四月一級建造師建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識月底檢測(附答案和解析)

1、四月一級建造師建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識月底檢測（附答案和解 析）一、多項選擇題（共 30 題，每題 2 分，每題的備選項中，有兩個 或兩個以上的符合題意，有一個錯選則本題不得分，少選，所選 的每個選項得 0.5 分）。1、關(guān)于工程竣工驗收的說法，正確的有（）。A、工程竣工驗收合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期B、承包人送交竣工驗收報告后，當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì) 量經(jīng)鑒定合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期C工程按發(fā)包人要求修改后經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人首次送交竣 工驗收報告之日為竣工日期D承包人送交竣工驗收報告后，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人送交竣 工驗收報告之日

2、為竣工日期E、建設(shè)工程未經(jīng)驗收，發(fā)包人擅自使用的，以建設(shè)工程轉(zhuǎn)移占有之日 為竣工日期【參考答案】： BDE 【解析】：最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用 法律問題的解釋規(guī)定，當(dāng)事人對建設(shè)工程實際竣工日期有爭議的， 按照以下情形分別處理：（一）建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；（二）承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人 提交驗收報告之日為竣工日期；（三）建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè) 工程之日為竣工日期。建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格 的，鑒定期間為順延工期期2、根據(jù)環(huán)境保護(hù)法，建設(shè)項目中

3、防治污染的設(shè)施與主體工程應(yīng)當(dāng) （）。A、同時招標(biāo)B、同時竣工C同時設(shè)計D同時施工E、同時投產(chǎn)使用【參考答案】： CDE3、建設(shè)工程民事糾紛處理的基本方式有（）。A、和解B、調(diào)解C仲裁D訴訟E、行政解決【參考答案】： ABCD 【解析】：建設(shè)工程民事糾紛的處理方式主要有四種：和解、調(diào)解、 仲裁和訴訟。除上述 4 種民事糾紛解決方式外，由于建設(shè)工程活動及 其糾紛的專業(yè)性、復(fù)雜性，我國在建設(shè)工程法律實踐中還在探索其他 解決糾紛的新方式，如爭議評審機制。4、某市城建學(xué)院計劃斥資 4000 萬元興建教學(xué)主樓，則下列關(guān)于工程 項目招投標(biāo)的說法不正確的有（）。A、學(xué)院可以自行確定承包單位，沒必要進(jìn)行招投標(biāo)B

4、、必須委托招標(biāo)代理機構(gòu)進(jìn)行招投標(biāo)確定承包單位C該學(xué)院可以自行辦理招標(biāo)事宜，沒必要向任何部門備案D該學(xué)院可以自行辦理招標(biāo)事宜，但應(yīng)當(dāng)向有關(guān)行政監(jiān)督部門備案E、可以委托招標(biāo)代理機構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)確定承包單位【參考答案】： ABC【解析】：A項，城建學(xué)院項目屬于關(guān)系社會公共利益的公用事業(yè)項目, 且項目總投資超過3000萬元，所以該項目必須進(jìn)行招標(biāo)；BE兩項， 招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定，招標(biāo)人有權(quán)自行選擇招標(biāo)代理機構(gòu)，委托其辦 理招標(biāo)事宜；CD兩項，招標(biāo)投標(biāo)法第十二條規(guī)定，依法必須進(jìn)行 招標(biāo)的項目，招標(biāo)人自行辦理招標(biāo)事宜的，應(yīng)當(dāng)向有關(guān)行政監(jiān)督部門 備案。5、建設(shè)工程申請消防驗收過程中，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)提交的材料有（）

5、 。A、防火材料的證明文件B、防火材料的出廠合格證C電氣防火技術(shù)檢測合格證明文件D工程檢驗評定資料E、建設(shè)工程規(guī)劃許可證【參考答案】： ABC6、某施工企業(yè)從事施工活動，但未取得安全生產(chǎn)許可證，因此而可能 承擔(dān)的法律責(zé)任有（）。A、民事責(zé)任B、刑事責(zé)任C行政責(zé)任D違憲責(zé)任E、國家賠償責(zé)任【參考答案】： ABC【解析】：法律責(zé)任按性質(zhì)劃分，可分為民事責(zé)任、刑事責(zé)任、行政 責(zé)任、違憲責(zé)任以及國家賠償責(zé)任。根據(jù)建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許 可證管理規(guī)定，建筑施工企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證擅自從事建筑 施工活動的，責(zé)令其在建項目停止施工，沒收違法所得，并處 10 萬元 以上 50 萬元以下的罰款；造成重大安全

