合同法課件(第十章完成工作成果合同)

合同法課件

合同法課件

1第十二章完成工作成果合同第十二章完成工作成果合同2第十二章教學要求案例分析：定作人中途變更承攬要求造成損失誰負責？講授內(nèi)容：第一節(jié)完成工作成果合同概述第二節(jié)承攬合同第三節(jié)建設工程合同重點難點：承攬合同與建設工程合同的關系及標的物瑕疵責任和風險負擔。課時安排：2課時第十二章教學要求案例分析：定作人中途變更承攬要求造成損失誰3案例分析：定作人中途變更承擔要求造成損失誰負責？案情簡介:1999年8月，A廠為鋪設暖氣管道，與B水暖施工隊協(xié)商簽訂了加一卷管的合同書。雙方在合同書中約定了加工產(chǎn)品的規(guī)格、項目、單價和時間、要求、結算方式及違約責任等。合同規(guī)定1999年10月7日交貨。1999年10月3日，A突然通知B要改變卷管的規(guī)格。施工隊提出已按原案例分析：定作人中途變更承擔要求造成損失誰負責？案情簡介:4規(guī)格加工，A要求重新加工，給自己造成損失，A應賠償自己的損失。A認為自己是定作人，當然有權提出和更改寫作要求，承攬方應予配合，不應要求賠償損失。雙方發(fā)生爭議，遂訴至法院。規(guī)格加工，A要求重新加工，給自己造成損失，A應賠償自己的損失5問題思考1.在承攬合同中，定作人有哪些權利義務？定作人在訂立合同后，是否可以改變定作要求？由此將產(chǎn)生什么樣的法律后果？2.本案中A突然通知B改變卷管規(guī)格是否允許？由此造成損害由誰負責？3.如果你是法官，你將怎么判？依據(jù)什么？問題思考1.在承攬合同中，定作人有哪些權利義務？定作人在訂立6第一節(jié)完成工作成果合同概述一、完成工作成果合同的概念、特征

（一）概念：

是指民事主體之間就一方當事人為另一方當事人完成一定工作，另一方當事人接受工作成果并支付約定報酬的合同。（二）法律特征：1、合同的主體具有限定性。2、合同的標的具有特定性。3、合同的履行具有協(xié)作性。二、完成工作合同的類型及立法承攬合同、建設工程合同第一節(jié)完成工作成果合同概述一、完成工作成果合同的概念、7第二節(jié)承攬合同一、承攬合同的概念、特征（一）概念：承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。（二）特征：1、承攬合同以完成一定工作為目的。2、承攬人完成工作具有獨立性和風險性。3、定作物的特定性。4、承攬合同為諾成、有償、雙務、不要式合同。第二節(jié)承攬合同一、承攬合同的概念、特征8二、承攬合同的種類第二百五十一條承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。（一）加工合同。這是承攬合同中比較常見的一種，指承攬人以自己的技能、設備等條件，將定作人提供的原材料加工成符合定作人要求的成品并交付給定作人，定作人接受該成品并向承攬人支付報酬的合同。加工合同中材料必須由定作人提供，而不能由承攬人自備。

二、承攬合同的種類9（二）定作合同。定作合同是指依合同約定，由承攬人自己準備原材料，并以自己的技術、設備等條件對該原料進行加工，按定作人的要求制成特定產(chǎn)品，將該產(chǎn)品交付給定作人，定作人接受該產(chǎn)品并向承攬人支付報酬的合同。定作合同與加工合同的區(qū)別在于材料提供人的不同。

