加工定做合同

Word———加工定做合同

加工定做合同模板合集9篇

隨著人們法律意識的建立，合同的地位越來越不容忽視，合同是企業(yè)進展中一個特別重要的因素。那么大家知道合同的格式嗎？以下是我為大家收集的加工定做合同9篇，歡迎大家共享。

加工定做合同篇1

供貨單位全稱：(以下簡稱甲方)

需方單位全稱：(以下簡稱乙方)

依據(jù)《經(jīng)濟合同法》及有關條例規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商全都簽訂本合同，并嚴格信守以下條款：

1、供貨日期：自合同簽訂日內(nèi)供貨。

2、產(chǎn)品質量標準：

3、交貨地點：

4、合同有效期：自合同簽訂日起至付清全部工程款為止

5、結算方式：據(jù)實結算

6、付款單位名稱：付款方式：期限：

7違約現(xiàn)任：

1、供方不能交貨，向需方償付未交貨部分貨款總值%的違約金;

2、需方中途退貨，向供方償付付退貨部分總%的違約金;

3、其余違約責任，按有關條例執(zhí)行。

8、其他補充事項：

9、梧合一式份，雙方各執(zhí)一份，副本一份，副本份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

加工定做合同篇2

定作人(甲方)：

承攬人(乙方)：

依據(jù)《中國合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循公平自愿、協(xié)商全都和誠懇信用的原則，現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品托付乙方加工制作的相關事宜，特簽訂本合同：

第一條合作內(nèi)容

加工定作內(nèi)容：就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。

其次條合同期限

自本合同生效之日起至年月日止。

第三條加工定作方式

1、本合同中甲乙雙方所商定的加工定作方式為：由甲方供應原材料，乙方進行加工制作，生產(chǎn)出成品后，向甲方交付產(chǎn)品，乙方收取加工勞務費。

2、在本合同期限內(nèi)，生產(chǎn)原材料和成品的全部權均系甲方全部，乙方只具有收取勞務費的權利和義務。

3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協(xié)商確定。

第四條加工勞務費

乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。

第五條雙方的權利與義務

1、本合同期限內(nèi)，甲方負責向乙方供應生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所需的一切原材料，乙方供應倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放，甲方對原材料享有全部權，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產(chǎn)進度的需要發(fā)放原材料。

2、甲方有權監(jiān)督乙方進行加工制作，如發(fā)覺存在不合格產(chǎn)品的，甲方可拒絕接收成品，并有權要求乙方擔當成本損失。

3、乙方應對生產(chǎn)的成品，分批次向甲方移交。

4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等)。

5、合同期間，非因不行抗力或本合同商定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。

6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質押等手續(xù)的，乙方應全面協(xié)作。

第六條驗收標準

乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質量應嚴格根據(jù)國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行乙方下線的成品每天向甲方辦理移交。

第七條違約責任

1、乙方應妥當?shù)谋９芎眉追焦脑牧虾蜕a(chǎn)線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方擔當賠償責任。

2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的，則由乙方擔當損失賠償責任。

第八條其他

1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同相沖突的，以補充協(xié)議為準。

2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效，在履行合同的過程中發(fā)生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。

3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

加工定做合同篇3

定作方(甲方)：___________________

承攬方(乙方)：___________________

簽約地點：

簽訂日期：年月日

加工定作承攬合同

定作方(下稱“甲方”)：

承攬方(下稱“乙方”)：____________________________________

依據(jù)《中國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、公平、協(xié)商全都的基礎上，就甲方托付乙方加工____________事宜達成如下協(xié)議，以資共同信守。

第一條定作物品名、規(guī)格型號、數(shù)量：

其次條加工成品質量要求：。

第三條原材料的供應：原材料由方供應。原材料品牌及質量要求：

第四條技術資料、設計方案及圖紙供應方法：由乙方設計，經(jīng)甲方書面確認后，作為制作的依據(jù)。

第五條合同價款：

第六條付款方式：乙方將定作物運到甲方指定地點，經(jīng)甲方初步驗收合格后，按實際驗收合格的數(shù)量支付該批次全部價款的%，剩余%為質保金，質保期滿無質量問題的，甲方一次性付清。每次付款前，乙方應當供應等額正規(guī)發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款。

