原材料承攬加工合同樣書（4篇）

第22頁共22頁原材料承?攬加工合?同樣書?承攬方：?____?_地址?：___?__電?話：__?___?定作方：?____?_地址?：___?__電?話：__?___?定作方委?托承攬方?加工__?___，?經(jīng)雙方充?分協(xié)商，?特訂立本?合同，以?便共同遵?守。第?一條加工?成品第?二條加工?成品質(zhì)量?要求第?三條原材?料的提供?辦法及規(guī)?格、數(shù)量?、質(zhì)量?1、(用?承攬方原?料完成工?作的)承?攬方必須?依照合同?規(guī)定選用?原材料，?并接受定?作方檢驗?。承攬方?隱瞞原材?料的缺陷?或者用不?符合合同?規(guī)定的原?材料而影?響定作質(zhì)?量時，定?作方有權(quán)?要求重作?、修理、?減少價款?或退貨。?2、(?用定作方?原材料完?成工作的?，應(yīng)當(dāng)明?確規(guī)定原?材料的消?耗定額)?定作方應(yīng)?按合同規(guī)?定的時間?、數(shù)量、?質(zhì)量、規(guī)?格提供原?材料，承?攬方對定?作方提供?的原材料?要按合同?規(guī)定及時?檢驗，不?符合要求?的，應(yīng)立?即通知定?作方調(diào)換?或補(bǔ)齊。?承攬方對?定作方提?供的原材?料不得擅?自更換，?對修理的?物品不得?偷換零部?件。3?、交(提?)原材料?等物品日?期計算，?參照第七?條規(guī)定執(zhí)?行。第?四條技術(shù)?資料、圖?紙?zhí)峁┺k?法1、?承攬方在?依照定作?方的要求?進(jìn)行工作?期間，發(fā)?現(xiàn)提供的?圖紙或技?術(shù)要求不?合理，應(yīng)?當(dāng)及時通?知定作方?;定作方?應(yīng)當(dāng)在規(guī)?定的時間?內(nèi)回復(fù)，?提出修改?意見。承?攬方在規(guī)?定的時間?內(nèi)未得到?答復(fù)，有?權(quán)停止工?作，并及?時通知定?作方，因?此造成的?損失，由?定作方賠?償。2?、承攬方?對于承攬?的工作，?如果定作?方要求保?密，應(yīng)當(dāng)?嚴(yán)格遵守?，未經(jīng)定?作方許可?不得留存?技術(shù)資料?的復(fù)制品?。3、?定作方應(yīng)?當(dāng)按規(guī)定?日期提供?技術(shù)資料?、圖紙等?。第五?條價款或?酬金價?款或酬金?，按照國?家或主管?部門的規(guī)?定執(zhí)行，?沒有規(guī)定?的由當(dāng)事?人雙方商?定。第?六條驗收?標(biāo)準(zhǔn)和方?法1、?按照合同?規(guī)定的質(zhì)?量要求、?圖紙和樣?品作為驗?收標(biāo)準(zhǔn)。?2、定?作方應(yīng)當(dāng)?按合同規(guī)?定的期限?驗收承攬?方所完成?的工作。?驗收前承?攬方應(yīng)當(dāng)?向定作方?提交必需?的技術(shù)資?料和有關(guān)?質(zhì)量證明?。對短期?檢驗難以?發(fā)現(xiàn)質(zhì)量?缺陷的定?作物或項?目，應(yīng)當(dāng)?由雙方協(xié)?商，在合?同中規(guī)定?保證期限?。保證期?限內(nèi)發(fā)生?問題，除?定作方使?用、保管?不當(dāng)?shù)仍?因而造成?質(zhì)量問題?的以外，?由承攬方?負(fù)責(zé)修復(fù)?或退換。?3、當(dāng)?事人雙方?對承攬的?定作物和?項目質(zhì)量?在檢驗中?發(fā)生爭議?時，可由?法定質(zhì)量?監(jiān)督檢驗?機(jī)構(gòu)提供?檢驗證明?。第七?條交貨的?時間和地?點(diǎn)1、?交(提)?定作物期?限應(yīng)當(dāng)按?照合同規(guī)?定履行。?任何一方?要求提前?或延期交?(提)定?作物，應(yīng)?當(dāng)在事先?與對方達(dá)?成協(xié)議，?并按協(xié)議?執(zhí)行。?2、交(?提)定作?物日期計?算：承攬?方自備運(yùn)?輸工具送?交定作物?的以定作?方接收的?戳記日期?為準(zhǔn);委?托運(yùn)輸部?門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)?