（二）定作合同。定作合同是指依合同約定，由承攬人自己準備原材10（三）修理合同。修理合同是指定作人將損壞的物品交給承攬人，由承攬人負責將該損壞物品以自己的技術、設備等條件修理好后歸還給定作人，定作人接受該工作成果并向承攬人支付約定報酬的合同。（四）復制合同。復制合同是指承攬人依定作人的要求，以自己的技術、設備等條件將定作人提供的樣品重新依樣制作成若干份，定作人接受該復制品并向承攬人支付報酬的合同。承攬人依照定作人的不同要求可以采取不同的方式進行復制，如對文稿的復印，對畫稿的臨摹，對雕像的模仿塑造等。（三）修理合同。修理合同是指定作人將損壞的物品交給承攬人，11（五）測試合同。測試合同是指承攬人依定作人的要求，以自己的技術、設備等條件對定作人指定的項目進行測試，并將測試結果交付給定作人，定作人接受其成果并向承攬人支付報酬的合同。（六）檢驗合同。檢驗合同是指承攬人按照定作人的要求，對定作人提出需要檢驗的內(nèi)容，以自己的技術、設備等條件進行檢驗，并向定作人提出關于該檢驗內(nèi)容相關問題的結論，定作人接受這一結論并向承攬人支付報酬的合同。（五）測試合同。測試合同是指承攬人依定作人的要求，以自己的技12三、人身性（《合同法》第253~254條）第二百五十三條承攬人應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責；未經(jīng)定作人同意的，定作人也可以解除合同。

第二百五十四條承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

三、人身性（《合同法》第253~254條）131、承攬人負有以自己的設備、技術和勞力親自完成主要工作的義務；2、未經(jīng)定作人同意，承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成；3、違反第2項規(guī)則的，定作人可以解除合同；4、承攬人將承攬的輔助工作交由第三人完成的，不以定作人同意為要件；5、無論主要工作還是輔助工作，一旦交由第三人完成，承攬人應就第三人的工作成果向定作人負責。也就是說，第三人不對定作人負違約責任。1、承攬人負有以自己的設備、技術和勞力親自完成主要工作的義務14

53.育才中學委托利達服裝廠加工500套校服，約定材料由服裝廠采購，學校提供樣品，取貨時付款。為趕時間，利達服裝廠私自委托恒發(fā)服裝廠加工100套。育才中學按時前來取貨，發(fā)現(xiàn)恒發(fā)服裝廠加工的100套校服不符合樣品要求，遂拒絕付款。利達服裝廠則拒絕交貨。下列哪些說法是正確的？（2006-3-53，多）

A.育才中學可以利達服裝廠擅自外包為由解除合同

B.如育才中學不支付酬金，利達服裝廠可拒絕交付校服

C.如育才中學不支付酬金，利達服裝廠可對樣品行使留置權

D.育才中學有權要求恒發(fā)服裝廠承擔違約責任53.育才中學委托利達服裝廠加工500套校服，約定材料由服15四、定作人的任意變更、解除權1、合同成立后，承攬人交付完成的工作成果前，定作人可隨時變更合同；定作人也可隨時解除合同（《合同法》第258條、第268條）第二百五十八條定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

四、定作人的任意變更、解除權16第二百六十八條定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失。2、以上權利的行使，不以承攬人有違約行為為要件3、因定作人變更、解除合同而致承攬人損失的，應負賠償責任。第二百六十八條定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的17例1.甲向鞋匠乙訂做皮鞋10雙，合同簽訂后，乙備好10雙皮鞋的原材料，并已完成3雙。甲突然向乙提出解除合同。問：該案應如何處理？例2.設上例中乙接到通知后，覺得甲無理由解除合同，于是置之不理，繼續(xù)加工，于約定期限內(nèi)完成全部10雙皮鞋。問：該案如何處理？例1.甲向鞋匠乙訂做皮鞋10雙，合同簽訂后，乙備好10雙皮鞋18五、承攬人的重要義務1、保密義務（《合同法》第266條）第二百六十六條承攬人應當按照定作人的要求保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。2、交付工作成果（《合同法》第261條）第二百六十一條承攬人完成工作的，應當向定作人交付工作成果，并提交必要的技術資料和有關質(zhì)量證明。定作人應當驗收該工作成果。