6、事故或者其他嚴(yán)重后果，構(gòu)成 犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。根據(jù)以上規(guī)定，A、B、C為正確選項。7、根據(jù)勞動法的規(guī)定，關(guān)于婦女、未成年人勞動保護(hù)的理解正確 的是（）。A、企業(yè)不得聘用未滿18周歲的未成年人B、企業(yè)必須定期為未成年人進(jìn)行健康檢查C企業(yè)不得安排婦女從事礦山井下、有毒有害的勞動D企業(yè)不得安排未成年人從事有毒有害的勞動E、企業(yè)不得安排婦女和未成年人從事國家規(guī)定的第四級體力勞動強度 的勞動和其他禁忌從事的勞動【參考答案】： BDE 【解析】：勞動法規(guī)定，禁止用人單位招用未滿 16 周歲的未成年 人。A項錯誤。禁止安排女職工從事礦山井下、國家規(guī)定的第 4級體力 勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動

7、。 C項錯誤。故B、D、 E 為正確選項。8、買賣合同中出賣人的主要義務(wù)包括（）。A、交付標(biāo)的物B、將標(biāo)的物的使用權(quán)轉(zhuǎn)移給買受人C標(biāo)的物質(zhì)量應(yīng)符合約定D保證第三人不得向買受人主張任何權(quán)利E、交付有關(guān)單證和資料【參考答案】： ACDE【解析】：出賣人的主要義務(wù)包括： 1按照合同約定交付標(biāo)的物的義 務(wù)； 2轉(zhuǎn)移標(biāo)的物所有權(quán)的義務(wù)； 3瑕疵擔(dān)保義務(wù)。故A、C、D、E 為正確選項。9、根據(jù)工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)管理辦法，下列標(biāo)準(zhǔn)中，屬于強制性標(biāo) 準(zhǔn)的有（）。A、工程建設(shè)行業(yè)專用的有關(guān)安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)B、工程建設(shè)重要的行業(yè)專用的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)C工程建設(shè)勘察、規(guī)劃、設(shè)計、施工等行業(yè)定額標(biāo)準(zhǔn)D工程建設(shè)重要

8、的行業(yè)專用的試驗、檢驗和評定方法等標(biāo)準(zhǔn)E、工程建設(shè)重要的行業(yè)專用的術(shù)語、符號和制圖方法等標(biāo)準(zhǔn) 【參考答案】： ABDE【解析】：根據(jù)工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)管理辦法第 3 條的規(guī)定，下列 標(biāo)準(zhǔn)屬于強制性標(biāo)準(zhǔn)：（1）工程建設(shè)勘察、規(guī)劃、設(shè)計、施工（包括安裝）及驗收等通用的 綜合標(biāo)準(zhǔn)和重要的通用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（2）工程建設(shè)通用的有關(guān)安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)；（3）工程建設(shè)重要的通用的術(shù)語、符號、代號、量與單位、建筑模數(shù) 和制圖方法標(biāo)準(zhǔn)；（4）工程建設(shè)重要的通用的試驗、檢驗和評定方法等標(biāo)準(zhǔn)；（5）工程建設(shè)重要的通用的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； ?（6）國家需要控制的其他10、某工程兩勞務(wù)分包單位簽訂了安全生產(chǎn)管理協(xié)議，