定作物時?承運(yùn)部門?簽發(fā)戳記?日期為準(zhǔn)?;自提定?作物的，?以承攬方?通知的提?取日期為?準(zhǔn)，但承?攬方在發(fā)?出提取定?作物通知?中，必須?留給定作?方以必要?的途中時?間;雙方?另有約定?的，按約?定的方法?計算。?第八條包?裝要求及?費(fèi)用負(fù)擔(dān)?第九條?運(yùn)輸辦法?及費(fèi)用負(fù)?擔(dān)第十?條轉(zhuǎn)包?1、乙方?(同意或?不同意)?將定作物?的主要工?作交由第?三人完成?;2、?乙方同意?甲方將定?作物的主?要工作交?由第三人?完成的：?(1)?乙方可以?交由第三?人完成的?工作包括?：(2?)乙方應(yīng)?當(dāng)就該第?三人完成?的工作成?果向甲方?負(fù)責(zé)。?3、乙方?未經(jīng)甲方?同意將主?要工作交?由第三人?的，甲方?有權(quán)解除?合同。?4、乙方?可以將其?承攬的輔?助工作交?由第三人?完成。乙?方將其承?攬的輔助?工作交由?第三人完?成的，應(yīng)?當(dāng)就該第?三人完成?的工作成?果向甲方?負(fù)責(zé)。?第十一條?其他約定?第十二?條承攬方?的違約責(zé)?任1、?未按合同?規(guī)定的質(zhì)?量交付定?作物或完?成工作，?定作方同?意利用的?，應(yīng)當(dāng)按?質(zhì)論價，?酌減酬金?或價款;?不同意利?用的，應(yīng)?當(dāng)負(fù)責(zé)修?整或調(diào)換?，并承擔(dān)?逾期交付?的責(zé)任;?經(jīng)過修整?或調(diào)換后?，仍不符?合合同規(guī)?定的，定?作方有權(quán)?拒收，由?此造成的?損失由承?攬方賠償?。2、?交付定作?物或完成?工作的數(shù)?量少于合?同規(guī)定，?定作方仍?然需要的?，應(yīng)當(dāng)照?數(shù)補(bǔ)齊，?補(bǔ)交部分?按逾期交?付處理;?少交、遲?交部分定?作方不再?需要的，?承攬方應(yīng)?賠償定作?方因此造?成的損失?。3、?未按合同?規(guī)包裝定?作物，需?返修或重?新包裝的?，應(yīng)當(dāng)負(fù)?責(zé)返修或?重新包裝?，并承擔(dān)?因此而支?付的費(fèi)用?。定作方?不要求返?修或重新?包裝而要?求賠償損?失的，承?攬方應(yīng)當(dāng)?償付定作?方該不合?格包裝物?低于合格?包裝物的?價值部分?。因包裝?不符合同?規(guī)定造成?定作物毀?損、滅失?的，由承?攬方賠償?損失。?4、逾期?交付定作?物(包括?返修、更?換、補(bǔ)交?等)，應(yīng)?當(dāng)向定作?方償付違?約金__?___元?;(合同?中無具體?規(guī)定的，?應(yīng)當(dāng)比照?中國人民?銀行有關(guān)?延期付款?的規(guī)定，?按逾期交?付部分的?價款總額?計算，向?定作方償?付違約金?)以酬金?計算的，?每逾期一?天，按逾?期交付部?分的酬金?總額的千?分之一償?付違約金?。未經(jīng)?定作方同?意，提前?交付定作?物，定作?方有權(quán)拒?收。5?、不能交?付定作物?或不能完?成工作的?，應(yīng)當(dāng)償?付不能交?付定作物?或不能完?成工作部?分價款總?值的__?___%?(10%?～30%?)或酬金?總額的_?____?%(20?%～60?%)的違?約金。?6、異地?交付的定?作物不符?合合同規(guī)?定，暫由?定作方代?保管時，?應(yīng)當(dāng)償付?定作方實(shí)?際支付的?保管、保?養(yǎng)費(fèi)。?7、實(shí)行?代運(yùn)或送?貨的定作?物，錯發(fā)?到達(dá)地點(diǎn)?或接收單?位(人)?，除按合?同規(guī)定負(fù)?責(zé)運(yùn)到指?定地點(diǎn)或?接收單位?(人)外?，并承擔(dān)?因此多付?的運(yùn)雜費(fèi)?和逾期交?付定作物?的責(zé)任。?8、由?于保管不?善致使定?作方提供?的原材料?、設(shè)備、?包裝物及?其他物品?毀損、滅?失的，應(yīng)?當(dāng)償付定?作方因此?造成的損?失。9?、未按合?同規(guī)定的?辦法和期?限對定作?方提供的?原材料進(jìn)?