五、承攬人的重要義務193、對工作成果負瑕疵擔保責任（《合同法》第262條）第二百六十二條承攬人交付的工作成果不符合質(zhì)量要求的，定作人可以要求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。

3、對工作成果負瑕疵擔保責任（《合同法》第262條）20六、留置依《合同法》第264條，定作人未向承攬人付酬或付材料費的，承攬人可以就完成的工作成果留置，但當事人另有約定的除外。七、共同承攬共同承攬人就完成的工作成果對定作人負連帶責任（《合同法》第267條）第二百六十七條共同承攬人對定作人承擔連帶責任，但當事人另有約定的除外。

六、留置21八、風險與侵權責任負擔1、在承攬期間內(nèi)，因不可抗力等因素發(fā)生的風險負擔，原材料由定作人提供的，由定作人承擔風險；原材料由承攬人提供的，由承攬人負擔。區(qū)別于《合同法》第265條所講的承攬人的過錯賠償責任。依據(jù)《合同法》第265條承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

八、風險與侵權責任負擔222、依《人身損害賠償解釋》第10條，承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的，應當承擔相應的賠償責任。

2、依《人身損害賠償解釋》第10條，承攬人在完成工作過程中對23例.甲自供火藥、紙張等物品，委托乙、丙、丁等煙花技工為其制作煙花爆竹一批。乙丙丁等人提出在他們的廠房制作，但甲執(zhí)意指示乙丙丁等人在其自家院子制作。甲家地處小鎮(zhèn)的密集居住區(qū)，四周房舍很多。一日乙丙丁制作過程中因操作不當而發(fā)生爆炸，燒毀甲的鄰居戊等人的房屋數(shù)十間。在本中，誰應當承擔損害賠償責任？例.甲自供火藥、紙張等物品，委托乙、丙、丁等煙花技工為其制作24第三節(jié)建設工程合同建設工程合同在實踐中是一類非常重要的合同，但其原理與承攬合同相同（建設工程合同本來就是一種特殊的承攬合同）建設工程合同是指承包人進行工程建設，發(fā)包人支付價款的合同。建設工程合同包括工程勘察、設計、施工合同。建設工程合同實際上是承攬合同的一種，因此，《合同法》第287條規(guī)定：“本章沒有規(guī)定的，適用承攬合同的有關規(guī)定?！?/p>

第三節(jié)建設工程合同建設工程合同在實踐中是一類非常重要的合25一、特征（一）要式合同（《合同法》第270條）第二百七十條建設工程合同應當采用書面形式。（二）標的物為不動產(chǎn)建設工程合同的標的物一般僅限于基本建設工程項目。即主要作為基本建設工程的各類建筑物、地下設施、附屬設施的建筑，以及對與其配套的線路、管道、設備進行的安裝建設。這些建設工程項目一般具有投資大、周期長、技術性強等特點。因此，為完成不能構成基本建設工程的一般的建設項目所訂立的合同就不屬于建設工程合同，如居民個人為建住宅用房所訂立的合同，屬于承攬合同，而非建設工程合同。一、特征26（三）建設工程合同的主體應具備相應的條件。由于建設工程具有投資大、周期長、質(zhì)量要求高、技術性強等特點，故建設工程合同的主體資格在法律上受到嚴格限制。發(fā)包人一般是經(jīng)批準建設工程項目的建設單位，承包人必須是具有從事工程勘察、設計、施工資格的單位法人。（四）建設工程合同具有較強的國家管理性。困建設工程合同的標的物是不動產(chǎn)，工程建設對國家和社會生活的影響很大，所以在建設工程合同的訂立和履行上，具有強烈的國家干預的色彩。如某些建設工程合同需要有關機關審查或者批準的，應當經(jīng)過審查或者批準。對于國家重大的建設工程合同，應當根據(jù)國家規(guī)定的程序和國家批準的投資計劃、可行性研究報告等文件訂立。

