zāi)，被保險(xiǎn)的挖掘機(jī)全部燒毀。經(jīng)有關(guān)部門勘察評(píng)估，這些挖掘機(jī)總價(jià)值為600萬元，于是保險(xiǎn)公司應(yīng)賠付給建筑公司的金額為()萬元。A、700B、350C、600D、650答案：C解析：本題主要考察的是：計(jì)算損失大小。保險(xiǎn)單上載明的保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)全部損失，應(yīng)當(dāng)按照全損進(jìn)行保險(xiǎn)索賠。保險(xiǎn)單上載明的保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)沒有全部損失，應(yīng)當(dāng)按照部分損失進(jìn)行保險(xiǎn)索賠。88.評(píng)標(biāo)委員會(huì)在對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審中，發(fā)現(xiàn)招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法不盡合理，不利于擇優(yōu)選定中標(biāo)人，則評(píng)標(biāo)委員會(huì)正確的做法是()。A、嚴(yán)格按照招標(biāo)文件確定的標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評(píng)審B、修改或者調(diào)整招標(biāo)文件確定的標(biāo)準(zhǔn)和方法并告知投標(biāo)人補(bǔ)充投標(biāo)后進(jìn)行評(píng)審C、修改或者調(diào)整招標(biāo)文件確定的標(biāo)準(zhǔn)和方法后進(jìn)行評(píng)審D、宣布此次招標(biāo)投標(biāo)作廢，重新進(jìn)行招標(biāo)答案：A解析：本題考察的是：評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容作必要的澄清或者說明，但是澄清或者說明不得超出投標(biāo)文件的范圍或者改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較；《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》進(jìn)一步規(guī)定，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)依照招標(biāo)投標(biāo)法和本條例的規(guī)定，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，客觀、公正地對(duì)投標(biāo)文件提出評(píng)審意見。招標(biāo)文件沒有規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法不得作為評(píng)標(biāo)的依據(jù)。89.建設(shè)節(jié)能分部工程驗(yàn)收會(huì)議由()主持。（2012）A、建筑節(jié)能工程分包人B、總監(jiān)理工程師C、總承包人D、建設(shè)單位法定代表人答案：B解析：建筑節(jié)能工程驗(yàn)收的程序和組織應(yīng)遵守《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300)，并符合下列規(guī)定：(1)節(jié)能工程的檢驗(yàn)批驗(yàn)收和隱蔽工程驗(yàn)收應(yīng)由監(jiān)理工程師主持，施工單位相關(guān)專業(yè)的質(zhì)量檢查員與施工員參加;(2)節(jié)能分項(xiàng)工程驗(yàn)收應(yīng)由監(jiān)理工程師主持，施工單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)專業(yè)的質(zhì)量檢查員、施工員參加，必要時(shí)，可邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位相關(guān)專業(yè)的人員參加;(3)節(jié)能分部工程驗(yàn)收應(yīng)由總監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)主持，施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)專業(yè)的質(zhì)量檢查員、施工員參加，施工單位的質(zhì)量或者技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)參加，設(shè)計(jì)單位節(jié)能設(shè)計(jì)人員應(yīng)參加。建設(shè)節(jié)能分部工程驗(yàn)收由監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)主持驗(yàn)收會(huì)議，組織施工單位相關(guān)人員、設(shè)計(jì)單位節(jié)能設(shè)計(jì)人員對(duì)節(jié)能工程質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收各方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查提出整改意見。1890.