行檢驗，?或經(jīng)檢驗?發(fā)現(xiàn)原材?料不符合?要求而未?按合同規(guī)?定的期限?通知定作?方調(diào)換、?補(bǔ)齊的，?由承攬方?對工作質(zhì)?量、數(shù)量?承擔(dān)責(zé)任?。10?、擅自調(diào)?換定作方?提供的原?材料或修?理物的零?部件，定?作方有權(quán)?拒收，承?攬方應(yīng)賠?償定作方?因此造成?的損失。?如定作方?要求重作?或重新修?理，應(yīng)當(dāng)?按定作方?要求辦理?，并承擔(dān)?逾期交付?的責(zé)任。?第十三?條定作方?的違約責(zé)?任1、?中途變更?定作物的?數(shù)量、規(guī)?格、質(zhì)量?或設(shè)計等?，應(yīng)當(dāng)賠?償承攬方?因此造成?的損失。?2、中?途廢止合?同，屬承?攬方提供?原村料的?，償付承?攬方的未?履行部分?價款總值?的___?__%(?10%～?30%幅?度)的違?約金;不?屬承攬方?提供原材?料的，償?付承攬方?以未履行?部分酬金?總額的_?____?%(20?%～60?%的幅度?)違約金?。3、?未按合同?規(guī)定的時?間和要求?向承攬方?提供原材?料、技術(shù)?資料、包?裝物等或?未完成必?要的輔助?工作和準(zhǔn)?備工作，?承攬方有?權(quán)解除合?同，定作?方應(yīng)當(dāng)賠?償承攬方?因此而造?成的損失?;承攬方?不要求解?除合同的?，除交付?定作物的?日期得以?順延外，?定作方應(yīng)?當(dāng)償付承?攬方停工?待料的損?失。4?、超過合?同規(guī)定期?限領(lǐng)取定?作物的，?除按本條?第五款規(guī)?定償付違?約金外，?還應(yīng)當(dāng)承?擔(dān)承攬方?實(shí)際支付?的保管、?保養(yǎng)費(fèi)。?定作方超?過領(lǐng)取期?限6個月?不領(lǐng)取定?作物的，?承攬方有?權(quán)將定作?物變賣，?所得價款?在扣除報?酬、保管?、保養(yǎng)費(fèi)?后，退還?給定作方?;變賣定?作物所得?少于報酬?、保管、?保養(yǎng)費(fèi)時?，定作方?還應(yīng)補(bǔ)償?不足部分?;如定作?物不能變?賣，應(yīng)當(dāng)?賠償承攬?方的損失?。5、?超過合同?規(guī)定日期?付款，應(yīng)?當(dāng)比照中?國人民銀?行有關(guān)延?期付款的?規(guī)定向承?攬方償付?違約金;?以酬金計?算的，每?逾期一天?，按酬金?總額的千?分之一償?付違約金?。6、?無故拒絕?接收定作?物，應(yīng)當(dāng)?賠償承攬?方因此造?成的損失?及運(yùn)輸部?門的罰款?。7、?變更交付?定作物地?點(diǎn)或接收?單位(人?)，承擔(dān)?因此而多?支出的費(fèi)?用。第?十四條不?可抗力?在合同規(guī)?定的履行?期限內(nèi)，?由于不可?抗力致使?定作物或?原材料毀?損、滅失?的，承攬?方在取得?合法證明?后，可免?予承擔(dān)違?約責(zé)任，?在定作方?遲延接受?或無故拒?收期間發(fā)?生的，定?作方應(yīng)當(dāng)?承擔(dān)責(zé)任?，并賠償?承攬方由?此造成的?損失。?第十五條?糾紛的處?理加工?承攬合同?發(fā)生糾紛?時，當(dāng)事?人雙方應(yīng)?協(xié)商解決?;協(xié)商不?成按(_?____?)項處理?：1、?向___?__機(jī)關(guān)?申請__?___;?2、向?人民法院?起訴。?本合同自?____?_年__?___月?____?_日起生?效，合同?履行完畢?即失效，?本合同執(zhí)?行期間，?雙方不得?隨意變更?和解除合?同，合同?如有未盡?事宜，由?雙方共同?協(xié)商，做?出補(bǔ)充規(guī)?定，補(bǔ)充?規(guī)定與本?合同具有?同等效力?。本合?同正本一?式二份，?定作方和?承攬方各?執(zhí)一份;?合同副本?一式__?___份?，交__?___(?如經(jīng)鑒證?或公證，?則應(yīng)送鑒?證機(jī)關(guān)或?公證機(jī)關(guān)?)各留存?一份，正?副本具有?同等法律?效力。?定作方：?____?_代表?人：__?___?