（三）建設工程合同的主體應具備相應的條件。由于建設工程具有27二、種類（一）工程勘察合同（二）工程設計合同（三）工程施工合同（四）工程裝修合同二、種類28三、禁止性行為規(guī)范為確保工程質(zhì)量，《合同法》第272條明令禁止以下行為：（一）肢解發(fā)包；（二）轉包；（三）肢解分包；（四）分包給不具備相應資質(zhì)條件的單位；（五）再分包。違反以上規(guī)則者，合同無效。三、禁止性行為規(guī)范29第二百七十二條發(fā)包人可以與總承包人訂立建設工程合同，也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。發(fā)包人不得將應當由一個承包人完成的建設工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個承包人?？偝邪嘶蛘呖辈?、設計、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發(fā)包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉包給第三人。禁止承包人將工程分包給不具備相應資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。第二百七十二條發(fā)包人可以與總承包人訂立建設工程合同，也可以3059．甲公司將一工程發(fā)包給乙建筑公司，經(jīng)甲公司同意，乙公司將部分非主體工程分包給丙建筑公司，丙公司又將其中一部分分包給丁建筑公司。后丁公司因工作失誤致使工程不合格，甲公司欲索賠。對此，下列哪些說法是正確的？

（2010-3-59，多）

A．上述工程承包合同均無效

B．丙公司在向乙公司賠償損失后，有權向丁公司追償

C．甲公司有權要求丁公司承擔民事責任

D．法院可收繳丙公司由于分包已經(jīng)取得的非法所得

59．甲公司將一工程發(fā)包給乙建筑公司，經(jīng)甲公司同意，乙公司將31

51.甲公司將建筑工程發(fā)包給乙公司，乙公司將其轉包給丙公司，丙公司將部分工程包給由121個農(nóng)民工組成的施工隊。施工期間，丙公司拖欠施工隊工程款達500萬元之多，農(nóng)民工因此踏上維權之路。丙公司以乙公司拖欠其工程款800萬元為由、乙公司以甲公司拖欠其工程款1,000萬元為由均拒付欠款。施工隊將甲公司訴至法院，要求甲公司支付500萬元。根據(jù)社會主義法治理念，關于本案的處理，下列哪些說法是正確的？（）（2011年卷三多選第51題）

A.法院應駁回施工隊的訴訟請求，因甲公司與施工隊無合同關系。法院不應以破壞合同相對性為代價，片面實現(xiàn)社會效果

B.法院應支持施工隊的訴訟請求。法院不能簡單以堅持合同的相對性為由否定甲公司的責任，從而造成農(nóng)民工不斷申訴，案結事不了

C.法院應當追加乙公司和丙公司為本案當事人。法院一并解決乙公司和丙公司的欠款糾紛，以避免機械執(zhí)法，就案辦案

D.法院可以追加乙公司和丙公司為本案當事人。法院加強保護農(nóng)民工權益的力度，有利于推進法律效果和社會效果的有機統(tǒng)一51.甲公司將建筑工程發(fā)包給乙公司，乙公司將其轉包給丙公司32《審理建設工程施工合同糾紛的司法解釋》第二十六條實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任?！秾徖斫ㄔO工程施工合同糾紛的司法解釋》33四、幾種典型的無效合同《建設工程施工合同解釋》第1條

