房屋裝修承攬合同范本（3篇）

第10頁共10頁房屋裝修承攬合同范本甲方:(?以下簡稱甲?方)乙方?:(以下簡?稱乙方)?甲、乙雙方?經(jīng)協(xié)商一致?，本著平等?、互利、互?惠、友好、?自愿的原則?，遵照《合?同法》及有?關(guān)法律、法?規(guī)之規(guī)定，?就裝修承攬?合同達(dá)成以?下約定，供?雙方共同遵?守:一、?工程概況?1、甲方將?德惠超市馬?邊店涂料、?油漆房屋裝?修工作，交?由乙方完成?，乙方將根?據(jù)自己專有?的技術(shù)完成?本合同約定?內(nèi)容。2?、分項(xiàng)工程?單價(jià):1?、仿瓷:?5.00元?每平方米(?含材料及人?工)。2?、乳膠漆:?9.00?元每平方米?(含基層膩?子及人工)?。3，墻紙?粘貼:6?.00元每?平方米。?4、清水漆?:15.?00元每平?方米(噴漆?，門及其他?道具的線條?不另計(jì)費(fèi))?。5、以?上單價(jià)均按?實(shí)際著漆面?積計(jì)算，造?型頂按水平?投影面積按?實(shí)計(jì)算，不?按展開面積?計(jì)算，不按?板材計(jì)算。?3、工程?量:按工程?驗(yàn)收的實(shí)際?工程量計(jì)算?4、施工?工期:合同?簽訂之日起?計(jì)算工期，?總工期為_?__天。?二、付款方?式:1、?乙方進(jìn)場(chǎng)7?___由甲?方支付所完?工程量工程?款的___?%作為工程?前期借支款?。2、工?程竣工交驗(yàn)?合格，甲方?向乙方支付?合同總價(jià)款?的___%?，剩余__?_%為工程?質(zhì)保金，質(zhì)?保期為__?_個(gè)月。?三、甲方責(zé)?任1、辦?理好工程開?工的手續(xù)，?提供工程地?質(zhì)資料和工?程施工圖。?2、工程?所需的所有?原材料由甲?方提供并保?證質(zhì)量;?3、甲方負(fù)?責(zé)工程所需?資源，如施?工用水、電?和庫房等工?作必備條件?，開通施工?場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸?道路，拆除?現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)障礙?物;4、?在乙方確保?質(zhì)量和工期?任務(wù)完成的?前提下，按?合同規(guī)定付?款給乙方，?不得無故拖?欠;5、?甲方對(duì)乙方?施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)?行監(jiān)督工作?，對(duì)乙方違?反有關(guān)安全?、質(zhì)量、文?明施工等規(guī)?定的行為有?權(quán)進(jìn)行警告?、罰款等處?罰;6、?甲方項(xiàng)目部?根據(jù)工程總?進(jìn)度的要求?進(jìn)行施工安?排，乙方應(yīng)?當(dāng)服從甲方?安排及管理?。三、乙?方責(zé)任1?、按照甲方?的技術(shù)要求?進(jìn)行施工，?接受甲方相?關(guān)人員的監(jiān)?督與技術(shù)指?導(dǎo)，根據(jù)現(xiàn)?行的國家建?筑___工?程質(zhì)量評(píng)定?標(biāo)準(zhǔn)和施工?驗(yàn)收規(guī)范，?嚴(yán)格按照施?工圖或設(shè)計(jì)?變更進(jìn)行施?工，不得擅?自更改圖紙?，保質(zhì)保量?的完成任務(wù)?，如因工程?出現(xiàn)質(zhì)量問?題則由乙方?承擔(dān)相應(yīng)責(zé)?任;2、?乙方應(yīng)當(dāng)以?自己的設(shè)備?(設(shè)備需自?備)、技術(shù)?和勞動(dòng)力完?成本工程的?全部工作，?不得轉(zhuǎn)包，?乙方可根據(jù)?工程需要聘?請(qǐng)他人幫助?完成，乙方?聘請(qǐng)的工人?與乙方屬于?雇傭關(guān)系，?乙方及聘請(qǐng)?人員在工作?過程中發(fā)生?的一切財(cái)產(chǎn)?或人身損害?均由乙方自?行負(fù)責(zé);?3、乙方要?保證材料利?用率，不得?浪費(fèi)、破壞?，不得更換?甲方提供的?原材料;?4、乙方應(yīng)?遵守甲方有?關(guān)施工安全?等相關(guān)規(guī)定?，做到文明?施工、安全?施工。四?、質(zhì)量要求?1、嚴(yán)格?按照甲方要?求施工。?2、仿瓷墻?面必須平整?光潔(即壓?光)。3?、需要做乳?膠漆的部位?