9、該協(xié)議應(yīng)明確 的內(nèi)容有（）A、各自應(yīng)負(fù)責(zé)的安全生產(chǎn)管理范圍B、各自應(yīng)盡的安全生產(chǎn)管理職責(zé)C各自應(yīng)采取的安全措施D指定兼職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行磋商E、雙方的安全責(zé)任由總承包單位確定【參考答案】： ABCE11、民事責(zé)任的承擔(dān)方式中不包括（）。A、恢復(fù)原狀B、消除危險C賠禮道歉D沒收財產(chǎn)E、罰款【參考答案】： DE【解析】：民法通則第一百三十四條規(guī)定，承擔(dān)民事責(zé)任的方式主要包括：停止侵害；排除妨礙；消除危險；返還財產(chǎn)； 恢復(fù)原狀；修理、重作、更換；賠償損失；支付違約金；消 除影響、恢復(fù)名譽；賠禮道歉。12、王某在施工中腿部受傷，施工隊支付了醫(yī)藥費和治療期間工資， 雙方就傷殘補償問題達(dá)成書面協(xié)議，約

10、定再付一萬元，王某不得起訴， 但是王某收款后又起訴，以下關(guān)于達(dá)成協(xié)議的方式、協(xié)議效力以及王 某訴訟權(quán)利的說法中，正確的是（）。A、雙方是通過和解方式達(dá)成協(xié)議B、雙方是通過調(diào)解方式達(dá)成協(xié)議C協(xié)議書具有強制執(zhí)行約束力D協(xié)議書具有法律效力E、王某仍有權(quán)起訴【參考答案】： ADE【解析】：和解與調(diào)解的區(qū)別在于：和解是當(dāng)事人之間自愿協(xié)商，達(dá) 成協(xié)議，沒有第三人參加，而調(diào)解是在第三人主持下進(jìn)行疏導(dǎo)、勸說， 使之相互諒解，自愿達(dá)成協(xié)議。因此，雙方是通過和解方式達(dá)成協(xié)議 的。和解達(dá)成的協(xié)議不具有強制約束力，如果一方當(dāng)事人不按照和解 協(xié)議執(zhí)行，另一方當(dāng)事人不可以請求人民法院強制執(zhí)行，但可以向法 院提起訴訟，也可

11、以根據(jù)約定申請仲裁。13、在建設(shè)工程領(lǐng)域，行政機關(guān)易引發(fā)行政糾紛的具體行政行為主要 有（）。A、行政許可B、行政處罰C行政獎勵D行政裁決E、行政強制措施【參考答案】： ABCD【解析】：建設(shè)工程行政糾紛，是在建設(shè)工程活動中行政機關(guān)之間或 行政機關(guān)同公民、法人和其他組織之間由于行政行為而引起的糾紛。 在建設(shè)工程領(lǐng)域，行政機關(guān)易引發(fā)行政糾紛的具體行政行為主要有如 下幾種：行政許可；行政處罰；行政獎勵；行政裁決。14、根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理條例規(guī)定，工程監(jiān)理單位與 () 有隸屬 關(guān)系或者其他利害關(guān)系的，不得承擔(dān)該項建設(shè)工程的監(jiān)理業(yè)務(wù)。A、該工程的建設(shè)單位B、該工程的勘察設(shè)計單位C該工程的施工承包單位D

12、該工程的建筑材料、建筑構(gòu)配件供應(yīng)商E、該工程的設(shè)備供應(yīng)商【參考答案】： CDE15、合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任的形式有()。A、合同繼續(xù)履行B、采取補救措施C支付賠償金D返還財產(chǎn)恢復(fù)原狀E、支付違約金【參考答案】： ABCE16、下列行政強制措施可以由地方性法規(guī)設(shè)定的有()A、扣押財物B、查封財物C查封場所D凍結(jié)匯款E、查封設(shè)施【參考答案】： ABCE【解析】：根據(jù)行政強制法的規(guī)定，地方性法規(guī)可以設(shè)定查封場 所、設(shè)施或者財物，以及扣押財物的行政強制措施。而凍結(jié)存款或匯 款只能由法律設(shè)定。17、下列屬于工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性標(biāo)準(zhǔn)的有 () 。A、工程建設(shè)通用的有關(guān)安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)B、工程

