關于加工定做合同三篇

第關于加工定做合同三篇加工定做合同篇1

承攬方〔全稱〕：_________________________________________

定作方〔全稱〕：_________________________________________

合同編號：______________簽訂地點：______________________

承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

一、定作物品名、規(guī)格、數量、價格、交提貨日期：

品_名

規(guī)格

單位

數量

單價

金額

分期交〔收〕貨數量

備注

總金額〔大寫〕__佰___拾__萬__仟___佰___拾___元____角___分￥_______

定作款共計人民幣〔大寫〕：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、質量標準：

1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品，承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符。

2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

三、質量檢驗及驗收方法：

定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，那么視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

四、包裝要求及費用負擔：

定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________________________________。

五、交貨〔運輸〕時間、方法及地點要求：

1、定作物交由定作方指定的_____________________________〔承運人〕承運，由承攬方代辦相關的托運手續(xù)，運費由定作方自行承當。承攬方將定作物交付承運人后，那么視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承當。

2、時間要求：交定作物期限應按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。

委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。

六、預付款要求：

定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣__________元預付款〔按照定作款總額的百分之＿＿＿計算〕，該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

七、定作款結算方法及期限：

1、___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

八、違約責任：

第一點：定作方的違約責任

〔１〕中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，那么至少為＿＿＿＿元人民幣。

〔２〕中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行局部價款總值百分之30的違約金。

〔3〕未按合同規(guī)定日期付款的，除應該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

〔4〕無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，

〔5〕錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該承當因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

第二點：承攬方的違約責任

〔1〕違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否那么應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。

〔2〕包裝不符合合同規(guī)定的，應重新包裝，并承當因此而支付的費用；

〔3〕承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否那么定作方有權拒收。

〔4〕因為承攬方原因導致定作物錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承當因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

九、爭議解決方式

本合同履行過程中的.任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向桐鄉(xiāng)市人民法院起訴。

十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。

十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供給定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。

十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成局部，與本合同具有同等法律效力。

十三、雙方需約定的其它事項：

_____________________

_____________________

_____________________

______________________

本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

承攬方〔蓋章〕：______________定作方〔蓋章〕：

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿

電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿

開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿

日期：______年____月____日

加工定做合同篇2

定作方：

承攬方：

簽訂地點：

簽訂時間：年月日

一、品名或工程、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限

定作物品價款或酬金交貨數量及交貨期限

規(guī)格型號計量單位數量

名或工程單價總金額合計

二、定作方帶料

材料名稱規(guī)格型號計量單位數量質量提供日期消耗定額單價總金額

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙?zhí)峁┓椒氨Ｃ芤?/p>

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交〔提〕貨方式及地點

九、交付定金預付款數額及時間

十、結算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協商的其它條款

定作方承攬方

單位名稱〔章〕單位名稱〔章〕

單位地址：單位地址：

法定代表人：法定代表人：

年月日年月日

有效期限：年月日至年月日

加工定做合同篇3

定作人(甲方)：

承攬人(乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和老實信用的原那么，現就電瓶產品委托乙方加工制作的相關事宜，特簽訂本合同：

第一條合作內容

加工定作內容：就乙方目前生產的20多個品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬支。

第二條合同期限

自本合同生效之日起至20某某年12月30日止。

第三條加工定作方式

1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進行加工制作，生產出成品后，向甲方交付產品，乙方收取加工勞務費。

2、在本合同期限內，生產原材料和成品的所有權均系甲方所有，乙方只具有收取勞務費的權利和義務。

3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協商確定。

第四條加工勞務費

乙方完成甲方定作的工作量后甲方按本錢價的15%向乙方支付加工勞務費用。

第五條雙方的權利與義務

1、本合同期限內，甲方負責向乙方供給生產電瓶產品所

需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產品堆放，甲方對原材料享有所有權，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產進度的需要發(fā)放原材料。

2、甲方有權監(jiān)督乙方進行加工制作，如發(fā)現存在不合格產品的，甲方可拒絕接收成品，并有權要求乙方承當本錢損失。

3、乙方應對生產的成品，分批次向甲方移交。

4、未經甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等)。

5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產。

6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

7、如甲方認為有需要對生產的產品辦理質押等手續(xù)的，乙方應全面配合。

第六條驗收標準

乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行乙方

下線的成品每天向甲方辦理移交。

第七條違約責任

1、乙方應妥善的保管好甲方供給的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損消滅失等情形的由乙方承當