（2020年真題）根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳《關(guān)于做好工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格“掛證”等違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治工作的補(bǔ)充通知》，下列實(shí)際工作單位與注冊(cè)單位一致，但社會(huì)保險(xiǎn)微納單位與注冊(cè)單位不一致的人員，原則上不認(rèn)定為“掛證"的是（）。A、某國有企業(yè)改制，按該企業(yè)政策內(nèi)退，但仍由該企業(yè)繳納社會(huì)保險(xiǎn)的職工B、在某造價(jià)咨詢公司注冊(cè)年實(shí)際工作，但由某商貿(mào)公司繳納社會(huì)保險(xiǎn)的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)人員C、某城建大學(xué)所屬設(shè)計(jì)院聘用的該校在職教師D、在某監(jiān)理公司注冊(cè)并實(shí)際工作，但由某勞務(wù)公司繳納社會(huì)保險(xiǎn)的因征地拆遷暫無居所的人員答案：C解析：P83-85（1）達(dá)到法定退休年齡正式退休和依法提前退休的;

（2）因事業(yè)單位改制等原因保留事業(yè)單位身份,實(shí)際工作單位為所在事業(yè)單位下屬企業(yè),社會(huì)保險(xiǎn)由該事業(yè)單位繳納的;

（3）屬于大專院校所屬勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程造價(jià)單位聘請(qǐng)的本校在職教師或科研人員,社會(huì)保險(xiǎn)由所在院校繳納的;

（4）屬于軍隊(duì)自主擇業(yè)人員的;

（5）因企業(yè)改制、征地拆遷等買斷社會(huì)保險(xiǎn)的;

（6）有法律法規(guī)、國家政策依據(jù)的其他情形。91.甲施工企業(yè)與乙預(yù)制構(gòu)件加工廠簽訂了承攬合同，合同約定由甲提供所需材料和圖紙。2018真題關(guān)于該合同主體權(quán)利義務(wù)的說法，正確的是（）。2018真題A、未經(jīng)甲許可，乙不得留存復(fù)制品或技術(shù)資料B、沒有約定報(bào)酬支付期限的，甲應(yīng)當(dāng)先行預(yù)付C、因甲提供的圖紙不合理導(dǎo)致?lián)p失的，甲與乙承擔(dān)連帶責(zé)任D、乙發(fā)現(xiàn)甲提供的材料不合格，遂自行更換為自己確認(rèn)合格的材料答案：A解析：本題考查的是承攬合同的法律規(guī)定。沒有約定報(bào)酬支付期限的，可以協(xié)議補(bǔ)充；因甲提供的圖紙不合理導(dǎo)致?lián)p失的，甲承擔(dān)責(zé)任；乙發(fā)現(xiàn)甲提供的材料不合格，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲。92.2012年4月2日職工張某按照《職業(yè)病防治法》的規(guī)定被鑒定為職業(yè)病，則所在單位應(yīng)當(dāng)最遲于()，向統(tǒng)籌地區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門提出工傷認(rèn)定申請(qǐng)。A、2012年4月16日B、2012年5月1日C、2012年5月16日D、2012年5月21日答案：B解析：工傷認(rèn)定申請(qǐng)職工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被診斷、鑒定為職業(yè)病，所在單位應(yīng)當(dāng)自事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起30日內(nèi)，向統(tǒng)籌地區(qū)勞動(dòng)保障行政部門提出工傷認(rèn)定申請(qǐng)。遇有特殊情況，經(jīng)報(bào)勞動(dòng)保障行政部門同意，申請(qǐng)時(shí)限可以適當(dāng)延長。93.下列法律責(zé)任的承擔(dān)方式中，屬于行政責(zé)任承擔(dān)方式的是（）。A、支付違約金B(yǎng)、罰款C、拘役D、沒收財(cái)產(chǎn)答案：B解析：A屬于民事責(zé)任承擔(dān)，C屬于刑事責(zé)任，D屬于刑事責(zé)任。94.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，注冊(cè)建造師因過錯(cuò)造成重大質(zhì)量事故，情節(jié)特別惡劣的，其將受到的行政處罰為（）。A、終身不予注冊(cè)B、吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，5年內(nèi)不予注冊(cè)C、責(zé)令停止執(zhí)業(yè)3年D、責(zé)令停止執(zhí)業(yè)1年答案：A解析：2013年建設(shè)工程法規(guī)真題第35題本題考查的知識(shí)點(diǎn)是注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員因過錯(cuò)造成質(zhì)量事故應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任?！督ㄔO(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，違反本條例規(guī)定，注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師、監(jiān)理工程師等注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員因過錯(cuò)造成質(zhì)量事故的，責(zé)令停止執(zhí)業(yè)1年；造成重大質(zhì)量事故的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，5年內(nèi)不予注冊(cè)；情節(jié)特別惡劣的，終身不予注冊(cè)。