（一）承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的；（二）沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的；（三）建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。四、幾種典型的無效合同《建設工程施工合同解釋》第1條34五、合同無效的后果《建設工程施工合同解釋》第3條建設工程施工合同無效，且建設工程經(jīng)竣工驗收不合格的，按照以下情形分別處理：（一）修復后的建設工程經(jīng)竣工驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔修復費用的，應予支持；（二）修復后的建設工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持。五、合同無效的后果《建設工程施工合同解釋》第3條35六、人身性建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。七、對《合同法》第286條的理解第二百八十六條發(fā)包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價款。發(fā)包人逾期不支付的，除按照建設工程的性質(zhì)不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。六、人身性36《合同法》第286條賦予承包人的權利性質(zhì)究竟為何？屬于法定抵押權？還是屬于法定優(yōu)先權？依據(jù)《最高人民法院關于建設工程價款優(yōu)先受償權問題的批復》（法釋【2002】16號）的精神可知：1、《合同法》第286條的權利性質(zhì)是優(yōu)先權，該優(yōu)先權優(yōu)于抵押權；2、該優(yōu)先權行使的除斥期間為6個月，應注意起算日的確定；3、應注意該優(yōu)先權與購房人權利的關系《合同法》第286條賦予承包人的權利性質(zhì)究竟為何？屬于法定抵37八、違法轉包后訴訟關系（一）實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理；（二）實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任。八、違法轉包后訴訟關系3862.甲大學與乙公司簽訂建設工程施工合同，由乙為甲承建新教學樓。經(jīng)甲同意，乙將主體結構的施工分包給丙公司。后整個教學樓工程驗收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是錯誤的？（2006-3-62，多）

A、乙、丙之間分包合同有效

B、甲可以撤銷與乙之間的建設工程施工合同

C、丙可以乙為被告訴請支付工程款

D、丙可以甲為被告訴請支付工程款，但法院應當追加乙為第三人62.甲大學與乙公司簽訂建設工程施工合同，由乙為甲承建新教學39課后思考題1.試述承攬合同的特征。2.試述承擔合同的效力。3.承攬合同標的物的瑕疵責任和風險負擔。4.試述建設工程合同的效力。課后思考題1.試述承攬合同的特征。40合同法課件

合同法課件

41第十二章完成工作成果合同第十二章完成工作成果合同42第十二章教學要求案例分析：定作人中途變更承攬要求造成損失誰負責？講授內(nèi)容：第一節(jié)完成工作成果合同概述第二節(jié)承攬合同第三節(jié)建設工程合同重點難點：承攬合同與建設工程合同的關系及標的物瑕疵責任和風險負擔。課時安排：2課時第十二章教學要求案例分析：定作人中途變更承攬要求造成損失誰43案例分析：定作人中途變更承擔要求造成損失誰負責？案情簡介:1999年8月，A廠為鋪設暖氣管道，與B水暖施工隊協(xié)商簽訂了加一卷管的合同書。雙方在合同書中約定了加工產(chǎn)品的規(guī)格、項目、單價和時間、要求、結算方式及違約責任等。合同規(guī)定1999年10月7日交貨。1999年10月3日，A突然通知B要改變卷管的規(guī)格。施工隊提出已按原案例分析：定作人中途變更承擔要求造成損失誰負責？案情簡介:44規(guī)格加工，A要求重新加工，給自己造成損失，A應賠償自己的損失。A認為自己是定作人，當然有權提出和更改寫作要求，承攬方應予配合，不應要求賠償損失。雙方發(fā)生爭議，遂訴至法院。規(guī)格加工，A要求重新加工，給自己造成損失，A應賠償自己的損失45問題思考1.在承攬合同中，定作人有哪些權利義務？定作人在訂立合同后，是否可以改變定作要求？由此將產(chǎn)生什么樣的法律后果？2.本案中A突然通知B改變卷管規(guī)格是否允許？由此造成損害由誰負責？3.如果你是法官，你將怎么判？依據(jù)什么？問題思考1.在承攬合同中，定作人有哪些權利義務？定作人在訂立46第一節(jié)完成工作成果合同概述一、完成工作成果合同的概念、特征