____?_年__?___月?____?_日承?攬方：_?____?代表人?：___?___?____?年___?__月_?____?日原材?料承攬加?工合同樣?書（二）?簽定日?期：__?___年?____?_月__?___日?定作方?(甲方)?：___?__電?話：__?___?承攬方(?乙方)：?____?_電話?：___?__經(jīng)?雙方協(xié)商?，簽定本?加工承攬?合同，并?嚴(yán)肅履行?。品名?____?_規(guī)格?____?_單位_?____?數(shù)量__?___加?工費(fèi)__?___單?價___?__金額?定作方?供應(yīng)原材?料：__?___?原材料_?____?規(guī)格_?____?單位__?___數(shù)?量___?__日期?____?_成品_?____?單位耗用?量___?__1?.技術(shù)資?料、圖紙?提供辦法?：___?__。?2.產(chǎn)品?檢驗標(biāo)準(zhǔn)?和方法：?____?_。3?.交貨地?點(diǎn)及運(yùn)輸?辦法、運(yùn)?雜費(fèi)用和?負(fù)擔(dān)：_?____?。4.?貨款及費(fèi)?用結(jié)算辦?法及期限?：___?__。?5.本合?同自雙方?簽訂之日?起生效，?合同履行?完畢即失?效。甲?方(蓋章?)：__?___?乙方(蓋?章)：_?____?原材料?承攬加工?合同樣書?（三）?承攬方(?甲方)：?____?_定作?方(乙方?)：__?___?甲乙雙方?為了保證?全面地履?行各自的?義務(wù)，簽?訂本合同?，共同信?守執(zhí)行。?第一條?甲方加工?定作物的?名稱、規(guī)?格、質(zhì)量?、數(shù)量、?加工費(fèi)?定作物名?稱：__?___?型號：_?____?規(guī)格：?____?_質(zhì)量?要求：_?____?計量單?位：__?___?數(shù)量：_?____?加工費(fèi)?：___?__單?位總價：?____?_第二?條加工成?品的完工?時間、檢?驗標(biāo)準(zhǔn)與?方法、包?裝標(biāo)準(zhǔn)與?費(fèi)用承擔(dān)?定作物名?稱完工時?間檢驗時?間地點(diǎn)檢?驗標(biāo)準(zhǔn)與?方法包裝?標(biāo)準(zhǔn)包裝?費(fèi)承擔(dān)。?第三條?加工成品?的交付時?間、地點(diǎn)?、運(yùn)輸方?法與運(yùn)費(fèi)?承擔(dān)定作?物名稱交?付時間交?付地點(diǎn)運(yùn)?輸方法運(yùn)?輸價款承?擔(dān)。第?四條乙方?提供原材?料名稱、?規(guī)格、質(zhì)?量、數(shù)量?、價款等?及圖紙、?技術(shù)資料?。材料?名稱：_?____?型號：?____?_規(guī)格?：___?__質(zhì)?量要求：?____?_計量?單位：_?____?數(shù)量：?____?_單價?：___?__總?價：__?___?圖紙、技?：___?__術(shù)?資料及：?____?_交付?時間：_?____?第五條?原材料交?付時間、?地點(diǎn)、包?裝、檢驗?方法、運(yùn)?輸材料?名稱：_?____?交付時?間：__?___?交付地點(diǎn)?：___?__交?付數(shù)量：?____?_包裝?要求：_?____?檢驗方?法：__?___?運(yùn)輸方法?：___?__運(yùn)?費(fèi)承擔(dān)：?第六條?加工費(fèi)結(jié)?算辦法與?時間__?___。?第七條?乙方應(yīng)于?____?_年__?___月?____?_日前向?甲方交付?定金__?___元?;乙方應(yīng)?于___?__年_?____?月___?__日前?向甲方交?付預(yù)付款?____?_元。乙?方不履行?合同的，?無權(quán)請求?返還定金?。甲方不?履行合同?的，除承?擔(dān)違約責(zé)?任外，必?須如數(shù)返?還預(yù)付款?。乙方不?履行合同?的，可以?把預(yù)付款?抵作違約?金和賠償?金，有余?款可以請?求返還。?第八條?甲方的違?約責(zé)任?1.甲方?如未按合?同規(guī)定的?質(zhì)量交付?定作物，?乙方同意?利用的，?