必須平整且?著漆均勻、?手感舒服。?4、造型?石膏板頂及?隔斷必須貼?填縫帶。?5、木制道?具清水漆必?須噴。6?、乙方交付?的工作成果?不符合國家?的（范本）?質(zhì)量要求應(yīng)?當(dāng)無條件整?改，給甲方?造成的經(jīng)濟(jì)?損失由乙方?承擔(dān)賠償責(zé)?任;7、?驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，?按國家現(xiàn)行?驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)?行，工程驗(yàn)?收不合格，?乙方負(fù)責(zé)返?工并按合同?約定承擔(dān)違?約責(zé)任;?8、甲方在?使用過程中?，如出現(xiàn)工?程質(zhì)量問題?，乙方應(yīng)在?接到甲方通?知后___?日內(nèi)___?人員維修，?超過___?日乙方未進(jìn)?行維修的，?甲方可另請(qǐng)?他人，費(fèi)用?由乙方承擔(dān)?。五、安?全施工與檢?查1、乙?方負(fù)責(zé)對(duì)其?施工人員進(jìn)?行安全教育?，應(yīng)遵照工?程建筑施工?有關(guān)管理規(guī)?定，嚴(yán)格按?安全標(biāo)準(zhǔn)_?__施工，?并隨時(shí)接受?上級(jí)及甲方?、監(jiān)理等安?全檢查人員?依法監(jiān)督檢?查工作;?2、乙方應(yīng)?嚴(yán)格按照甲?方的安全制?度與施工流?程工作，采?取必須的安?全防護(hù)措施?，消除事故?隱患，施工?中如造成乙?方施工人員?和其他人員?的安全事故?，所有責(zé)任?由乙方承擔(dān)?，并承擔(dān)由?此產(chǎn)生的其?他一切費(fèi)用?;3、施?工進(jìn)程中，?甲方有權(quán)監(jiān)?督乙方執(zhí)行?項(xiàng)目的安全?制度和安全?規(guī)定，對(duì)于?違反項(xiàng)目安?全制度規(guī)定?的行為和安?全隱患，甲?方有權(quán)要求?乙方整改并?限期完工，?乙方同時(shí)還?應(yīng)接受與其?他施工人員?同等的處罰?。六、違?約責(zé)任1?、違反本合?同約定，給?對(duì)方造成損?失的，應(yīng)當(dāng)?賠償對(duì)方全?部損失，同?時(shí)向?qū)Ψ街?付違約金_?__%;?2、乙方應(yīng)?在約定的時(shí)?間完成工作?成果，除天?氣影響、停?水停電、不?可抗力因素?外，乙方不?得延長工程?期限;如因?甲方原因造?成工期延誤?，則工期順?延，由此造?成的誤工費(fèi)?由甲方承擔(dān)?，以簽證單?為依據(jù);因?乙方原因造?成工期延誤?，給甲方造?成損失的，?應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)?的賠償金，?同時(shí)每延誤?一天，乙方?應(yīng)按合同總?價(jià)款的__?_%向甲方?支付違約金?，延誤超過?___天時(shí)?，甲方有權(quán)?解除本合同?，并不再支?付合同尾款?。七、合?同解除1?、合同履行?完畢后，本?合同自動(dòng)解?除;2、?合同履行過?程中，經(jīng)雙?方協(xié)商一致?，可提前解?除本合同;?3、合同?履行過程中?，如發(fā)生不?可抗力因素?，導(dǎo)致本合?同無法繼續(xù)?履行，任何?乙方均可要?求解除本合?同，無需承?擔(dān)違約責(zé)任?。八、合?同履行過程?中如發(fā)生爭?議，雙方應(yīng)?協(xié)商調(diào)解，?協(xié)商不成的?，應(yīng)向甲方?所在地人民?法院提起訴?訟。九、?合同履行過?程中，有未?盡事宜，經(jīng)?雙方協(xié)商一?致，可簽訂?補(bǔ)充協(xié)議，?補(bǔ)充協(xié)議與?本協(xié)議具有?同等法律效?力。本合同?一式___?份，甲乙雙?方各執(zhí)__?_份，自雙?方簽字蓋章?之日起生效?，合同附件?作為本合同?的組成部分?，具有同等?法律效力。?甲方(簽?章):乙方?(手印):?地址:地?址:法定?代表人:_?__號(hào)(復(fù)?印件附后)?本合同簽?約代表人:?電話房屋裝修承攬合同范本（二）?甲方(定作?人):乙方?(承攬人)?:住址:住?址:___?號(hào)碼:__?_號(hào)碼:?甲方擬裝修?房屋一座，?位置在富民?縣大營鎮(zhèn)大?營村3__?