一級建造師之一建工程法規(guī)題庫包過題庫及答案【新】

一級建造師之一建工程法規(guī)題庫包過題庫及答案【新】第一部分單選題(50題)1、以招標(biāo)方式訂立合同時，屬于要約性質(zhì)的行為是（）。

A.招標(biāo)

B.投標(biāo)

C.開標(biāo)

D.中標(biāo)

【答案】：B

2、某工程竣工后，施工單位提交的質(zhì)量保修書中約定：對給排水管道的保修期為3年，裝修工程為2年。此兩項保修約定（）。

A.均無效

B.均有效

C.給排水管道的保修期有效

D.裝修工程的保修期有效

【答案】：B

3、關(guān)于施工起重機械和自升式架設(shè)設(shè)施安裝單位的安全責(zé)任的說法,正確的是()。

A.按照建設(shè)單位要求,編制建筑起重機械安裝工程專項施工方案

B.按照已制定的安全施工措施檢查建筑起重機械及現(xiàn)場施工條件

C.組織安全施工技術(shù)交底并簽字確認

D.組織制定特大事故應(yīng)急救援預(yù)案和重大生產(chǎn)安全事故搶救

【答案】：C

4、施工單位每年至少對管理人員和作業(yè)人員進行()次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，其教育培訓(xùn)情況記人個人工作檔案。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：A

5、失業(yè)人員失業(yè)前用人單位和個人累計繳費10年以上的，領(lǐng)取失業(yè)保險金的期限最長為()。

A.12個月

B.16個月

C.18個月

D.24個月

【答案】：D

6、乙向甲租了一套設(shè)備，在甲不知道的情況下，乙與丙簽訂合同，把該套設(shè)備賣給了丙。下列說法正確的是（）。

A.由于乙沒有處分權(quán)，因此買賣合同無效

B.如合同簽訂后，甲將設(shè)備賣給乙，則合同確定有效

C.如丙訂立合同之后知道乙沒有處分權(quán)，則合同無效

D.如果設(shè)備已經(jīng)交付給丙，則合同有效

【答案】：B

7、某工商行政管理部門接到四個人的設(shè)立個人獨資企業(yè)的申請，其部分情況見下表。根據(jù)《中華人民共和國個人獨資企業(yè)法》規(guī)定，可能得到工商行政管理部門核準(zhǔn)的是（）

A.甲某

B.乙某

C.丙某

D.丁某

【答案】：B

8、實行施工總承包的工程,其生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)由()統(tǒng)一組織編制。

A.監(jiān)理單位

B.總承包單位

C.建設(shè)單位

D.總承包單位和分包單位

【答案】：B

9、（2019年真題）關(guān)于核驗施工許可證的說法,正確的是()

A.中止施工經(jīng)核驗符合條件期間,由建設(shè)單位做好建設(shè)工程的維護管理工作

B.在建的建筑工程因故中止施工的,施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)自中止之日起3個月內(nèi)報發(fā)證機關(guān)核驗

C.中止施工滿6個月的,在建筑工程恢復(fù)施工前,應(yīng)當(dāng)報發(fā)證機關(guān)核驗施工許可證

D.經(jīng)核驗不符合條件的,不允許其恢復(fù)施工,待條件具備后再申請核驗

【答案】：A

10、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告暫行辦法》，關(guān)于招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告的說法正確的是（）。

A.依法限制招標(biāo)投標(biāo)當(dāng)事人資質(zhì)等方面的行政處理決定，所認定的限制期限長于6個月的，公告期限為6個月

B.原行政處理決定被依法變更或撤銷的，公告部門應(yīng)當(dāng)及時對公告記錄予以變更或撤銷明，并在公告平臺上予以聲

C.被公告的招標(biāo)投標(biāo)當(dāng)事人認為公告記錄與行政處理決定的相關(guān)內(nèi)容不符的，可以向公告部門提出書面更正申請，公告部門在作出答復(fù)前停止對違法行為記錄的公告

D.行政處理決定在被行政復(fù)議或行政訴訟期間，公告部門應(yīng)當(dāng)停止對違法行為記錄的公告

【答案】：B

11、關(guān)于勞動合同履行的說法，正確的是（）。

A.用人單位可以根據(jù)單位實際情況，不執(zhí)行勞動定額標(biāo)準(zhǔn)

B.用人單位不得強迫或者變相強迫勞動者加班

C.因為單位拖欠或者未足額支付勞動報酬的，勞動者可以向當(dāng)?shù)貏趧又俨脵C構(gòu)申請支付令

D.因為單位發(fā)生合并或者分立等情況，原勞動合同自行終止

【答案】：B

12、某建筑工程竣工驗收后投入使用,因建設(shè)單位擅自改動主體結(jié)構(gòu)引發(fā)質(zhì)量問題并造成臨近用戶的損失,關(guān)于該質(zhì)量問題責(zé)任的說法,正確的是()。