（一）概念：

是指民事主體之間就一方當事人為另一方當事人完成一定工作，另一方當事人接受工作成果并支付約定報酬的合同。（二）法律特征：1、合同的主體具有限定性。2、合同的標的具有特定性。3、合同的履行具有協(xié)作性。二、完成工作合同的類型及立法承攬合同、建設工程合同第一節(jié)完成工作成果合同概述一、完成工作成果合同的概念、47第二節(jié)承攬合同一、承攬合同的概念、特征（一）概念：承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。（二）特征：1、承攬合同以完成一定工作為目的。2、承攬人完成工作具有獨立性和風險性。3、定作物的特定性。4、承攬合同為諾成、有償、雙務、不要式合同。第二節(jié)承攬合同一、承攬合同的概念、特征48二、承攬合同的種類第二百五十一條承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。（一）加工合同。這是承攬合同中比較常見的一種，指承攬人以自己的技能、設備等條件，將定作人提供的原材料加工成符合定作人要求的成品并交付給定作人，定作人接受該成品并向承攬人支付報酬的合同。加工合同中材料必須由定作人提供，而不能由承攬人自備。

二、承攬合同的種類49（二）定作合同。定作合同是指依合同約定，由承攬人自己準備原材料，并以自己的技術、設備等條件對該原料進行加工，按定作人的要求制成特定產(chǎn)品，將該產(chǎn)品交付給定作人，定作人接受該產(chǎn)品并向承攬人支付報酬的合同。定作合同與加工合同的區(qū)別在于材料提供人的不同。

（二）定作合同。定作合同是指依合同約定，由承攬人自己準備原材50（三）修理合同。修理合同是指定作人將損壞的物品交給承攬人，由承攬人負責將該損壞物品以自己的技術、設備等條件修理好后歸還給定作人，定作人接受該工作成果并向承攬人支付約定報酬的合同。（四）復制合同。復制合同是指承攬人依定作人的要求，以自己的技術、設備等條件將定作人提供的樣品重新依樣制作成若干份，定作人接受該復制品并向承攬人支付報酬的合同。承攬人依照定作人的不同要求可以采取不同的方式進行復制，如對文稿的復印，對畫稿的臨摹，對雕像的模仿塑造等。（三）修理合同。修理合同是指定作人將損壞的物品交給承攬人，51（五）測試合同。測試合同是指承攬人依定作人的要求，以自己的技術、設備等條件對定作人指定的項目進行測試，并將測試結果交付給定作人，定作人接受其成果并向承攬人支付報酬的合同。（六）檢驗合同。檢驗合同是指承攬人按照定作人的要求，對定作人提出需要檢驗的內(nèi)容，以自己的技術、設備等條件進行檢驗，并向定作人提出關于該檢驗內(nèi)容相關問題的結論，定作人接受這一結論并向承攬人支付報酬的合同。（五）測試合同。測試合同是指承攬人依定作人的要求，以自己的技52三、人身性（《合同法》第253~254條）第二百五十三條承攬人應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責；未經(jīng)定作人同意的，定作人也可以解除合同。

第二百五十四條承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

三、人身性（《合同法》第253~254條）531、承攬人負有以自己的設備、技術和勞力親自完成主要工作的義務；2、未經(jīng)定作人同意，承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成；3、違反第2項規(guī)則的，定作人可以解除合同；4、承攬人將承攬的輔助工作交由第三人完成的，不以定作人同意為要件；5、無論主要工作還是輔助工作，一旦交由第三人完成，承攬人應就第三人的工作成果向定作人負責。也就是說，第三人不對定作人負違約責任。1、承攬人負有以自己的設備、技術和勞力親自完成主要工作的義務54

53.育才中學委托利達服裝廠加工500套校服，約定材料由服裝廠采購，學校提供樣品，取貨時付款。為趕時間，利達服裝廠私自委托恒發(fā)服裝廠加工100套。育才中學按時前來取貨，發(fā)現(xiàn)恒發(fā)服裝廠加工的100套校服不符合樣品要求，遂拒絕付款。利達服裝廠則拒絕交貨。下列哪些說法是正確的？（2006-3-53，多）

A.育才中學可以利達服裝廠擅自外包為由解除合同

B.如育才中學不支付酬金，利達服裝廠可拒絕交付校服

C.如育才中學不支付酬金，利達服裝廠可對樣品行使留置權

D.育才中學有權要求恒發(fā)服裝廠承擔違約責任53.育才中學委托利達服裝廠加工500套校服，約定材料由服55四、定作人的任意變更、解除權1、合同成立后，承攬人交付完成的工作成果前，定作人可隨時變更合同；定作人也可隨時解除合同（《合同法》第258條、第268條）第二百五十八條定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