綜上所述，A項(xiàng)正確。95.某施工單位在參加投標(biāo)中有違法行為，建設(shè)行政主管部門的處罰決定于5月20日作出，施工單位5月25日收到。如果施工單位申請(qǐng)行政復(fù)議，申請(qǐng)的最后期限為（）。A、6月4日B、6月9日C、7月19日D、7月24日答案：D解析：2007年建設(shè)工程法規(guī)真題第66題《行政復(fù)議法》規(guī)定，公民、法人或者其他組織認(rèn)為具體行政行為侵犯其合法權(quán)益的，可以自知道該具體行政行為之日起六十日內(nèi)提出行政復(fù)議申請(qǐng)；但是法律規(guī)定的申請(qǐng)期限超過六十日的除外。本題中，施工單位5月25日收到處罰決定，即施工單位25日才知道處罰這個(gè)具體行政行為，故復(fù)議期限自5月25日起算，在60日內(nèi)提出即7月24日前。綜上所述，本題正確答案為D。96.（2020年真題）下列法律責(zé)任的承擔(dān)方式中，屬于行政處分的是（）。A、降級(jí)B、罰款C、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)D、取消投標(biāo)資格答案：A解析：P53行政處分種類有：警告、記過、記大過、降級(jí)、撤職、開除。97.當(dāng)事人未申請(qǐng)行政復(fù)議，直接向法院提起行政訴訟的，除法律另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)在知道作出具體行政行為之日起()個(gè)月內(nèi)提出。A、1B、2C、3D、6答案：D解析：本題考核的是行政訴訟。行政爭議未經(jīng)行政復(fù)議，由當(dāng)事人直接向法院提起行政訴訟的，除法律另有規(guī)定的外，應(yīng)當(dāng)在知道作出具體行政行為之日起6個(gè)月內(nèi)起訴。98.根據(jù)《民法通則》及相關(guān)司法解釋，當(dāng)事人對(duì)債權(quán)請(qǐng)求權(quán)提出的訴訟時(shí)效抗辯，法院予以支持的是()。（2015）A、兌付國債本息請(qǐng)求權(quán)B、支付存款本金及利息請(qǐng)求權(quán)C、基于合同的違約金請(qǐng)求權(quán)D、基于投資關(guān)系產(chǎn)生的繳付出資請(qǐng)求權(quán)答案：C解析：當(dāng)事人可以對(duì)債權(quán)請(qǐng)求權(quán)提出訴訟時(shí)效抗辯，但對(duì)下列債權(quán)請(qǐng)求提出訴訟時(shí)效抗辯的，法院不予支持：（1）支付存款本金及利息請(qǐng)求權(quán);（2）兌付國債、金融債券以及向不特定對(duì)象發(fā)行的企業(yè)債券本息請(qǐng)求權(quán);（3）基于投資關(guān)系產(chǎn)生的交付出資請(qǐng)求權(quán);（4）其他依法不適用訴訟時(shí)效規(guī)定的債權(quán)請(qǐng)求權(quán)。這個(gè)題目很難讀懂，簡單描述，債權(quán)請(qǐng)求權(quán)，就是，你欠我錢，我要求你還錢了。訴訟時(shí)效抗辯，就是，你以超過訴訟時(shí)效為理由，不還錢。這個(gè)題目完整表達(dá)的意思，你欠我錢，你以超過訴訟時(shí)效為理由，拒不還錢，能得到法院支持的是哪個(gè)99.楊某是某施工單位的材料采購員，一直負(fù)責(zé)本單位與甲公司的鋼材采購業(yè)務(wù)。后來由于經(jīng)濟(jì)問題楊某被單位開除，但甲公司并不知情。楊某被單位開除，又用蓋有原單位公章的空白合同書與甲公司簽訂了一份鋼材采購合同。根據(jù)《合同法》，則該合同為()合同。A、有效B、無效C、可撤銷D、可變更答案：A解析：見代理部分表見代理是指行為人雖無權(quán)代理，但由于行為人的某些行為，造成了足以使善意第三人相信其有代理權(quán)的表象，而與善意第三人進(jìn)行的、由本人承擔(dān)法律后果的代理行為。《合同法》規(guī)定，行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后以被代理人名義訂立合同，相對(duì)人有理由相信行為人有代理權(quán)的，該代理行為有效。100.張某與某建筑公司簽訂了一份為期3年的勞動(dòng)合同并約定了1個(gè)月的試用期，試用期間張某的工資不得低于本單位相同崗位最低檔工資或者勞動(dòng)合同約定工資的()，并不得低于用人單位所在地的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。A、50%B、60%C、70%D、80%答案：D解析：勞動(dòng)者在試用期的工資不得低于本單位相同崗位最低檔工資或者勞動(dòng)合同約定工資的80%,并不得低于用人單位所在地的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。101.某施工企業(yè)與一倉儲(chǔ)中心簽訂了倉儲(chǔ)合同，合同約定：簽約后一周內(nèi)交付貨物，屆時(shí)合同生效；施工企業(yè)有權(quán)？……提取或…？提取貨物，關(guān)于該倉儲(chǔ)合同的說法，正確的是（）。