A.施工單位承擔(dān)保修責(zé)任,責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任

B.施工單位不承擔(dān)保修責(zé)任,責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任

C.施工單位承擔(dān)保修責(zé)任和相應(yīng)的損失賠償責(zé)任

D.建設(shè)單位承擔(dān)保修責(zé)任,不承擔(dān)相應(yīng)的損失賠償責(zé)任

【答案】：A

13、某商業(yè)寫字樓工程竣工交付后，其地下車庫汽車坡道擋土墻因傾斜而部分坍塌，后經(jīng)鑒定確認由于設(shè)計高厚比不符合要求造成的，則()。

A.應(yīng)由施工單位承擔(dān)維修責(zé)任

B.應(yīng)由建設(shè)單位負責(zé)維修，再向設(shè)計單位索賠

C.應(yīng)由設(shè)計單位負責(zé)維修

D.應(yīng)由施工單位負責(zé)維修，再通過建設(shè)單位向設(shè)計單位索賠

【答案】：D

14、下列哪一項不屬于領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證的條件（）。

A.有職業(yè)危害救援預(yù)案和應(yīng)急預(yù)案

B.專職安全生產(chǎn)生產(chǎn)管理人員經(jīng)考核合格

C.為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險

D.管理人員和作業(yè)人員每年至少進行1次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格

【答案】：A

15、關(guān)于評標(biāo)規(guī)則的說法，正確的是（）。

A.評標(biāo)委員會成員的名單可在開標(biāo)前予以公布

B.招標(biāo)項目的標(biāo)底應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)結(jié)果確定前公布

C.投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和負責(zé)人簽字的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)

D.評標(biāo)委員會確定的中標(biāo)候選人至少3個，并標(biāo)明順序

【答案】：C

16、《節(jié)約能源法》規(guī)定，設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位違反建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的，由（）責(zé)令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款。

A.發(fā)證機關(guān)

B.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門

C.建設(shè)主管部門

D.市級以上人民政府

【答案】：C

17、關(guān)于項目經(jīng)理的說法，正確的是（）。

A.項目經(jīng)理的權(quán)利來自于企業(yè)法人的授權(quán)

B.施工項目可以設(shè)有項目經(jīng)理

C.項目經(jīng)理具有相對獨立的法人資格

D.由項目經(jīng)理簽字的材料款項未及時支付，材料供應(yīng)商應(yīng)以項目經(jīng)理為被告進行起訴

【答案】：A

18、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例,》的規(guī)定，（）不屬于建設(shè)單位安全責(zé)任范圍。

A.向建設(shè)行政主管部門提供安全施工措施資料

B.向施工單位提供準(zhǔn)確的地下管線資料

C.對拆除工程進行備案

D.為施工現(xiàn)場從事特種作業(yè)的施工人員提供安全保障

【答案】：D

19、建設(shè)工程發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人應(yīng)事先考慮通過（）解決糾紛。

A.調(diào)解

B.訴訟

C.仲裁

D.和解

【答案】：D

20、關(guān)于勞務(wù)派遣的說法，正確的是（）。2016

A.甲可以被勞務(wù)派遣公司派到某施工企業(yè)擔(dān)任安全員

B.乙可以被勞務(wù)派遣公司派到某公司做臨時性工作1年以上

C.丙在無工作期間，其所屬勞務(wù)派遣公司不再向其支付工資

D.勞務(wù)派遣協(xié)議中應(yīng)當(dāng)載明社會保險費的數(shù)額

【答案】：D

21、關(guān)于建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的說法，正確的是（）。

A.發(fā)包人以裝飾工程質(zhì)量不符合約定主張索賠的，應(yīng)予支持

B.承包人應(yīng)當(dāng)在工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任

C.凡不符合合同約定或者驗收規(guī)范的工程質(zhì)量問題，承包人都應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任

D.承包人的保修責(zé)任可以免除

【答案】：B

22、承包商為追趕工期，向水泥廠緊急發(fā)函要求按市場價格訂購200t42.5級硅酸鹽水泥，并要求3日內(nèi)運抵施工現(xiàn)場。則承包商的訂購行為（）。

A.屬于要約邀請，隨時可以撤銷

B.屬于要約，在水泥運抵施工現(xiàn)場前可以撤回

C.屬于要約,在水泥運抵施工現(xiàn)場前可以撤銷

D.屬于要約，而且不可撤銷

【答案】：D

23、向法院申請執(zhí)行的期間為()。

A.3個月

B.6個月

C.1年

D.2年

【答案】：D

24、施工單位偷工減料，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致整棟建筑倒場，12名工人被砸死。該行為涉嫌觸犯（）。