13、建設(shè)重要的通用的建筑模數(shù)和制圖方法標(biāo)準(zhǔn)C工程建設(shè)重要的行業(yè)專用的試驗、檢驗和評定方法等標(biāo)準(zhǔn)D工程建設(shè)重要的通用的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)E、工程建設(shè)勘察、規(guī)劃、設(shè)計、施工(包括安裝)及驗收等行業(yè)專用 的綜合性標(biāo)準(zhǔn)【參考答案】： ABD18、我國法的形式主要包括()。A、地方性法規(guī)B、行政法規(guī)C法律D部門規(guī)章E、最咼人民法院的司法解釋文件【參考答案】： ABCD【解析】：本題涉及的考點是我國法的形式。我國法的形式是制定法 形式，具體可分為以下七類：憲法；法律；行政法規(guī)；地方性法規(guī)、 自治條例和單行條例；部門規(guī)章；地方政府規(guī)章；國際條約。19、根據(jù)注冊建造師管理規(guī)定，注冊建造師享有的權(quán)利包括()。A、使用注冊

14、建造師的名稱B、對侵犯本人權(quán)利的行為進(jìn)行申述C出借注冊證書或執(zhí)業(yè)印章D簽發(fā)工程開工、停工、復(fù)工令E、在施工管理文件上簽字并加蓋執(zhí)業(yè)印章【參考答案】： ABE【解析】：根據(jù)注冊建造師管理規(guī)定的規(guī)定，注冊建造師享有下 列權(quán)利：(1) 使用注冊建造師名稱； (2) 在規(guī)定范圍內(nèi)從事執(zhí)業(yè)活動；(3) 在本人執(zhí)業(yè)活動中形成的文件上簽字并加蓋執(zhí)業(yè)印章； (4) 保管和 使用本人注冊證書、執(zhí)業(yè)印章； (5) 對本人執(zhí)業(yè)活動進(jìn)行解釋和辯護(hù)； (6) 接受繼續(xù)教育； (7) 獲得相應(yīng)的勞動報酬； (8) 對侵犯本人權(quán)利的行 為進(jìn)行申述。故A、B、E 為正確選項。20、建設(shè)單位將其工程發(fā)包給甲總承包單位，甲依法將

15、某裝業(yè)工程分 包給乙施工單位，乙又將該專業(yè)工程分包給丙個體承包人，后因該專 業(yè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議，建設(shè)單位訴至人民法院。下列關(guān)于建設(shè)單位起 訴對象的說法，正確的有（）。A、僅可起訴甲B、不能起訴丙C僅可起訴乙D可單獨起訴乙E、可起訴甲、乙、丙【參考答案】： DE【解析】：根據(jù)司法解釋 ,建設(shè)單位可以追究甲、乙、丙的連帶責(zé)任 根據(jù)連帶的原理，可以一起告，也可以只告其中的一兩人，AC 錯在“僅”，B錯在“不能”21、根據(jù)建筑法，關(guān)于建筑工程分包的說法，正確的有（）。A、建筑工程的分包單位必須在其資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承攬工程B、資質(zhì)等級較低的分包單位可以超越一個等級承接分包工程C建設(shè)單位制定的分包

16、單位，總承包單位必須采用D嚴(yán)禁個人承攬分包工程業(yè)務(wù)E、勞務(wù)作業(yè)分包可不經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可【參考答案】： ADE【解析】：建筑法規(guī)定，建筑工程總承包單位可以將承包工程中 的部分工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位；但是，除總承包合 同中約定的分包外，必須經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可。房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法還規(guī)定，嚴(yán)禁個 人承攬分包工程業(yè)務(wù)?？偝邪鼏挝蝗绻獙⑺邪墓こ淘俜职o他 人，應(yīng)當(dāng)告知建設(shè)單位并取得認(rèn)可。這種認(rèn)可應(yīng)通過兩種方式：（1）在總承包合同中規(guī)定分包的內(nèi)容；（2）在總承包合同中沒有規(guī)定分包內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)事先征得建設(shè)單位的 同意。但是，勞務(wù)作業(yè)分包22、關(guān)于工程文件與檔案的整理立卷、