應(yīng)當(dāng)按質(zhì)?論價;不?同意利用?的，甲方?應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)?修理或調(diào)?換，并承?擔(dān)逾期交?付的責(zé)任?;經(jīng)過修?整或調(diào)整?后，仍不?符合合同?規(guī)定的有?權(quán)拒收，?由此造成?的損失由?甲方賠償?。2.?甲方交付?定作物的?數(shù)量少于?合同規(guī)定?的，乙方?仍然需要?的，甲方?應(yīng)當(dāng)照數(shù)?補(bǔ)齊，補(bǔ)?交部分按?逾期交付?處理;乙?方不再需?要的，有?權(quán)解除合?同，因此?造成的損?失由甲方?賠償。?3.因甲?方包裝不?善造成定?作物毀損?的，由甲?方賠償損?失。4?.甲方逾?期交付定?作物，應(yīng)?當(dāng)向乙方?償付違約?金，每逾?期一天，?按逾期交?付部分的?價款總額?的___?__‰償?付違約金?。5.?甲方不能?交付定作?物的，應(yīng)?向乙方償?付不能交?付定作物?部分價款?總值__?___%?的違約金?。6.?由甲方負(fù)?責(zé)送貨的?，如運(yùn)輸?中造成定?作物損壞?，甲方應(yīng)?當(dāng)負(fù)責(zé)修?理，達(dá)到?合同規(guī)定?的質(zhì)量要?求，否則?乙方有權(quán)?拒收。?第九條乙?方的違約?責(zé)任1?.乙方如?中途變更?定作物的?數(shù)量、規(guī)?格、質(zhì)量?或設(shè)計等?，應(yīng)當(dāng)賠?償甲方因?此造成的?損失。?2.乙方?如中途廢?止合同，?應(yīng)償付甲?方未履行?部分定作?物價款總?值___?__%的?違約金。?3.乙?方如未按?合同規(guī)定?的時間向?甲方提供?圖紙和其?它技術(shù)資?料，除交?付定作物?的日期得?以順延外?，乙方應(yīng)?當(dāng)償付甲?方因停工?待料的損?失。4?.乙方如?超過合同?規(guī)定日期?付款，應(yīng)?當(dāng)比照中?國人民銀?行有關(guān)延?期付款的?規(guī)定，向?甲方償付?違約金。?5.乙?方如無故?拒絕接收?定作物，?應(yīng)當(dāng)賠償?甲方因此?造成的損?失。6?.乙方如?變更交付?定作物地?點(diǎn)，應(yīng)承?擔(dān)因此而?多支出的?費(fèi)用。?第十條聲?明及保證?(一)?甲方：?1.甲方?為一家依?法設(shè)立并?合法存續(xù)?的企業(yè)，?有權(quán)簽署?并有能力?履行本合?同。2?.甲方簽?署和履行?本合同所?需的一切?手續(xù)均已?辦妥并合?法有效。?3.在?簽署本合?同時，任?何法院、?____?_機(jī)構(gòu)、?____?_或監(jiān)管?機(jī)構(gòu)均未?作出任何?足以對甲?方履行本?合同產(chǎn)生?重大不利?影響的判?決、裁定?、裁決或?具體行政?行為。?4.甲?方為簽署?本合同所?需的內(nèi)部?授權(quán)程序?均已完成?，本合同?的簽署人?是甲方的?法定代表?人或授權(quán)?代表人。?本合同生?效后即對?合同雙方?具有法律?約束力。?(二)?乙方：?1.乙方?為一家依?法設(shè)立并?合法存續(xù)?的企業(yè)，?有權(quán)簽署?并有能力?履行本合?同。2?.乙方簽?署和履行?本合同所?需的一切?手續(xù)均已?辦妥并合?法有效。?3.在?簽署本合?同時，任?何法院、?____?_機(jī)構(gòu)、?____?_或監(jiān)管?機(jī)構(gòu)均未?作出任何?足以對乙?方履行本?合同產(chǎn)生?重大不利?影響的判?決、裁定?、裁決或?具體行政?行為。?4.乙方?為簽署本?合同所需?的內(nèi)部授?權(quán)程序均?已完成，?本合同的?簽署人是?乙方的法?定代表人?或授權(quán)代?表人。本?合同生效?后即對合?同雙方具?有法律約?束力。?第十一條?保密雙?方保證對?從另一方?取得且無?法自公開?渠道獲得?的商業(yè)秘?密(技術(shù)?信息、經(jīng)?營信息及?其他商業(yè)?秘密)予?以保密。?未經(jīng)該商?業(yè)秘密的?原提供方?同意，一?方不得向?任何第三?方泄露該?