A.重大責(zé)任事故罪

B.重大勞動安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】：C

25、關(guān)于行政許可的說法，正確的是（）。2017

A.部門規(guī)章可以設(shè)定行政許可

B.行政機關(guān)在實施行政許可時，一律進行聽證

C.行政許可可以延續(xù)，但是不得變更行政許可事項

D.行政許可可以統(tǒng)一辦理或者聯(lián)合辦理

【答案】：D

26、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，國有資金占控股地位的依法必須進行招標(biāo)的項目，關(guān)于如何確定中標(biāo)人的說法，正確的是（）。2014

A.招標(biāo)人可以確定任何一名中標(biāo)候選人為中標(biāo)人

B.招標(biāo)人可以授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人

C.排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)，必須重新招標(biāo)

D.排名第一的中標(biāo)候選人被查實不符合條件的，應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)

【答案】：B

27、關(guān)于法人的說法，正確的是（）。（2016）

A.法人分為企業(yè)法人和行政法人

B.企業(yè)法人合并、分立的，應(yīng)當(dāng)向登記機關(guān)辦理登記并公告

C.有獨立經(jīng)費的機關(guān)法人從批準(zhǔn)之日取得法人資格

D.具有法人條件的事業(yè)單位經(jīng)核準(zhǔn)登記取得法人資格

【答案】：B

28、某建筑公司中標(biāo)了某橋梁工程，依照《建筑法》的規(guī)定，該建筑公司必須投保的險種是()。

A.建筑工程一切險

B.安裝工程一切險

C.工傷保險

D.建筑意外傷害險

【答案】：C

29、2016年4月18日，甲市B區(qū)某生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生了安全生產(chǎn)事故，造成29人死亡，直接經(jīng)濟損失6000萬元。根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》的規(guī)定。該事故屬于（）事故。

A.特別重大

B.重大

C.較大

D.一般

【答案】：B

30、人民法院審理某工程糾紛時，決定以缺席判決，其原因可能是（）。

A.原告未經(jīng)法庭許可中途退庭

B.原告經(jīng)傳票傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭

C.被告經(jīng)傳票傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭

D.被告經(jīng)法院許可中途退庭

【答案】：C

31、下列關(guān)于解決合周糾紛方式的說法中，正確的是（）。

A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴

B.協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議具有強制執(zhí)行的效力

C.當(dāng)事人可以經(jīng)調(diào)解程序解決合同爭議

D.對法院一審判決不服，可向仲裁機構(gòu)申請仲裁

【答案】：C

32、關(guān)于建設(shè)工程見證取樣的說法,正確的是()。

A.施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料,可直接在現(xiàn)場取樣

B.取樣人員應(yīng)在試樣或其包裝上作出標(biāo)識、封志,標(biāo)識和封志應(yīng)標(biāo)明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數(shù)量,并由見證人員和取樣人員簽字

C.涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材*料見證取樣和送檢比例不得低于有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定應(yīng)取樣的20%

D.見證人員應(yīng)由施工企業(yè)中具備施工試驗知識的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)當(dāng)

【答案】：B

33、張某因不能勝任工作，公司經(jīng)理辦公會研究決定，從8月1日起解除與張某的勞動合同。根據(jù)《勞動法》的規(guī)定，該公司最遲應(yīng)于（）前以書面形式通知張某。

A.6月1日

B.6月16日

C.7月2日

D.7月16日

【答案】：C

34、建筑市場信用體系的建立，要按照誠信激勵和失信懲戒的原則建立誠信獎懲機制，對失信行為特別惡劣的單位和人員，要()。

A.進行誠信法制教育，促其執(zhí)法、懂法、守法

B.予以行政處罰、經(jīng)濟制裁

C.堅決追究失信者的法律責(zé)任，提高失信成本，使失信者得不償失

D.采用行政、經(jīng)濟、法律和社會輿論等綜合治理措施公布、曝光

【答案】：C

35、工程建設(shè)項目在開工前，一般應(yīng)取得項目土地的建設(shè)用地使用權(quán)，而建設(shè)用地使用權(quán)只能存在于（）之上。

A.國家所有的土地

B.國家或集體所有的土地

C.農(nóng)用地轉(zhuǎn)為建設(shè)用地

D.宅基地

【答案】：A

36、根據(jù)《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12523-2011,建筑施工過程中場界環(huán)境噪聲排放限值的是()。

A.晝間75dB(A),夜間55dB(A)

B.晝間70dB(A),夜間55dB(A)

C.晝間75dB(A),夜間6OdB(A)

D.晝間70dB(A),夜間60dB(A)

【答案】：B

37、關(guān)于建設(shè)單位安全責(zé)任的說法，正確的是（）。

A.建設(shè)單位可根據(jù)自身需要提出低于強制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求

B.建設(shè)單位有權(quán)壓縮合同約定的工期

C.建設(shè)單位可將拆除工程發(fā)包給任何施工企業(yè)

D.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)工程需要向施工企業(yè)提供施工現(xiàn)場相鄰建筑物的相關(guān)資料