_號(hào)，由乙?方負(fù)責(zé)承攬?全部裝修工?程，為明確?雙方權(quán)利義?務(wù)關(guān)系，經(jīng)?平等協(xié)商，?雙方自愿簽?訂本裝修承?攬合同。?一、雙方權(quán)?利義務(wù)1?、乙方應(yīng)加?強(qiáng)對(duì)其施工?人員的安全?教育，嚴(yán)格?管理，遵守?安全操作，?安全施工，?為施工人員?配備安全帽?、安全繩、?安全網(wǎng)等安?全用具。由?于乙方人員?的故意或過?失引起的安?全事故由乙?方負(fù)責(zé)全部?責(zé)任，與甲?方無關(guān)。?2、甲方負(fù)?責(zé)提供磚、?水泥、沙子?、水源、電?源、內(nèi)外墻?磚、鐵絲、?地板磚等建?筑裝修材料?。根據(jù)施工?進(jìn)度，乙方?應(yīng)提前__?_天通知甲?方購買所需?材料。3?、具體裝修?工程為乙方?承包整棟房?屋全部內(nèi)外?粉墻，內(nèi)外?墻面積貼瓷?磚，過道磚?、衛(wèi)生間貼?磚、地板磚?、樓梯磚、?屋頂貼小瓦?等全部建設(shè)?，連同搭建?所需全部腳?手架。4?、乙方具有?從事房屋裝?修的成熟經(jīng)?驗(yàn)，負(fù)責(zé)施?工建設(shè)并交?付建設(shè)成果?。當(dāng)事人明?確，雙方不?存在雇傭關(guān)?系。5、?施工機(jī)械以?及模板、腳?手架等所有?勞動(dòng)工具由?乙方自帶，?費(fèi)用由乙方?自理。6?、乙方所屬?人員的工資?報(bào)酬由乙方?負(fù)責(zé)支付，?與甲方無關(guān)?。二、質(zhì)?量和工期要?求1、工?期從___?年___月?___日開?始建設(shè)，到?___年_?__月__?_日止，工?期為___?天。在約定?的工期內(nèi)，?施工時(shí)間、?施工進(jìn)程由?乙方自定。?2、乙方?應(yīng)當(dāng)本著保?質(zhì)保量的原?則，加強(qiáng)質(zhì)?量管理。?3、甲方發(fā)?現(xiàn)乙方在施?工過程中有?偷工減料、?工作不負(fù)責(zé)?影響房屋質(zhì)?量等行為時(shí)?，有權(quán)要求?乙方停工或?整改。4?、房屋建成?自交工后壹?年內(nèi)，甲方?發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問?題的，乙方?必須及時(shí)進(jìn)?行免費(fèi)維修?。三、付?款方式1?、工程款結(jié)?算方式:以?建房面積計(jì)?算，每平方?米人民幣元?。2、付?款時(shí)間:?第一次付款?在施工開始?后工程過半?支付第二次?付款在房屋?竣工并經(jīng)甲?方驗(yàn)收后_?__天內(nèi)給?付。3、?乙方質(zhì)量保?證金為全部?工程款的_?__%?？?工一年后支?付給乙方。?四、違約?責(zé)任1、?由于工程質(zhì)?量達(dá)不到要?求的，乙方?要進(jìn)行修理?、重作;造?成損失的，?由乙方賠償?。因乙方原?因?qū)е率购?同無法履行?的，乙方應(yīng)?承擔(dān)違約金?元，并賠償?因其違約給?甲方造成的?一切損失。?2、乙方?若無視甲方?的合理要求?，或者采取?消極怠工和?延誤工期等?做法為難甲?方，視為乙?方根本違約?，甲方有權(quán)?解除本合同?，乙方應(yīng)承?擔(dān)違約金元?。3、在?乙方無違約?行為的情況?下，甲方若?不按合同約?定支付工程?價(jià)款，應(yīng)當(dāng)?承擔(dān)違約金?五、爭議?解決辦法?1、發(fā)生合?同爭議時(shí)，?雙方應(yīng)友好?協(xié)商。2?、如協(xié)商不?成，雙方可?將爭議提交?富民縣人民?法院進(jìn)行裁?決。六、?附則1、?本合同一式?兩份，甲、?乙雙方當(dāng)事?人各執(zhí)一份?。2、本?合同自簽訂?之日起生效?。3、以?上合同，雙?方必須共同?遵守。如經(jīng)?雙方協(xié)商同?意簽訂補(bǔ)充?合同，補(bǔ)充?合同與本合?同具有同等?法律效力。?此協(xié)議?甲方簽字:?乙方簽字:?年月日年?月日房屋裝修承攬合同范本（三）?甲方:乙?方:鑒于?甲方系發(fā)包?方，乙方系?承攬方，年?月日甲自愿?將位于__?_承攬給乙?方裝修，現(xiàn)?甲、乙雙方?本著平等自?愿，協(xié)商一?致的原則，?就房屋裝修?有關(guān)方面，?特此訂立如?下協(xié)議:?工程地點(diǎn)及?概況:工?