商業(yè)秘密?的全部或?部分內(nèi)容?。但法律?、法規(guī)另?有規(guī)定或?雙方另有?約定的除?外。保密?期限為_?____?年。第?十二條不?可抗力?本合同所?稱不可抗?力是指不?能預(yù)見、?不能克服?、不能避?免并對一?方當(dāng)事人?造成重大?影響的客?觀事件，?包括但不?限于自然?災(zāi)害如洪?水、地震?、火災(zāi)和?風(fēng)暴等以?及社會事?件如戰(zhàn)爭?、___?__、政?府行為等?。如因?不可抗力?事件的發(fā)?生導(dǎo)致合?同無法履?行時，遇?不可抗力?的一方應(yīng)?立即將事?故情況書?面告知另?一方，并?應(yīng)在__?___天?內(nèi)，提供?事故詳情?及合同不?能履行或?者需要延?期履行的?書面資料?，雙方認(rèn)?可后協(xié)商?終止合同?或暫時延?遲合同的?履行。?第十三條?通知1?.根據(jù)本?合同需要?發(fā)出的全?部通知以?及雙方的?文件往來?及與本合?同有關(guān)的?通知和要?求等，必?須用書面?形式，可?采用__?___(?書信、傳?真、電報?、當(dāng)面送?交等方式?)傳遞。?以上方式?無法送達(dá)?的，方可?采取公告?送達(dá)的方?式。2?.各方通?訊地址如?下：__?___。?3.一?方變更通?知或通訊?地址，應(yīng)?自變更之?日起__?___日?內(nèi)，以書?面形式通?知對方;?否則，由?未通知方?承擔(dān)由此?而引起的?相應(yīng)責(zé)任?。第十?四條爭議?的處理?1.本合?同受__?___國?法律管轄?并按其進(jìn)?行解釋。?2.本?合同在履?行過程中?發(fā)生的爭?議，由雙?方當(dāng)事人?協(xié)商解決?，也可由?有關(guān)部門?調(diào)解;協(xié)?商或調(diào)解?不成的，?按下列第?____?_種方式?解決：?(1)提?交___?__委員?會___?__;?(2)依?法向人民?法院起訴?。第十?五條解釋?本合同?的理解與?解釋應(yīng)依?據(jù)合同目?的和文本?原義進(jìn)行?，本合同?的標(biāo)題僅?是為了閱?讀方便而?設(shè)，不應(yīng)?影響本合?同的解釋?。第十?六條補(bǔ)充?與附件?本合同未?盡事宜，?依照有關(guān)?法律、法?規(guī)執(zhí)行，?法律、法?規(guī)未作規(guī)?定的，甲?乙雙方可?以達(dá)成書?面補(bǔ)充協(xié)?議。本合?同的附件?和補(bǔ)充協(xié)?議均為本?合同不可?分割的組?成部分，?與本合同?具有同等?的法律效?力。第?十七條合?同效力?本合同自?雙方或雙?方法定代?表人或其?授權(quán)代表?人簽字并?加蓋公章?之日起生?效。有效?期為__?___年?，自__?___年?____?_月__?___日?至___?__年_?____?月___?__日。?本合同正?本一式_?____?份，雙方?各執(zhí)__?___份?，具有同?等法律效?力;合同?副本__?___份?，送__?___留?存一份。?承攬方?(蓋章)?：___?__??????????定作方(?蓋章)：?____?_法定?代表人(?簽字)：?____?_?????法?定代表人?(簽字)?：___?__地?址：__?___??????????????????地址：_?____?___?__年_?____?月___?__日????????____?_年__?___月?____?_日簽?訂地點(diǎn)：?____?_????????????簽?訂地點(diǎn)：?____?_原材?料承攬加?工合同樣?書（四）?承攬方?：___?__地?址：__?___?電話：_?____?定作方?：___?__地?址：__?___?電話：_?____?定作方?委托承攬?方加工_?____?，經(jīng)雙方?充分協(xié)商?，特訂立?本合同，?以便共同?遵守。?第一條加?工成品?第二條加?工成品質(zhì)?量要求?第三條原?材料的提?供辦法及?規(guī)格、數(shù)?量、質(zhì)量?1、(?用承攬方?原料完成?工作的)?承攬方必?須依照合?同規(guī)定選?用原材料?，并接受?定作方檢?驗。承攬?方隱瞞原?材料的缺?陷或者用?不符合合?