第七條交貨時間、地點及方式

1.簽訂本合同后日內(nèi)，乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的，乙方根據(jù)甲方書面通知的數(shù)量和時間供貨;

2.乙方負責將定作的產(chǎn)品運到甲方辦公地點或施工現(xiàn)場;假如定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場制作或安裝的，乙方應當派專人進行現(xiàn)場作業(yè)。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中，甲方不另行支付。

第八條驗收標準和方式

1.定作產(chǎn)品運至現(xiàn)場后，甲方應當準時組織人員進行驗收，對不合格的產(chǎn)品，應當在2日內(nèi)向乙方提出;對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的，質保期為年，在質保期內(nèi)發(fā)生質量問題的，乙方應當在甲方通知后24小時內(nèi)予以修復或更換。2.甲方應當根據(jù)國家標準、地方標準、相關產(chǎn)品的行業(yè)標準及甲方要求的標準進行驗收。

第九條甲方的權利和義務

1.有權檢查乙方供應的定作產(chǎn)品原材料，有權要求乙方更換對不合格的原材料;

2.有權審核乙方供應的產(chǎn)品設計方案或圖紙;

3.有權要求乙方按時交付合格的定作產(chǎn)品;

4.應當按時向乙方支付價款。

第十條乙方的權利和義務

1.有權要求甲方支付價款;

2.保證供應符合商定的定作產(chǎn)品，原材料符合商定的質量要求;

3.應當按時交付定作產(chǎn)品;

4.負責產(chǎn)品的運輸和安裝，并擔當相應費用;

5.在制作、運輸、安裝過程中發(fā)生的平安責任事故，由乙方擔當全部責任，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償;

6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產(chǎn)損害的，乙方應當負責賠償，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償。

第十一條違約責任

一、甲方的違約責任

1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質量或設計等，應擔當針對變更部分給乙方因此造成的損失。

2.甲方無正值理由拒絕接收定作物的，仍應當向乙方支付相應價款。

3、甲方拖延付款的，每拖延一日，應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。

二、乙方的違約責任

1.乙方未按合同規(guī)定的質量標準交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并擔當逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收并終止合同，由此造成的損失由乙方賠償。

2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍舊需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。

3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，逾期一日應當向甲方償付拖延貨物總價0.3‰的違約金;未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

4.不能交付定作物或不能完成工作的，應退還甲方已付的全部貨款并擔當由此給甲方造成的全部損失。

第十二條其他

1.本合同壹式叁份，甲方持貳份，乙方持壹份，自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。

2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達，任何一項通知送達下面地址的視為送達，盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當協(xié)作送達方簽字確認，否則送達方有權申請公證送達，由此產(chǎn)生的費用由接收方擔當。

第十三條其它商定

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：法定代表人法定代表人

(或授權簽約人)：(或授權簽約人)：

甲方地址：電子郵箱：

郵編：傳真：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：

乙方地址：電子郵箱：

郵編：傳真：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：

合同簽訂時間：年月日

合同簽訂地點：

加工定做合同篇4

承攬方：(以下簡稱甲方)

住址：

法定代表人：

聯(lián)系方式：

定作方：(以下簡稱乙方)

住址：

法定代表人：

聯(lián)系方式：

甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

一、加工產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨日期

總金額(大寫)

交貨日期：由乙方訂貨清單確定。

本合同所確定的價格在年月日至年月有效，乙方要貨清單確定的數(shù)量低于本合同數(shù)量的，甲方有權依據(jù)甲方成本核算變更合同價格條款。

甲方供應給乙方的價格組成為：毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方供應。

二、質量標準及驗收

1、甲方依據(jù)乙方供應的相關工藝要求進行加工成產(chǎn)，質量標準為甲方的企業(yè)標準，同時符合國家質量要求。

2、乙方應在收到加工產(chǎn)品之日起二天內(nèi)對加工產(chǎn)品的數(shù)量、質量等相關事項進行確認驗收。假如對甲方交付的加工產(chǎn)品有異議，應于收貨之日起三天內(nèi)書面對甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當、保管不當?shù)染売梢鸬馁|量問題，乙方不得要求甲方修復或者退換或者主見其他任何責任。