【答案】：D

38、關(guān)于人身保險合同的說法，正確的是（）（2014）

A.人身保險的投保人在保險事故發(fā)生時，對被保險人應(yīng)當(dāng)具有保險利益

B.保險人對人壽保險的險費，不得用訴訟方式要求設(shè)保人支付

C.人身保障合同的投保人不可以為受益人

D.人身保險合同的投保人應(yīng)當(dāng)一次性支付全國保險費

【答案】：B

39、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定的行政處罰，由（）依照法定職權(quán)決定。

A.人民檢查院

B.人民法院

C.公安消防機構(gòu)

D.建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門

【答案】：D

40、甲乙進行房屋買賣交易，甲購買乙名下的一套房產(chǎn)，1月1號簽訂了購房合同，2月10號進行房屋變更登記，下列說法正確的是（）。

A.1月1號物權(quán)發(fā)生變動

B.2月10號之前合同不成立

C.2月10號進行房屋登記，合同發(fā)生效力

D.2月10號房屋物權(quán)發(fā)生變更

【答案】：D

41、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，裝修工程和主體結(jié)構(gòu)工程的最低保修期限為（）

A.2年和3年

B.5年和合理使用年限

C.2年和5年

D.2年和合理使用年限

【答案】：D

42、根據(jù)《民用建筑節(jié)能條例》，建設(shè)單位對不符合民用建筑節(jié)能強制性標(biāo)準(zhǔn)的民用建筑項目出具了竣工驗收合格報告的，應(yīng)處的罰款為民用建筑項目合同價款的（）。

A.2％～3％

B.3％～4％

C.2％～4％

D.4％～5％

【答案】：C

43、下列關(guān)于訴訟代理人的說法，不正確的是（）。

A.在工程建設(shè)領(lǐng)域，最常見的是法定訴訟代理人

B.訴訟代理人分為法定訴訟代理人、委托訴訟代理人和指定訴訟代理人

C.當(dāng)事人、法定代理人可以委托1至2人作為訴訟代理人

D.委托訴訟代理人既可以是律師，也可以是當(dāng)事人的近親屬

【答案】：A

44、某建設(shè)工程項目施工過程中發(fā)生不可抗力事件，建筑物受損嚴(yán)重，部分施工機具損毀，施工人員受傷，工期拖延一個月，關(guān)于損失承擔(dān)的說法，正確的是（）。

A.工期不予順延

B.建筑物受損由施工企業(yè)承擔(dān)

C.施工機具損毀由施工企業(yè)自行承擔(dān)

D.施工人員受傷由建設(shè)單位承擔(dān)

【答案】：C

45、建設(shè)單位于2015年3月15日接到施工單位提交的列入城建檔案館接收范圍的工程竣工驗收報告，4月15日竣工驗收順利通過，建設(shè)單位最晚應(yīng)于（）前向城建檔案館移交該工程項目檔案文件。

A.2015年6月15日

B.2015年7月15日

C.2015年3月30日

D.2015年4月30日

【答案】：B

46、甲單位負有向乙單位支付50萬元I程款的義務(wù)，乙單位負有向甲單位交付50萬元建材的義務(wù)，則下列關(guān)于雙方債務(wù)抵消的說法，正確的是（）。

A.雙方的債務(wù)法定抵消

B.雙方債務(wù)基乎一方主張而抵消

C.雙方債務(wù)性質(zhì)不同不得抵消

D.雙方債務(wù)只有約定方可抵消

【答案】：D

47、建設(shè)工程施工合同簽訂后，發(fā)包人合同外附屬市政工程委托承包人施工，對此價款未做約定，后無法協(xié)商一致，則市政工程價款應(yīng)按照（）市場價格履行。

A.訂立合同時合同簽訂地

B.訂立合同時合同履行地

C.履行合同時合同簽訂地

D.履行合同時合同履行地

【答案】：B

48、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》,工程監(jiān)理單位要對安全技術(shù)措施和專項施工方案進行審查,審查的重點在于是否符合()。

A.建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

B.工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)

C.施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

D.施工合同

【答案】：B

49、特種設(shè)備試用單位應(yīng)當(dāng)按照安全技術(shù)規(guī)范的定期檢驗要求，最遲應(yīng)在安全檢驗合格有效屆滿前（）內(nèi)向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。

A.1個月

B.10天

C.15天

D.2個月

【答案】：A

50、張經(jīng)理打算在M市為公司購置一塊建設(shè)用地，便委托當(dāng)?shù)乩贤瑢W(xué)李某代辦此事，雙方從未談及勞務(wù)報酬。李某經(jīng)多方調(diào)查、咨詢，挑選出一塊令張經(jīng)理滿意的地皮，并做好了辦理相關(guān)手續(xù)前的各種準(zhǔn)備工作，但最終由于M市建設(shè)規(guī)劃發(fā)生變化而未能實現(xiàn)。李某為此墊付了不少費用。對此，下列表述中除()以外都是合理合法的。