17、驗收移交要求的說法，符合 建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范的有（）。A、建設(shè)工程項目由幾個單位承包的，各承包單位形成的文件由負(fù)責(zé)主要施工任務(wù)的施工單位整理立卷，并及時向建設(shè)單位移交B、在施工合同中，建設(shè)單位應(yīng)對工程文件的套數(shù)、費用、質(zhì)量、移交 時間等提出明確要求C在組織工程竣工驗收前，建設(shè)單位應(yīng)提請當(dāng)?shù)爻墙n案管理機構(gòu)對 工程檔案進(jìn)行驗收D未取得工程檔案驗收認(rèn)可文件，建設(shè)單位不得組織工程竣工驗收E、建設(shè)工程實行總承包的，各分包單位可將匯總、收集的檔案直接向 建設(shè)單位移交【參考答案】： BD23、關(guān)于行政訴訟，下列敘述正確的有（）。A、訴訟期間具體行政行為停止執(zhí)行B、起訴方負(fù)有舉證責(zé)任C不告不理D兩審終

18、審E、被告不得自行向原告和證人收集證據(jù)【參考答案】： CDE【解析】：A項，行政訴訟期間，具體行政行為不停止執(zhí)行，除非有法 律明確規(guī)定可以停止執(zhí)行；B項，行政訴訟中，實行舉證責(zé)任倒置的舉 證原則，即被告方負(fù)有舉證責(zé)任。行政訴訟中，被告不得自行向原告 和證人收集證據(jù)。24、對于建設(shè)工程中的各項爭議，下列敘述正確的是（）。A、建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程 之日為竣工日期B、對于欠付工程價款的利息，建設(shè)工程尚未交付的，從提交竣工結(jié)算 文件之日起計算C當(dāng)事人對欠付工程價款利息計付標(biāo)準(zhǔn)沒有約定的，按照無利息處理 D承包人將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的，發(fā)包人可以解除

19、合同E、承包人借用其他建筑企業(yè)的資質(zhì)證明承包工程，將無法得到應(yīng)得的 工程款【參考答案】： ABD【解析】：當(dāng)事人對欠付工程價款利息計付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定 處理；沒有約定的，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息。 承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工 企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。但建設(shè)工程經(jīng)竣 工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持。25、建設(shè)工程承包單位在向建設(shè)單位提交工程竣工驗收報告時，應(yīng)當(dāng) 向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書。質(zhì)量保修書中應(yīng)當(dāng)明確建設(shè)工程的（）A、保修方法B、保修人員C保修范圍D保修期限E、保修責(zé)

20、任【參考答案】： CDE【解析】：建設(shè)工程質(zhì)量管理條例第三十九條規(guī)定，建設(shè)工程實 行質(zhì)量保修制度。建設(shè)工程承包單位在向建設(shè)單位提交工程竣工驗收 報告時，應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書。質(zhì)量保修書中應(yīng)當(dāng)明確建 設(shè)工程的保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等。26、注冊建造師不得有下列（）的行為。A、不履行注冊建造師的義務(wù)B、同時在兩個企業(yè)受聘并執(zhí)業(yè)C對本人執(zhí)業(yè)活動進(jìn)行解釋和辯護(hù)D超出執(zhí)業(yè)范圍執(zhí)業(yè)E、允許他人以自己的名義從事執(zhí)業(yè)活動【參考答案】： ABDE 【解析】：注冊建造師管理規(guī)定第二十六條規(guī)定，注冊建造師不 得有下列行為：不履行注冊建造師義務(wù)；在執(zhí)業(yè)過程中，索賄、 受賄或者謀取合同約定費用外的其他利益