三、包裝要求及費用負擔

1、加工產(chǎn)品由甲方負責包裝，以加工產(chǎn)品不受損壞為標準。

2、甲方對乙方所加工的產(chǎn)品進行商標貼牌，但乙方依據(jù)本合同所要求貼牌的商標必需為乙方合法使用的注冊商標，(包括經(jīng)核準的使用類別符合商標法律法規(guī)要求)乙方有義務在本合同履行之前供應相應的注冊證明、合法使用證明等。

3、甲方負責包裝箱圖案制版，但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元，制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的，乙方自擔費。

4、詳細包裝要求是乙方依據(jù)本合同訂購的產(chǎn)品數(shù)量每種、每次的型號規(guī)格數(shù)量不低于500箱;否則制版押金不予退還。

四、交貨(運輸)時間、方法及地點要求

1、加工物交由甲方指定的____________________(承運人)承運，由甲方代辦相關的托運手續(xù)，運費由乙方擔當。甲方將定作物交付承運人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產(chǎn)品全部的風險由乙方擔當。

2、乙方也以自提貨物，交貨地點為甲方榆垡廠區(qū)。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明，否則甲方默認為乙方代辦運輸。

3、時間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預付款后日交貨。托付承運人運輸?shù)?，以交加工物時承運人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。

五、預付款要求

乙方應于要貨清單送達甲方之日，向甲方支付該批次貨物______%預付款，該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。

六、加工款結算方法及期限

1、甲方完成加工產(chǎn)品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必需將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務。

2、如乙方未按商定付清定作款項，未付清加工款的產(chǎn)品全部權由甲方全部。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。

3、乙方由于其他非法定緣由，未能在訂貨清單商定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方元保管費，該保管費累計達到該批次預付款額時，該要貨清單自動解除，預付款不再退還。

七、違約責任

1、乙方的違約責任

(1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數(shù)量、設計、質量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失的，應償付甲方因此造成的損失，假如損失難以確定，則至少為____元人民幣。

(2)未按合同規(guī)定日期付款的，除應當連續(xù)付清全部加工款外，每延期一天，還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據(jù)第七條扣完保管費為止。

(3)無故拒絕接收定作物的，應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付貨物地點或者接收人的，應當擔當因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。

2、甲方的違約責任

(1)違反本合同第一條和第九條規(guī)定的數(shù)量而少交的.，甲方應照數(shù)補交，否則應支付乙方以少交貨物價款百分之

的違約金。

(2)包裝不符合合同規(guī)定的，應重新包裝，并擔當因此而支付的費用;

(3)甲方無故提前交付加工產(chǎn)品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權拒收，產(chǎn)生的損失由甲方負責。

(4)由于甲方緣由導致貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并擔當因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

八、爭議解決方式

本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。

九、特別性規(guī)定

因生產(chǎn)特別性，乙方允許甲方在供應加工物數(shù)量上有±

%的浮動時在交付時間上有±__天的浮動。同時鑒于加工產(chǎn)品的特別性，甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規(guī)格產(chǎn)品%的損耗管。

十、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

十一、雙方需商定的其它事項：

本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(蓋章)______________乙方(蓋章)：

法定代表人：_______法定代表人：

加工定做合同篇5

甲方：_________________

乙方：_________________

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中國合同法》有關規(guī)定，本著自愿、公平、互利為原則，特簽訂此合同。

一、廣告牌加工制作內(nèi)容及要求

二、驗收標準：按實際樣品為檢驗標準。

三、交貨方式：乙方負責送貨到甲方指定安裝地點。

四、結算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開頭制作廣告牌，負責按質按量如期完成合同所商定的項目內(nèi)容。待驗收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。

五、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的商定，如消失問題，依據(jù)問題所屬擔當責任。

六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協(xié)商解決。

甲方：_____________乙方：_____________

托付代理人：_______托付代理人：_______

_____年____月____日_____年____月____日

加工定做合同篇6

定作方：____________

承攬方：____________

簽訂地點：____________

簽訂時間：________年____月____日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

品名或項目

規(guī)格型號

數(shù)量

單價

金額

交貨期限

總金額合計

二、定作方帶料

材料名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)量

質量

供應日期

消耗定額單價

總金額

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙供應方法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交(提)貨方式及地點

九、交付定金預付款數(shù)額準時間

十、結算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需供應擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方承攬方