2017真題A、該倉儲(chǔ)合同簽訂即生效，不以交付為要件B、如施工企業(yè)逾期提貨，其有權(quán)拒絕倉儲(chǔ)中心加收倉儲(chǔ)費(fèi)C、該施工企業(yè)向倉儲(chǔ)中心交付貨物時(shí)合同生效D、如施工企業(yè)提前提貨，則有權(quán)要求倉儲(chǔ)中心減收倉儲(chǔ)費(fèi)答案：A解析：本題考查的是倉儲(chǔ)合同的法律規(guī)定。選項(xiàng)B和D，正確的說法應(yīng)為“存貨人或者倉單持有人逾期提取的，應(yīng)當(dāng)加收倉儲(chǔ)費(fèi)；提前提取的，不減收倉儲(chǔ)費(fèi)”；關(guān)于合同生效，《合同法》第382條，倉儲(chǔ)合同自成立時(shí)生效。若當(dāng)事人約定合同的生效須滿足一定條件的，則倉儲(chǔ)合同的生效時(shí)間應(yīng)在合同成立后并且其條件成就時(shí)。102.關(guān)于城市、鎮(zhèn)規(guī)劃許可證的說法，正確的是（）。（2014）A、以劃撥方式提供國有土地使用權(quán)的建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位在取得劃撥土地之后，方可向城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門提出建設(shè)用地規(guī)劃許可申請(qǐng)B、以出讓方式取得國有土地使用權(quán)的建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位在取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證之后，才能取得國有土地使用權(quán)。C、以劃撥方式提供國有土地使用權(quán)的建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位在取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證后，方可向縣級(jí)以上地方人民政府土地主管部門申請(qǐng)用地D、以出讓方式取得國有土地使用權(quán)的建設(shè)項(xiàng)目，在簽訂國有土地使用權(quán)出讓合同后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向城市、縣人民政府建設(shè)行政主管部門領(lǐng)取建設(shè)用地規(guī)劃許可證答案：C解析：在城市、鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)以劃撥方式提供國有土地使用權(quán)的建設(shè)項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、備案后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門提出建設(shè)用地規(guī)劃許可申請(qǐng)，由城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門依據(jù)控制性詳細(xì)規(guī)劃核定建設(shè)用地的位置、面積、允許建設(shè)的范圍，核發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證。建設(shè)單位在取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證后，方可向縣級(jí)以上地方人民政府土地主管部門申請(qǐng)用地，經(jīng)縣級(jí)以上人民政府審批后，由土地主管部門劃撥土地。（劃撥方式，先規(guī)劃，后拿地）以出讓方式取得國有土地使用權(quán)的建設(shè)項(xiàng)目，在簽訂國有土地使用權(quán)出讓合同后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)持建設(shè)項(xiàng)目的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、備案文件和國有土地使用權(quán)出讓合同，向城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門領(lǐng)取建設(shè)用地規(guī)劃許可證。（出讓方式，先拿地，后規(guī)劃）4103.（2019年真題）在工程建設(shè)活動(dòng)中,施工企業(yè)與建設(shè)單位形成的是（）A、刑事法律關(guān)系B、民事商事法律關(guān)系C、社會(huì)法律關(guān)系D、行政法律關(guān)系答案：B解析：P6-7建設(shè)法律、行政法規(guī)在調(diào)整建設(shè)活動(dòng)中產(chǎn)生的社會(huì)關(guān)系，會(huì)形成民事商事法律關(guān)系。在建設(shè)活動(dòng)中，各類民事商事主體，如建設(shè)單位、施工單位、勘察設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位等，都是通過合同建立起相互的關(guān)系。合同關(guān)系就是一種民事商事關(guān)系。104.作業(yè)人員李某在腳手架上施工時(shí)，發(fā)現(xiàn)部分扣件松動(dòng)而可能導(dǎo)致架體坍塌，故停止了作業(yè)，李某的行為屬于行使()。A、拒絕權(quán)B、知情權(quán)C、緊急避險(xiǎn)權(quán)D、檢舉權(quán)答案：C解析：《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所。105.乙施工單位通過招標(biāo)程序中標(biāo)了甲開發(fā)公司的一個(gè)施工項(xiàng)目。簽約前，甲要求讓利5%，否則不簽施工合同。后雙