21、；在執(zhí)業(yè)過程中實施商業(yè) 賄賂；簽署有虛假記載等不合格的文件；允許他人以自己的名義 從事執(zhí)業(yè)活動；同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執(zhí)業(yè)；涂 改、倒賣、出租、出借、復(fù)制或以其他形式非法轉(zhuǎn)讓資格證書、注冊 證書和執(zhí)業(yè)印章；超出執(zhí)業(yè)范圍和聘用單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)從事執(zhí)業(yè)活 動；法律、法規(guī)、規(guī)章禁止的其他行為。27、申領(lǐng)建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。A、建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制B、建設(shè)資金已落實C有滿足施工需要的施工圖紙D主要負(fù)責(zé)人經(jīng)考核合格E、參加意外傷害保險【參考答案】： AD 【解析】：根據(jù)安全生產(chǎn)許可證條例第 6條規(guī)定，“ (1) 建立健全 安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章

22、制度和操作規(guī)程”；“ (4) 主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)建設(shè)主管部門或 者其他有關(guān)部門考核合格”等條件，是建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許 可證應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件。而原來規(guī)定的“ (7) 依法參加工傷保險， 依法為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險，為從業(yè)人員 交納保險費”中的“辦理意外傷害保險”已經(jīng)被新修訂的建筑法 第 48 條所取代，不再是強制條件。而“建設(shè)資金已落實；有滿足施工 需要的施工圖紙”是取得施28、人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為具體行政行為有下列()情形的，判決撤 銷或者部分撤銷，并可以判決被告重新作出具體行政行為。A、主要證據(jù)不足的B、適用法律法規(guī)錯誤的C行政

23、處罰顯失公正的D被告不履行或者拖延履行法定職責(zé)的E、訴訟期間原告申請具體行政行為停止執(zhí)行的【參考答案】： AB 【解析】：依據(jù)行政訴訟法第 54 條的規(guī)定，具體行政行為具有下 列情形之一的，人民法院判決撤銷或者部分撤銷，并可以判決被告重 新作出具體行政行為： (1)主要證據(jù)不足的； (2) 適用法律、法規(guī)錯誤 的；(3) 違反法定程序的； (4)超越職權(quán)的； (5)濫用職權(quán)的。但本題中， C選項屬于可以判決變更的情形，D選項屬于法院判決被告在一定期限 內(nèi)履行的情形，E選項屬于法院判斷是否裁定停止執(zhí)行的情形，均不屬 于法院判決撤銷或者部分撤銷的情形。故A B為正確選項。29、承攬合同中，定作人的

24、義務(wù)包括()。A、支付報酬的義務(wù)B、依法賠償損失的義務(wù)C驗收工作成果的義務(wù)D交付符合質(zhì)量要求工作成果的義務(wù)E、材料檢驗的義務(wù) 【參考答案】： ABC 【解析】：本題考核的是定作人的義務(wù)。定作人的義務(wù)包括： (1) 按照 約定提供材料和協(xié)助承攬人完成工作的義務(wù)； (2) 支付報酬的義務(wù)； (3) 依法賠償損失的義務(wù)； (4) 驗收工作成果的義務(wù)。30、甲施工企業(yè)與乙鋼材生產(chǎn)企業(yè)簽訂一份600萬元人民幣的鋼材購銷合同，合同約定甲施工企業(yè)分期付款，最后一筆尾款于2013年 8月31 日之前付清，丙企業(yè)在貸款合同的保證人一欄中加蓋了企業(yè)的印章。 甲施工企業(yè)逾期沒有還清欠款，乙鋼材生產(chǎn)企業(yè)于 2013

25、年 9月 20日向法院提起訴訟。下列關(guān)于保證責(zé)任和保證期間的表述中， 不正確的是()。2013年8月31日起 6個2013年9月20日起 6個2013年8月31日起 6個2013年9月20日起 6個A、丙企業(yè)承擔(dān)一般保證責(zé)任，保證期間為自 月B、丙企業(yè)承擔(dān)一般保證責(zé)任，保證期間為自 月C丙企業(yè)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，保證期間為自 月D丙企業(yè)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，保證期間為自 月E、丙企業(yè)承擔(dān)違約責(zé)任，保證期間為自2013年9月20日起6個月【參考答案】： ABDE解析】：本題考核的是保證責(zé)任的承擔(dān)。當(dāng)事人對保證方式?jīng)]有約 定或者約定不明確的，按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任。連帶責(zé)任保 證的保證人與債權(quán)人未