單位名稱(章)____________單位名稱(章)____________

單位地址：____________單位地址：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

________年____月____日________年____月____日

有效期限：________年____月____日至________年____月____日

加工定做合同篇7

承攬方（全稱）：_________________________________________

定作方（全稱）：_________________________________________

合同編號：______________簽訂地點：______________________

承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：

品_名

規(guī)格

單位

數(shù)量

單價

金額

分期交（收）貨數(shù)量

備注

總金額（大寫）__佰___拾__萬__仟___佰___拾___元____角___分￥_______

定作款共計人民幣（大寫）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、質量標準：

1、定作方應當于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內(nèi)，向承攬方供應定作物的樣品，承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符。

2、承攬方應當依據(jù)定作方供應的相關工藝單進行定作物的加工。

三、質量檢驗及驗收方法：

定作方應自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質量等相關事項進行確認驗收。假如對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內(nèi)書面對定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)染売梢鸬馁|量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主見其他任何責任。

四、包裝要求及費用負擔：

定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，詳細包裝要求是___________________________________________。

五、交貨（運輸）時間、方法及地點要求：

1、定作物交由定作方指定的_____________________________（承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續(xù)，運費由定作方自行擔當。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物全部風險由定作方擔當。

2、時間要求：交定作物期限應根據(jù)合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應當至少在商定的交貨日期到來前7天書面對對方提出，并且取得對方同意。

托付承運人運輸?shù)?，以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。

六、預付款要求：

定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣__________元預付款（根據(jù)定作款總額的百分之＿＿＿計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

七、定作款結算方法及期限：

1、___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2、如定作方未按商定付清定作款項，未付清定作款的定作物全部權由承攬方全部。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

八、違約責任：

第一點：定作方的違約責任

（１）中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設計、質量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，假如損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。

（２）中途解除合同的，定作方應當向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

（3）未按合同規(guī)定日期付款的，除應當連續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，

（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應當擔當因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

其次點：承攬方的違約責任

（1）違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應照數(shù)補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。

（2）包裝不符合合同規(guī)定的，應重新包裝，并擔當因此而支付的費用；

（3）承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。

（4）由于承攬方緣由導致定作物錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并擔當因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

九、爭議解決方式

本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向桐鄉(xiāng)市人民法院起訴。

十、如需供應擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。

十一、因生產(chǎn)特別性，定作方允許承攬方在供應定作物數(shù)量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。

十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

十三、雙方需商定的其它事項：

_____________________

_____________________

_____________________

______________________

本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

承攬方（蓋章）：______________定作方（蓋章）：

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿

電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿

開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿

日期：______年____月____日

加工定做合同篇8

合同編號：

定作方：簽訂地點：

承攬方：簽訂時間：年月日

一：品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

定作物品名或項目規(guī)格型號計量單數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

單價總金額合計

合計人民幣金額(大寫)

二：定作方帶料

材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量質量供應日期消耗定額單價總定額

三：質量要求、技術標準

四：承攬方對質量負責的條件及期限

五：驗收標準、圖紙供應方法及保密要求

六：驗收標準、方法和期限

七：包裝要求及費用負擔

八：交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔

九：交付定金、預付款數(shù)額準時間

十：結算方式及期限

十一：違約責任

十二：如需供應擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

十三：解決合同糾紛的方式

十四：雙方協(xié)商的其它條款

定作方承攬方

單位名稱(章)單位名稱(章)鑒(公)證看法

單位地址單位地址

法定代表人法定代表人經(jīng)辦人簽(公)證機關(章)

托付代理人托付代理人

電話電話

電掛電掛

開戶銀行開戶銀行

帳號帳號年月日

郵政編碼郵政編碼

有效期限：年月日至年月日

加工定做合同篇9

承攬方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________

定作方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________

定作方托付承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

其次條加工成品質量要求第三條原材料的供應方法及規(guī)格、數(shù)量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、削減價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格供應原材料，承攬方對定作方供應的原材料要按合同規(guī)定準時檢驗，不符合要求的，應馬上通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供應的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料、圖紙供應方法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)覺供應的圖紙或技術要求不合理，應當準時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改看法。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并準時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期供應技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金價款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法1.根據(jù)合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)染売啥斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構供應檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;托付運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必需留給定作方以必要的途中時間;雙方另有商定的，按商定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸方法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他商定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并擔當逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無詳細規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、