A.張經(jīng)理應(yīng)提供委托事務(wù)的必要費用

B.張經(jīng)理可以不向李某支付報酬

C.張經(jīng)理可以向李某支付相應(yīng)的報酬

D.委托合同必須是有償?shù)?/p>

【答案】：D

第二部分多選題(50題)1、甲公司向乙公司發(fā)出要約,出售一批建筑材料}。要約發(fā)出后,甲公司因進貨渠道發(fā)生困難而擬撤回要約。甲公司撤回要約的通知應(yīng)當(dāng)()到達乙公司。

A.在要約到達乙公司之前

B.與要約同時

C.在乙公司發(fā)出承諾之前

D.在乙公司發(fā)出承諾的同時

E.在乙公司發(fā)出承諾后

【答案】：AB

2、注冊建造師依法享有的權(quán)利包括()。（2013）

A.獲得相應(yīng)勞動報酬

B.保管和使用本人注冊證書、執(zhí)業(yè)印章

C.接受繼續(xù)教育

D.在本人執(zhí)業(yè)活動中形成的文件簽字并加蓋執(zhí)業(yè)印章

E.保守在執(zhí)業(yè)中知悉的國家秘密和他人的商業(yè)、技術(shù)等秘密

【答案】：ABCD

3、下列情形能夠引發(fā)合同之債的有（）（2013）

A.建設(shè)單位拖欠工程進度款

B.施工中偷工減料造成的損失

C.監(jiān)理單位與施工單位串通損害建設(shè)單位利益

D.噪聲污染使周邊居民無法正常休息

E.建材供應(yīng)商供應(yīng)的建筑材料不合格

【答案】：A

4、公民、法人或者其他組織對行政機關(guān)的()不服,可以申請行政復(fù)議。

A.行政處罰

B.行政強制措施

C.行政處分

D.行政許可

E.行政指導(dǎo)

【答案】：ABD

5、根據(jù)《環(huán)境噪聲污染防治法》，關(guān)于對產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的企業(yè)事業(yè)單位監(jiān)管的說法，正確的有（）。

A.產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的企業(yè)事業(yè)單位，拆除或者閑置環(huán)境噪聲污染防治設(shè)施的，必須事先報批

B.在噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)造成嚴(yán)重環(huán)境噪聲污染的企業(yè)事業(yè)單位，限期治理

C.產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的單位，應(yīng)當(dāng)采取措施進行治理，并按照國家規(guī)定繳納超標(biāo)準(zhǔn)排污費

D.征收的超標(biāo)準(zhǔn)排污費可以用于污染的防治

E.限期治理由省級人民政府按國務(wù)院規(guī)定的權(quán)限決定

【答案】：ABC

6、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，下列分包的情形中，屬于違法分包的有()。（2015）

A.總承包單位將部分工程分包給不具有相應(yīng)資質(zhì)的單位

B.未經(jīng)建設(shè)單位認可，施工總承包單位將勞務(wù)作業(yè)分包給有相應(yīng)資質(zhì)的勞務(wù)分包企業(yè)

C.未經(jīng)建設(shè)單位認可，承包單位將部分工程交由他人完成

D.分包單位將其承包的工程再分包

E.施工總承包單位將承包工程的主體結(jié)構(gòu)分包給了具有先進技術(shù)的其他單位

【答案】：ACD

7、能夠作為監(jiān)理依據(jù)的有()。

A.法律、法規(guī)

B.建設(shè)合同

C.有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

D.設(shè)計文件

E.工程經(jīng)驗

【答案】：ABCD

8、《民法典》規(guī)定，合同內(nèi)容一般包括（）等條款。

A.標(biāo)的

B.數(shù)量.質(zhì)量

C.價款或者報酬

D.簽訂地點

E.解決爭議的方法

【答案】：ABC

9、下列關(guān)于爭議評審機制的說法,正確的有（）。

A.具有專業(yè)性特點

B.具有快速反應(yīng)、現(xiàn)場解決問題的特點

C.有助于創(chuàng)造良好氣氛

D.經(jīng)爭議評審的案件,不得再提起訴訟或仲裁

E.雙方最終仍保留訴訟或仲裁的救濟途徑

【答案】：ABC

10、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，在施工合同中，不屬于建設(shè)單位安全責(zé)任的有（）。

A.編制施工安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作資料

B.向施工單位提供準(zhǔn)確的地下管線資料

C.對拆除工程進行備案

D.保證設(shè)計文件符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)

E.為從事特種作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險

【答案】：AD

11、根據(jù)民法典律制度，關(guān)于抵押的說法，正確的有（）。

A.抵押人將已登記的抵押物出賣給受讓人的，物權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移

B.除受讓人代為清償債務(wù)以外，抵押人未通知抵押權(quán)人轉(zhuǎn)讓抵押物的，物權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移