26、約定保證期間的，債權(quán)人有權(quán)自主債務(wù)履行期 屆滿之日起 6 個月內(nèi)要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。二、單項選擇題(共 70 題，每題 1 分，每題的備選項中，只有一 個最正確或最符合題意。選對每題得一分，沒選或選錯均不得 分)。1、王某到某施工單位應(yīng)聘，雙方于 4 月 15 日簽訂為期 3 年的勞動合 同，其中約定試用期 3個月，次日合同開始履行。 7月 18日，王某擬 解除勞動合同，則( )。A、必須取得用人單位同意B、口頭通知用人單位即可C應(yīng)提前30日以書面形式通知用人單位D應(yīng)報請勞動行政主管部門同意后以書面形式通知用人單位【參考答案】： C【解析】：本題涉及的考點是勞動合同的解除。勞動者提前 30

27、 日以書 面形式通知用人單位，可以解除勞動合同。勞動者在試用期內(nèi)提前 3 日通知用人單位，可以解除勞動合同。2、下列從事生產(chǎn)活動的企業(yè)中，不屬于必須取得安全生產(chǎn)許可證的是（ ）。A、食品加工生產(chǎn)企業(yè)B、建筑施工企業(yè)C煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)D礦業(yè)企業(yè)【參考答案】： A 【解析】：安全生產(chǎn)許可證條例規(guī)定，國家對礦山企業(yè)、建筑施 工企業(yè)和危險化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆破器材生產(chǎn)企業(yè) （ 以下統(tǒng)稱企 業(yè)）實行安全生產(chǎn)許可制度。企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證的，不得從事 生產(chǎn)活動。3、合同法規(guī)定，隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢 查，發(fā)包人沒有及時檢查的，（ ）。A、承包人不得順延工程日期，但有權(quán)要求賠償停

28、工、窩工等損失B、承包人不得順延工程日期，也不得要求賠償停工、窩工等損失C承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失 D承包人可以順延工程日期，但不得要求賠償損失【參考答案】： C 【解析】：本題涉及的考點是建設(shè)工程施工合同中的損失賠償。合 同法規(guī)定，隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查。發(fā) 包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停 工、窩工等損失。4、甲省人民政府作出了批準(zhǔn)該省乙市人民政府在乙市某村征用土地的 批復(fù)。其后，乙市規(guī)劃建設(shè)局授予丙公司拆遷許可證，拆除該村一組 住戶的房屋。住戶不服，欲請求法律救濟。下列說法中，正確的是（）A、住戶不得對乙市規(guī)

29、劃建設(shè)局授予拆遷許可證的行為提起訴訟B、住戶對甲省人民政府征用土地的批復(fù)不服，應(yīng)當(dāng)先申請復(fù)議再提起 訴訟C住戶可以對乙市人民政府征用補償決定提起訴訟D住戶不得請求乙市人民政府撤消乙市規(guī)劃建設(shè)局授予丙拆遷許可證 的行為【參考答案】： C【解析】：本題是 2005年司法考試卷二 44 題，即使對司考的考生來 說，也難了。為什么建造師考試會考這種坑爹的題，只能解釋為命題 人因為自己會做這個題，得瑟起來 hold不住了。AC當(dāng)事人認(rèn)為行政 機關(guān)具體行政行為侵犯自身合法權(quán)益的，可以提起行政復(fù)議或行政訴 訟，A為行政許可，C為行政征用，均屬于具體行政行為。B錯，注意本案中，作出具體行政行為的是乙市政府，甲

30、省政府的批復(fù) 不屬于具體行政行為。5、 下列關(guān)于以招標(biāo)投標(biāo)方式訂立施工合同的說法中，正確的是（）A、提交投標(biāo)文件是承諾B、發(fā)放招標(biāo)文件是要約C簽訂書面合同是承諾D發(fā)放中標(biāo)通知書是承諾【參考答案】： D【解析】：要約與承諾是訂立合同的兩個基本程序，施工合同的訂立 是通過招標(biāo)與投標(biāo)來履行這兩個程序的：招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請書） 是要約邀請；投標(biāo)文件是要約。投標(biāo)文件中含有投標(biāo)人期望訂立的 施工合同的具體內(nèi)容，表達(dá)了投標(biāo)人期望訂立合同的意思，是要約； 中標(biāo)通知書是承諾。中標(biāo)通知書是招標(biāo)人對投標(biāo)文件（即要約）的 肯定答復(fù)，因而是承諾。6、 下列關(guān)于建設(shè)工程招標(biāo)的說法，正確的是（）。A、所有的項目都需要招標(biāo)