四、定作人的任意變更、解除權56第二百六十八條定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失。2、以上權利的行使，不以承攬人有違約行為為要件3、因定作人變更、解除合同而致承攬人損失的，應負賠償責任。第二百六十八條定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的57例1.甲向鞋匠乙訂做皮鞋10雙，合同簽訂后，乙備好10雙皮鞋的原材料，并已完成3雙。甲突然向乙提出解除合同。問：該案應如何處理？例2.設上例中乙接到通知后，覺得甲無理由解除合同，于是置之不理，繼續(xù)加工，于約定期限內(nèi)完成全部10雙皮鞋。問：該案如何處理？例1.甲向鞋匠乙訂做皮鞋10雙，合同簽訂后，乙備好10雙皮鞋58五、承攬人的重要義務1、保密義務（《合同法》第266條）第二百六十六條承攬人應當按照定作人的要求保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。2、交付工作成果（《合同法》第261條）第二百六十一條承攬人完成工作的，應當向定作人交付工作成果，并提交必要的技術資料和有關質(zhì)量證明。定作人應當驗收該工作成果。

五、承攬人的重要義務593、對工作成果負瑕疵擔保責任（《合同法》第262條）第二百六十二條承攬人交付的工作成果不符合質(zhì)量要求的，定作人可以要求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。

3、對工作成果負瑕疵擔保責任（《合同法》第262條）60六、留置依《合同法》第264條，定作人未向承攬人付酬或付材料費的，承攬人可以就完成的工作成果留置，但當事人另有約定的除外。七、共同承攬共同承攬人就完成的工作成果對定作人負連帶責任（《合同法》第267條）第二百六十七條共同承攬人對定作人承擔連帶責任，但當事人另有約定的除外。

六、留置61八、風險與侵權責任負擔1、在承攬期間內(nèi)，因不可抗力等因素發(fā)生的風險負擔，原材料由定作人提供的，由定作人承擔風險；原材料由承攬人提供的，由承攬人負擔。區(qū)別于《合同法》第265條所講的承攬人的過錯賠償責任。依據(jù)《合同法》第265條承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

八、風險與侵權責任負擔622、依《人身損害賠償解釋》第10條，承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的，應當承擔相應的賠償責任。

2、依《人身損害賠償解釋》第10條，承攬人在完成工作過程中對63例.甲自供火藥、紙張等物品，委托乙、丙、丁等煙花技工為其制作煙花爆竹一批。乙丙丁等人提出在他們的廠房制作，但甲執(zhí)意指示乙丙丁等人在其自家院子制作。甲家地處小鎮(zhèn)的密集居住區(qū)，四周房舍很多。一日乙丙丁制作過程中因操作不當而發(fā)生爆炸，燒毀甲的鄰居戊等人的房屋數(shù)十間。在本中，誰應當承擔損害賠償責任？例.甲自供火藥、紙張等物品，委托乙、丙、丁等煙花技工為其制作64第三節(jié)建設工程合同建設工程合同在實踐中是一類非常重要的合同，但其原理與承攬合同相同（建設工程合同本來就是一種特殊的承攬合同）建設工程合同是指承包人進行工程建設，發(fā)包人支付價款的合同。建設工程合同包括工程勘察、設計、施工合同。建設工程合同實際上是承攬合同的一種，因此，《合同法》第287條規(guī)定：“本章沒有規(guī)定的，適用承攬合同的有關規(guī)定。”