同規(guī)定的?原材料而?影響定作?質(zhì)量時，?定作方有?權(quán)要求重?作、修理?、減少價?款或退貨?。2、?(用定作?方原材料?完成工作?的，應(yīng)當(dāng)?明確規(guī)定?原材料的?消耗定額?)定作方?應(yīng)按合同?規(guī)定的時?間、數(shù)量?、質(zhì)量、?規(guī)格提供?原材料，?承攬方對?定作方提?供的原材?料要按合?同規(guī)定及?時檢驗，?不符合要?求的，應(yīng)?立即通知?定作方調(diào)?換或補(bǔ)齊?。承攬方?對定作方?提供的原?材料不得?擅自更換?，對修理?的物品不?得偷換零?部件。?3、交(?提)原材?料等物品?日期計算?，參照第?七條規(guī)定?執(zhí)行。?第四條技?術(shù)資料、?圖紙?zhí)峁?辦法1?、承攬方?在依照定?作方的要?求進(jìn)行工?作期間，?發(fā)現(xiàn)提供?的圖紙或?技術(shù)要求?不合理，?應(yīng)當(dāng)及時?通知定作?方;定作?方應(yīng)當(dāng)在?規(guī)定的時?間內(nèi)回復(fù)?，提出修?改意見。?承攬方在?規(guī)定的時?間內(nèi)未得?到答復(fù)，?有權(quán)停止?工作，并?及時通知?定作方，?因此造成?的損失，?由定作方?賠償。?2、承攬?方對于承?攬的工作?，如果定?作方要求?保密，應(yīng)?當(dāng)嚴(yán)格遵?守，未經(jīng)?定作方許?可不得留?存技術(shù)資?料的復(fù)制?品。3?、定作方?應(yīng)當(dāng)按規(guī)?定日期提?供技術(shù)資?料、圖紙?等。第?五條價款?或酬金?價款或酬?金，按照?國家或主?管部門的?規(guī)定執(zhí)行?，沒有規(guī)?定的由當(dāng)?事人雙方?商定。?第六條驗?收標(biāo)準(zhǔn)和?方法1?、按照合?同規(guī)定的?質(zhì)量要求?、圖紙和?樣品作為?驗收標(biāo)準(zhǔn)?。2、?定作方應(yīng)?當(dāng)按合同?規(guī)定的期?限驗收承?攬方所完?成的工作?。驗收前?承攬方應(yīng)?當(dāng)向定作?方提交必?需的技術(shù)?資料和有?關(guān)質(zhì)量證?明。對短?期檢驗難?以發(fā)現(xiàn)質(zhì)?量缺陷的?定作物或?項目，應(yīng)?當(dāng)由雙方?協(xié)商，在?合同中規(guī)?定保證期?限。保證?期限內(nèi)發(fā)?生問題，?除定作方?使用、保?管不當(dāng)?shù)?原因而造?成質(zhì)量問?題的以外?，由承攬?方負(fù)責(zé)修?復(fù)或退換?。3、?當(dāng)事人雙?方對承攬?的定作物?和項目質(zhì)?量在檢驗?中發(fā)生爭?議時，可?由法定質(zhì)?量監(jiān)督檢?驗機(jī)構(gòu)提?供檢驗證?明。第?七條交貨?的時間和?地點(diǎn)1?、交(提?)定作物?期限應(yīng)當(dāng)?按照合同?規(guī)定履行?。任何一?方要求提?前或延期?交(提)?定作物，?應(yīng)當(dāng)在事?先與對方?達(dá)成協(xié)議?，并按協(xié)?議執(zhí)行。?2、交?(提)定?作物日期?計算：承?攬方自備?運(yùn)輸工具?送交定作?物的以定?作方接收?的戳記日?期為準(zhǔn);?委托運(yùn)輸?部門運(yùn)輸?的，以發(fā)?運(yùn)定作物?時承運(yùn)部?門簽發(fā)戳?記日期為?準(zhǔn);自提?定作物的?，以承攬?方通知的?提取日期?為準(zhǔn)，但?承攬方在?發(fā)出提取?定作物通?知中，必?須留給定?作方以必?要的途中?時間;雙?方另有約?定的，按?約定的方?法計算。?第八條?包裝要求?及費(fèi)用負(fù)?擔(dān)第九?條運(yùn)輸辦?法及費(fèi)用?負(fù)擔(dān)第?十條轉(zhuǎn)包?1、乙?方(同意?或不同意?)將定作?物的主要?工作交由?第三人完?成;2?、乙方同?意甲方將?定作物的?主要工作?交由第三?人完成的?：(1?)乙方可?以交由第?三人完成?的工作包?括：(?2)乙方?應(yīng)當(dāng)就該?第三人完?成的工作?成果向甲?