C.抵押人轉(zhuǎn)讓抵押物的價款明顯低于其價值的，抵押權(quán)人有權(quán)要求抵押人提供相應(yīng)的擔(dān)保

D.抵押物滅失后，抵押人須另行提供抵押擔(dān)保

E.抵押人轉(zhuǎn)讓抵押物所得價款超過債權(quán)數(shù)額的部分，歸抵押人所有

【答案】：ABC

12、下列糾紛解決途徑中，可以獲得具有強制執(zhí)行效力的法律文書是（）。

A.訴訟

B.法院調(diào)解

C.和解

D.行政調(diào)解

E.仲裁

【答案】：AB

13、關(guān)于工程質(zhì)量檢測機構(gòu)職責(zé)的說法，正確的有（）。2014

A.檢測機構(gòu)出具的檢測報告應(yīng)由檢測機構(gòu)法定代表人或其授權(quán)的簽字人簽署

B.檢測機構(gòu)對涉及結(jié)構(gòu)安全的所有檢測結(jié)果應(yīng)及時報告建設(shè)主管部門

C.檢測機構(gòu)對發(fā)現(xiàn)的違反強制性標(biāo)準(zhǔn)的情況應(yīng)及時報告建設(shè)主管部門

D.檢測機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對檢測結(jié)果不合格的項目建立單獨的項目臺賬

E.檢測機構(gòu)對發(fā)現(xiàn)的項目參與方的違規(guī)行為應(yīng)及時報告建設(shè)單位

【答案】：ACD

14、李某分別欠甲乙丙三人3萬元，5萬元，8萬元。李某以自己的汽車作為抵押物，向他們都簽訂了抵押合同。甲簽訂合同的時間為5月3日，乙在4月1日簽訂抵押合同，丙于3月2日簽訂合同。其中甲辦理了抵押登記，乙丙未辦理。若李某到期不償還債務(wù)，該汽車被拍賣。則下列說法正確的是（）。

A.三人都具備優(yōu)先受償權(quán)

B.甲優(yōu)先于乙丙受償該價款

C.乙丙未辦理登記，所以乙丙未設(shè)立抵押權(quán)

D.所得價款應(yīng)先償還丙，然后償還乙，最后償還甲

E.所得價款應(yīng)優(yōu)先償還甲，乙丙按照比例清償

【答案】：AB

15、下列承擔(dān)法律責(zé)任的方式中，屬于民事責(zé)任承擔(dān)方式的有()。（2015）

A.停止侵害

B.沒收非法財物

C.排除妨礙

D.修理、重作，更換

E.消除影響、恢復(fù)名譽

【答案】：ACD

16、根據(jù)《建筑工程五方責(zé)任主體項目負責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任追究暫行辦法》，發(fā)生工程質(zhì)量事故，施工企業(yè)項目經(jīng)理承擔(dān)的法律責(zé)任有（）。

A.向社會公布曝光

B.處單位罰款數(shù)額5%以上10%以下的罰款

C.項目經(jīng)理為注冊建造師的，責(zé)令停止執(zhí)業(yè)2年

D.構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任

E.項目經(jīng)理為注冊建造師的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，5年內(nèi)不予注冊

【答案】：ABD

17、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工現(xiàn)場的安全防護用具、機械設(shè)備、施工機具及配件必須（）。

A.由專人管理

B.堆放在特定位置

C.定期檢查、維修和保養(yǎng)

D.建立相應(yīng)的資料檔案

E.按照國家規(guī)定及時報廢

【答案】：ACD

18、關(guān)于施工許可制度和開工報告制度的說法，正確的有（）。

A.實行開工報告批準(zhǔn)制度的工程，必須符合國務(wù)院的有關(guān)規(guī)定

B.建設(shè)單位領(lǐng)取施工許可證后因故不能近期開工的，最多可延期6個月

C.建設(shè)工程因故中止施工滿一年的，恢復(fù)施工前應(yīng)報發(fā)證機關(guān)核驗施工許可證

D.實行開工報告批準(zhǔn)制度的工程，因故不能近期開工超過6個月的工程，應(yīng)當(dāng)重新辦理開工報告審批手續(xù)

E.實行開工報告批準(zhǔn)制度的工程，其開工報告主要反映的是施工企業(yè)應(yīng)具備的開工條件

【答案】：ABCD

19、《綠色施工導(dǎo)則》對節(jié)能措施的規(guī)定包括（）。

A.制訂合理施工能耗指標(biāo)

B.施工現(xiàn)場分別設(shè)定生產(chǎn)、生活、辦公和施工設(shè)備的用電控制指標(biāo)

C.根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蚝妥匀毁Y源條件，充分利用太陽能、地?zé)岬瓤稍偕茉?/p>

