房屋加工承攬合同

編號(hào):WD-HT-0608房屋加工承攬合同（合同版本）-合同書一CONTRACTDOCUMENT甲方：乙方：日期：—合同系列文字均可修改一-合同范本|CONTRACTTEMPLATE加工制作合同房屋加工承攬合同（合同版本）說明：甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商簽署合同，在合同期限內(nèi)按照合同約定或者依照法律規(guī)定履行義務(wù)，保證權(quán)利雙方合法權(quán)益不受損害，如有需要可以下載修改或直接打印。甲方：（姓名，身份證號(hào)碼，住址，電話）乙方：（姓名，身份證號(hào)碼，住址，電話）甲方擬將位于—縣—鎮(zhèn)—村一組的房屋地基以及主體工程交由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，在平等互利、公平合理、誠實(shí)信用的原則下，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。一、雙方權(quán)利義務(wù)1、甲方負(fù)責(zé)提供建設(shè)所需原材料（石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等）。2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。乙方在施工過程中應(yīng)合理、節(jié)約用料，嚴(yán)禁浪費(fèi)。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場(chǎng)清料凈，并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費(fèi)，甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款，在支付款中扣除。3、工程施工所需一切機(jī)械設(shè)備和工具以及安全防護(hù)設(shè)備、用具,合同范本|CONTRACTTEMPLATE加工制作合同如：架管、架板、攪拌機(jī)、升降設(shè)備、模板、模具、斗車、振動(dòng)棒、焊接機(jī)、撮箕、桶、防護(hù)網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費(fèi)用由乙方自理。4、工期從年一月一日開始建設(shè)，工期為一天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。5、乙方加強(qiáng)對(duì)其人員的安全教育，嚴(yán)格管理,遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé),與甲方無關(guān)。6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。二、工程質(zhì)量及施工要求1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按照甲方的要求施工并加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和管理。2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性（如地基、澆鑄）部分須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序。3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求（包括但不限于口頭要求）乙方停工或整改。4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方必須進(jìn)行免費(fèi)維修。第2頁合同范本|CONTRACTTEMPLATE加工制作合同5、基礎(chǔ)：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。6、墻體：外墻高米，內(nèi)墻高米，砌筑時(shí)內(nèi)外錯(cuò)縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三?一砌筑法（一快磚、一鏟灰、一擠揉）,且灰縫厚度不得超過mmo墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米,剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈8、屋頂：現(xiàn)澆厚度為公分,表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。9、下水道：OOOO三、工程款結(jié)算及支付L工程款總額及計(jì)算方式：工程款為人民幣：69580元（大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整），以承建房屋面積為基準(zhǔn)，按245元/平方米（貳佰肆拾伍元每平方米）計(jì)284平方米（貳佰捌拾肆平方米）。2、付款時(shí)間：地基完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后一天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后一天付款—,在房屋峻工（包括合同范本ICONTRACTTEMPLATE加工制作合同內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工）并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后一天內(nèi)給付余款。四、違約責(zé)任1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價(jià)款的25%作為違約金。因乙方原因致使合同無法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)本合同總價(jià)款25%的違約金,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失（包括但不限于要求實(shí)現(xiàn)上述違約金產(chǎn)生的合理費(fèi)用）。2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價(jià)款25%的違約金。五、爭議解決方式因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決。六、附則L本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。3、因合同履行過程中的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合合同范本|CONTRACTTEMPLATE加工制作合同同