方負(fù)責(zé)。?3、乙?方未經(jīng)甲?方同意將?主要工作?交由第三?人的，甲?方有權(quán)解?除合同。?4、乙?方可以將?其承攬的?輔助工作?交由第三?人完成。?乙方將其?承攬的輔?助工作交?由第三人?完成的，?應(yīng)當(dāng)就該?第三人完?成的工作?成果向甲?方負(fù)責(zé)。?第十一?條其他約?定第十?二條承攬?方的違約?責(zé)任1?、未按合?同規(guī)定的?質(zhì)量交付?定作物或?完成工作?，定作方?同意利用?的，應(yīng)當(dāng)?按質(zhì)論價?，酌減酬?金或價款?;不同意?利用的，?應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)?修整或調(diào)?換，并承?擔(dān)逾期交?付的責(zé)任?;經(jīng)過修?整或調(diào)換?后，仍不?符合合同?規(guī)定的，?定作方有?權(quán)拒收，?由此造成?的損失由?承攬方賠?償。2?、交付定?作物或完?成工作的?數(shù)量少于?合同規(guī)定?，定作方?仍然需要?的，應(yīng)當(dāng)?照數(shù)補(bǔ)齊?，補(bǔ)交部?分按逾期?交付處理?;少交、?遲交部分?定作方不?再需要的?，承攬方?應(yīng)賠償定?作方因此?造成的損?失。3?、未按合?同規(guī)包裝?定作物，?需返修或?重新包裝?的，應(yīng)當(dāng)?負(fù)責(zé)返修?或重新包?裝，并承?擔(dān)因此而?支付的費(fèi)?用。定作?方不要求?返修或重?新包裝而?要求賠償?損失的，?承攬方應(yīng)?當(dāng)償付定?作方該不?合格包裝?物低于合?格包裝物?的價值部?分。因包?裝不符合?同規(guī)定造?成定作物?毀損、滅?失的，由?承攬方賠?償損失。?4、逾?期交付定?作物(包?括返修、?更換、補(bǔ)?交等)，?應(yīng)當(dāng)向定?作方償付?違約金_?____?元;(合?同中無具?體規(guī)定的?，應(yīng)當(dāng)比?照中國人?民銀行有?關(guān)延期付?款的規(guī)定?，按逾期?交付部分?的價款總?額計算，?向定作方?償付違約?金)以酬?金計算的?，每逾期?一天，按?逾期交付?部分的酬?金總額的?千分之一?償付違約?金。未?經(jīng)定作方?同意，提?前交付定?作物，定?作方有權(quán)?拒收。?5、不能?交付定作?物或不能?完成工作?的，應(yīng)當(dāng)?償付不能?交付定作?物或不能?完成工作?部分價款?總值的_?____?%(10?%～30?%)或酬?金總額的?____?_%(2?0%～6?0%)的?違約金。?6、異?地交付的?定作物不?符合合同?規(guī)定，暫?由定作方?代保管時?，應(yīng)當(dāng)償?付定作方?實(shí)際支付?的保管、?保養(yǎng)費(fèi)。?7、實(shí)?行代運(yùn)或?送貨的定?作物，錯?發(fā)到達(dá)地?點(diǎn)或接收?單位(人?)，除按?合同規(guī)定?負(fù)責(zé)運(yùn)到?指定地點(diǎn)?或接收單?位(人)?外，并承?擔(dān)因此多?付的運(yùn)雜?費(fèi)和逾期?交付定作?物的責(zé)任?。8、?由于保管?不善致使?定作方提?供的原材?料、設(shè)備?、包裝物?及其他物?品毀損、?滅失的，?應(yīng)當(dāng)償付?定作方因?此造成的?損失。?9、未按?合同規(guī)定?的辦法和?期限對定?作方提供?的原材料?進(jìn)行檢驗?，或經(jīng)檢?驗發(fā)現(xiàn)原?材料不符?合要求而?未按合同?規(guī)定的期?限通知定?作方調(diào)換?、補(bǔ)齊的?，由承攬?方對工作?質(zhì)量、數(shù)?量承擔(dān)責(zé)?任。1?0、擅自?調(diào)換定作?方提供的?原材料或?修理物的?零部件，?定作方有?權(quán)拒收，?承攬方應(yīng)?賠償定作?方因此造?成的損失?。如定作?方要求重?作或重新?修理，應(yīng)?當(dāng)按定作?方要求辦?理，并承?擔(dān)逾期交?付的責(zé)任?。第十?三條定作?方的違約?責(zé)任1?、中途變?更定作物?的數(shù)量、?規(guī)格