D.在施工組織設(shè)計中，合理安排施工順序、工作面

E.優(yōu)先使用監(jiān)理單位推薦的節(jié)能、高效、環(huán)保的施工設(shè)備和機具

【答案】：ABCD

20、我國《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，投標(biāo)文件有下列()情形的，招標(biāo)人不予受理。

A.逾期送達

B.未送達指定地點

C.未按規(guī)定格式填寫

D.未通過資格預(yù)審的

E.未按招標(biāo)文件要求密封

【答案】：ABD

21、下列有關(guān)訴訟時效的說法中，正確的有（）。

A.權(quán)利人向義務(wù)人主張權(quán)利的，認定為訴訟時效中斷

B.對于連帶債務(wù)人中一人發(fā)生訴訟時效中斷效力的事由，不視為對其他連帶債務(wù)人也發(fā)生訴訟時效的中斷效力

C.訴訟時效屆滿后，義務(wù)人已自愿履行的，可以請求返還

D.繼承開始后未確定繼承人或者遺產(chǎn)管理人的，可發(fā)生訴訟時效中止

E.從中止訴訟時效的原因消除之日起，訴訟時效期間重新計算

【答案】：AD

22、民事糾紛的特點包括()。

A.民事糾紛具有可處分性

B.民事糾紛具有一定的裁量性

C.民事糾紛是靠國家強制力保障解決的

D.民事糾紛的內(nèi)容是對民事權(quán)利義務(wù)的爭議

E.民事糾紛主體之間的法律地位平等

【答案】：AD

23、《民事訴訟法》規(guī)定，在執(zhí)行過程中，有（）情形，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定終結(jié)執(zhí)行。

A.案外人對執(zhí)行標(biāo)的提出確有理由異議的

B.據(jù)以執(zhí)行的法律文書被撤銷的

C.作為被執(zhí)行人的公民死亡，無遺產(chǎn)可供執(zhí)行，又無義務(wù)承擔(dān)人的

D.追索贍養(yǎng)費、撫養(yǎng)費。撫育費案件的權(quán)利人死亡的

E.作為被執(zhí)行人的公民因生活困難無力償還借款，無收入來源，又喪失勞動能力的

【答案】：BCD

24、根據(jù)《仲裁法》，當(dāng)事人有證據(jù)證明仲裁裁決存在（）情形的，可以向人民法院申請撤銷該仲裁裁決。

A.雙方當(dāng)事人均不滿意仲裁結(jié)果

B.沒有仲裁協(xié)議

C.仲裁員隱瞞了應(yīng)該回避的事由

D.沒有對另一方當(dāng)事人形成強制作用

E.裁決事項超出仲裁委員會權(quán)限

【答案】：BC

25、在下列情形中，代理人應(yīng)當(dāng)向被代理人承擔(dān)民事責(zé)任的有（）。

A.在第三人知道行為人沒有代理權(quán)仍與其實施民事行為給被代理人造成損害的

B.經(jīng)追認的越權(quán)代理行為

C.委托書授權(quán)不明的代理行為

D.代理人因事務(wù)繁忙未經(jīng)被代理人同意將代理事務(wù)轉(zhuǎn)托他人

E.被代理人知道代理人的代理行為違法不表示反對的

【答案】：AD

26、我國建設(shè)工程建設(shè)領(lǐng)域的法律、行政法規(guī)所設(shè)定的行政處罰種類有（）。

A.警告

B.罰款

C.行政拘留

D.責(zé)令停業(yè)整頓

E.降低資質(zhì)等級

【答案】：ABD

27、能夠作為監(jiān)理依據(jù)的有()。

A.法律、法規(guī)

B.建設(shè)合同

C.有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

D.設(shè)計文件

E.工程經(jīng)驗

【答案】：ABCD

28、下列行政訴訟案件，應(yīng)由中級人民法院管轄的一審案件是（）。

A.確認建筑構(gòu)件為發(fā)明專利

B.確認衛(wèi)生潔具為實用新型專利技術(shù)

C.確認設(shè)計方案的著作權(quán)