第三節(jié)建設工程合同建設工程合同在實踐中是一類非常重要的合65一、特征（一）要式合同（《合同法》第270條）第二百七十條建設工程合同應當采用書面形式。（二）標的物為不動產(chǎn)建設工程合同的標的物一般僅限于基本建設工程項目。即主要作為基本建設工程的各類建筑物、地下設施、附屬設施的建筑，以及對與其配套的線路、管道、設備進行的安裝建設。這些建設工程項目一般具有投資大、周期長、技術性強等特點。因此，為完成不能構成基本建設工程的一般的建設項目所訂立的合同就不屬于建設工程合同，如居民個人為建住宅用房所訂立的合同，屬于承攬合同，而非建設工程合同。一、特征66（三）建設工程合同的主體應具備相應的條件。由于建設工程具有投資大、周期長、質(zhì)量要求高、技術性強等特點，故建設工程合同的主體資格在法律上受到嚴格限制。發(fā)包人一般是經(jīng)批準建設工程項目的建設單位，承包人必須是具有從事工程勘察、設計、施工資格的單位法人。（四）建設工程合同具有較強的國家管理性。困建設工程合同的標的物是不動產(chǎn)，工程建設對國家和社會生活的影響很大，所以在建設工程合同的訂立和履行上，具有強烈的國家干預的色彩。如某些建設工程合同需要有關機關審查或者批準的，應當經(jīng)過審查或者批準。對于國家重大的建設工程合同，應當根據(jù)國家規(guī)定的程序和國家批準的投資計劃、可行性研究報告等文件訂立。

（三）建設工程合同的主體應具備相應的條件。由于建設工程具有67二、種類（一）工程勘察合同（二）工程設計合同（三）工程施工合同（四）工程裝修合同二、種類68三、禁止性行為規(guī)范為確保工程質(zhì)量，《合同法》第272條明令禁止以下行為：（一）肢解發(fā)包；（二）轉包；（三）肢解分包；（四）分包給不具備相應資質(zhì)條件的單位；（五）再分包。違反以上規(guī)則者，合同無效。三、禁止性行為規(guī)范69第二百七十二條發(fā)包人可以與總承包人訂立建設工程合同，也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。發(fā)包人不得將應當由一個承包人完成的建設工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個承包人。總承包人或者勘察、設計、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發(fā)包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉包給第三人。禁止承包人將工程分包給不具備相應資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。第二百七十二條發(fā)包人可以與總承包人訂立建設工程合同，也可以7059．甲公司將一工程發(fā)包給乙建筑公司，經(jīng)甲公司同意，乙公司將部分非主體工程分包給丙建筑公司，丙公司又將其中一部分分包給丁建筑公司。后丁公司因工作失誤致使工程不合格，甲公司欲索賠。對此，下列哪些說法是正確的？

（2010-3-59，多）

A．上述工程承包合同均無效

B．丙公司在向乙公司賠償損失后，有權向丁公司追償

C．甲公司有權要求丁公司承擔民事責任

D．法院可收繳丙公司由于分包已經(jīng)取得的非法所得

59．甲公司將一工程發(fā)包給乙建筑公司，經(jīng)甲公司同意，乙公司將71

51.甲公司將建筑工程發(fā)包給乙公司，乙公司將其轉包給丙公司，丙公司將部分工程包給由121個農(nóng)民工組成的施工隊。施工期間，丙公司拖欠施工隊工程款達500萬元之多，農(nóng)民工因此踏上維權之路。丙公司以乙公司拖欠其工程款800萬元為由、乙公司以甲公司拖欠其工程款1,000萬元為由均拒付欠款。施工隊將甲公司訴至法院，要求甲公司支付500萬元。根據(jù)社會主義法治理念，關于本案的處理，下列哪些說法是正確的？（）（2011年卷三多選第51題）

A.法院應駁回施工隊的訴訟請求，因甲公司與施工隊無合同關系。法院不應以破壞合同相對性為代價，片面實現(xiàn)社會效果

B.法院應支持施工隊的訴訟請求。法院不能簡單以堅持合同的相對性為由否定甲公司的責任，從而造成農(nóng)民工不斷申訴，案結事不了