程名稱:_?__。工?程建筑面積?:___。?工程戶型?結(jié)構(gòu):__?_。工程?項(xiàng)目:__?_。工程?價(jià)款及付款?方式:1?.本工程總?價(jià)為___?元，大寫_?__。2?.本合同簽?訂后，甲方?預(yù)付第一期?工程款即雙?方簽認(rèn)的報(bào)?價(jià)單中工程?款總額的_?_給乙方(?含定金，不?含設(shè)計(jì)費(fèi))?，乙方才進(jìn)?場(chǎng)施工。?3.施工及?___竣工?驗(yàn)收后當(dāng)天?甲方付清乙?方全部工程?款。三、?承攬方式:?乙方負(fù)責(zé)?施工，材料?由甲乙雙方?共同約定_?__提供。?四、材料?提供:關(guān)?于材料供應(yīng)?，甲乙雙方?充分協(xié)商采?用__方式?供應(yīng)材料。?a.本工?程所需材料?由甲方提供?，甲方提供?的材料必須?符合質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)，甲方提?供的材料，?乙方應(yīng)當(dāng)即?時(shí)檢驗(yàn)，如?發(fā)現(xiàn)甲方提?供的材料不?符合質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)及?時(shí)通知甲方?，甲方應(yīng)即?時(shí)更換，如?不更換所造?成的損失由?甲方自行承?擔(dān)，如延誤?工程進(jìn)展，?施工期限相?應(yīng)順延。?b.本工程?材料由乙方?提供，所提?供的材料必?須符合甲乙?雙方約定標(biāo)?準(zhǔn)，并接受?甲方檢驗(yàn)。?四、質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收?期限:施?工要符合安?全要求，裝?修質(zhì)量不得?低于同一施?工類型的裝?修標(biāo)準(zhǔn)。房?屋交付給甲?方，甲方應(yīng)?即時(shí)驗(yàn)收，?甲方應(yīng)在_?__日內(nèi)檢?驗(yàn)，如在該?期限內(nèi)，甲?方未做任何?表示，視為?該房屋驗(yàn)收?合格。五?、施工期限?:工期為?___,從?年月日到年?月日，如因?甲方的原因?導(dǎo)致延誤工?程進(jìn)展或則?不可抗力導(dǎo)?致延誤工程?進(jìn)展，其施?工期限相應(yīng)?的順延。?六、違約責(zé)?任1.由?于甲方原因?導(dǎo)致延期開?工或中途停?工，除順延?工期外，甲?方應(yīng)補(bǔ)償乙?方因停工或?則窩工造成?的損失，即?每天應(yīng)支付?___元，?如甲方不按?合同約定預(yù)?付工程款，?每拖延一天?，按合同金?額的__%?支付違約金?給乙方,其?工期順延。?2.由于?乙方原因?qū)?致工程延期?竣工,乙方?應(yīng)按每天支?付__元的?違約金給甲?方。3.?工程未辦理?驗(yàn)收手續(xù),?甲方提前使?用或擅自動(dòng)?用,或甲方?單方面更換?門鎖不讓乙?方施工人員?進(jìn)行施工的?,造成的損?失由甲方負(fù)?責(zé),并視為?對(duì)乙方施工?的工程驗(yàn)收?合格,甲方?應(yīng)付清全部?工程款。?七、其他約?定:1.?乙方根據(jù)甲?方要求設(shè)計(jì)?圖紙，圖紙?一式兩份，?甲乙雙方各?執(zhí)一份。如?乙方發(fā)現(xiàn)根?據(jù)甲方要求?設(shè)計(jì)的圖紙?或者技術(shù)要?求不合理的?，應(yīng)當(dāng)及時(shí)?通知甲方。?因甲方怠于?答復(fù)等原因?造成乙方損?失的，應(yīng)當(dāng)?賠償損失。?2.甲方?中途變更乙?方工作的要?求，如工程?項(xiàng)目增加，?甲方應(yīng)支付?乙方實(shí)際增?加所產(chǎn)生的?費(fèi)用，如給?乙方造成損?失的，應(yīng)當(dāng)?對(duì)乙方進(jìn)行?賠償。3?.乙方在施?工期間，應(yīng)?當(dāng)接受甲方?必要的監(jiān)督?檢驗(yàn)。甲方?不得因監(jiān)督?檢驗(yàn)妨礙乙?方的正常工?作，如妨礙?延誤工程進(jìn)?展，其施工?期限相應(yīng)順?延，造成乙?方損失的，?應(yīng)賠償損失?。4.乙?方房屋裝修?完成后，應(yīng)?當(dāng)即時(shí)向甲?方交付，甲?方應(yīng)當(dāng)即時(shí)?驗(yàn)收該房屋?。