D.對北京市政府作出處理決定不服

E.對國務(wù)院安全監(jiān)督管理委員會處理決定不服

【答案】：AD

29、關(guān)于地役權(quán),下列表述正確的是（）。2017

A.當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)采用書面形式訂立地役權(quán)合同

B.地役權(quán)合同應(yīng)包括解決爭議的方法

C.地役權(quán)自地役權(quán)合同簽訂時設(shè)立

D.地役權(quán)自地役權(quán)合同生效時設(shè)立

E.未經(jīng)登記,不得對抗善意第三人

【答案】：ABD

30、下列情形中，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決的投標(biāo)有（）。

A.投標(biāo)報價低于成本

B.投標(biāo)聯(lián)合體沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議

C.投標(biāo)報價高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價

D.投標(biāo)文件未經(jīng)法定代表人簽字，也未經(jīng)單位蓋章

E.投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求進行密封

【答案】：ABCD

31、下列說法中對承諾的構(gòu)成要件理解錯誤的有（）。

A.承諾必須由要約人做出

B.承諾須向受要約人做出

C.承諾的內(nèi)容必須與要約內(nèi)容一致

D.承諾應(yīng)在有效期內(nèi)做出

E.承諾具有絕對的特定性

【答案】：AB

32、關(guān)于保修范圍和最低保修期限說法正確的有()。

A.基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計文件規(guī)定的該工程合理使用年限

B.屋面防水工程和有防水要求的衛(wèi)生間、房間，最低保修期限為2年

C.供熱與供冷系統(tǒng)，為1個采暖期、供冷期

D.電氣管線、給水排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，最低保修期限為2年

E.外墻面的防滲漏，最低保修期限為5年

【答案】：AD

33、以下屬于評標(biāo)委員會否決投標(biāo)的情形是（）。

A.投標(biāo)人未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金的

B.投標(biāo)人的法定代表人未到場的

C.未按招標(biāo)文件要求密封的

D.投標(biāo)人對招標(biāo)文件有異議的

E.聯(lián)合體投標(biāo)未附有共同投標(biāo)協(xié)議的投標(biāo)文件

【答案】：A

34、在代理關(guān)系中，委托代理關(guān)系終止的條件包括（）。

A.被代理人的法人終止

B.被代理人取得民事行為能力

C.被代理人取消委托

D.代理事項完成

E.代理期限屆滿

【答案】：ACD

35、在人口集中地區(qū)和其他依法需要特殊保護的區(qū)域內(nèi)，禁止焚燒()以及其他產(chǎn)生有毒有害煙塵和惡臭氣體的物質(zhì)。

A.瀝青、油氈

B.橡膠、塑料

C.皮革

D.垃圾

E.木材

【答案】：ABCD

36、下列安全責(zé)任中，屬于建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的有（）。

A.足額使用安全施工措施所需費用

B.提供施工現(xiàn)場及毗鄰區(qū)域內(nèi)地下管線資料

C.不得租賃不符合安全施工要求的用具設(shè)備

D.不得隨意壓縮合同工期

E.提出防范生產(chǎn)安全事故的指導(dǎo)意見和措施建議

【答案】：BD

37、施工企業(yè)的主要責(zé)任人，對于本單位生產(chǎn)安全工作的主要職責(zé)包括（）。

A.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制

B.組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

C.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施

D.督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患

E.編制專項工程施工方案

【答案】：ABCD

38、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定,工程監(jiān)理單位有下列行為之一的,責(zé)令改正,處以罰款,降低資質(zhì)等級或者吊銷資質(zhì)證書;造成損失的,承擔(dān)連帶賠償責(zé)任()。

A.與建設(shè)單位或者施工單位串通、弄虛作假、降低工程質(zhì)量

B.未按照合同標(biāo)準(zhǔn)對工程項目進行驗收

C.見證取樣過程中,由于疏忽混淆樣品的

D.將不合格的建設(shè)工程、建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備按照合格簽字

E.對違反質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的施工,未及時制止

【答案】：AD

39、關(guān)于項目經(jīng)理部及其行為法律后果的說法，正確的是（）。

A.其行為的法律后果由項目經(jīng)理承擔(dān)

B.不具備法人資格

C.是施工企業(yè)為完成某項工程建設(shè)任務(wù)而設(shè)立的組織

D.其行為的法律后果由項目經(jīng)理部承擔(dān)

E.其行為的法律后果由企業(yè)法人承擔(dān)

【答案】：BC

40、關(guān)于仲裁審理案件的相關(guān)規(guī)則和程序規(guī)定，下列表述中（）是正確的。

A.仲裁庭可以由3名仲裁員組成或者1名仲裁員組成

B.裁決應(yīng)當(dāng)按照多數(shù)仲裁員的意見作出

C.仲裁庭可以做出缺席判決

D.仲裁庭對仲裁案件必須開庭審理

E.除非當(dāng)事人提出申請，否則不得自行決定開庭審理

【答案】：ABC

41、建設(shè)單位將其工程發(fā)包給甲總承包單位，甲依法將某安裝工程分包給乙施工單位，乙又將該專業(yè)工程分包給丙個體承包人，后因該專業(yè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議，建設(shè)單位訴至人民法院。下列關(guān)于建設(shè)單位起訴對象的說法，正確的有（）。

A.僅可起訴甲

B.不能起訴丙

C.僅可起訴乙

D.可單獨起訴甲

E.可起訴甲、乙、丙

【答案】：D

42、關(guān)于法人分類的表述中，正確的有()。

A.法人分為營利法人，非營利法人和特別法人

B.依法設(shè)立的營