31、B、施工單項合同估算價為120萬元人民幣的必須招標(biāo)C公開的原則意味著所有的關(guān)于招標(biāo)的信息都要公開D投標(biāo)人假借其他企業(yè)的資質(zhì)證明進(jìn)行投標(biāo)的行為違反了誠實信用的原則【參考答案】： D【解析】：A項，招標(biāo)投標(biāo)法第六十六條規(guī)定，涉及國家安全、國 家秘密、搶險救災(zāi)或者屬于利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農(nóng) 民工等特殊情況，不適宜進(jìn)行招標(biāo)的項目，按照國家有關(guān)規(guī)定可以不 進(jìn)行招標(biāo)；B項，施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的，必須 進(jìn)行招標(biāo)；C項，公開的原則是指招標(biāo)信息公開和招標(biāo)投標(biāo)過程公開。7、某省政府辦公樓建設(shè)項目，在招標(biāo)文件中明確規(guī)定提交投標(biāo)文件截 止時間為 2014年 2 月 1 日下午 5

32、點，地點為某單位一樓會議室，有甲、 乙、丙、丁四家單位參與投標(biāo)，下列關(guān)于招標(biāo)投標(biāo)的說法正確的是 （ ）。A、在2014年2月1日下午5點前，甲可以補充、修改、撤回已提交 的投標(biāo)文件，并通知招標(biāo)人B、 乙撤回已提交的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)在 2014年2月1日下午5點之后 書面通知招標(biāo)人C若甲退出投標(biāo)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)D丙應(yīng)當(dāng)在2014年2月1日下午5點之前，將投標(biāo)文件送達(dá)某單位 一樓會議室【參考答案】： D【解析】：招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定，投標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文 件的截止時間前，可以補充、修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件，并書 面通知招標(biāo)人。補充、修改的內(nèi)容為投標(biāo)文件的組成部分。招標(biāo)投 標(biāo)法實施條例

33、規(guī)定，投標(biāo)人撤回已提交的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截 止時間前書面通知招標(biāo)人。招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo) 文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前，將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點。招 標(biāo)人收到投標(biāo)文件后，應(yīng)當(dāng)簽收保存，不得開啟。投標(biāo)人少于 3 個的， 招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間 后送達(dá)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收。故 D8、 下列關(guān)于投標(biāo)文件，說法錯誤的是（）。A、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件B、投標(biāo)人在投標(biāo)有效期內(nèi)可以撤回投標(biāo)文件C投標(biāo)文件應(yīng)對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件做響應(yīng)D聯(lián)合體投標(biāo)的，投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)包括聯(lián)合體協(xié)議【參考答案】： B【解析】：考查投標(biāo)文件相

34、關(guān)知識點。投標(biāo)人在招標(biāo)文件要求的投標(biāo) 截止時間前可以撤回投標(biāo)文件，過了該時間不能撤回。投標(biāo)有效期從 招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時間開始計算。9、 下列關(guān)于合同成立與合同無效的確認(rèn)權(quán)的說法，正確的是（）。A、合同成立與合同無效的確認(rèn)權(quán)都屬于合同當(dāng)事人雙方B、合同成立與無效的確認(rèn)權(quán)都屬于人民法院或仲裁機關(guān)C合同成立的確認(rèn)權(quán)屬于人民法院或仲裁機關(guān)，而合同無效的確認(rèn)權(quán) 屬于合同當(dāng)事人雙方D合同成立的確認(rèn)權(quán)屬于合同當(dāng)事人雙方，而合同無效的確認(rèn)權(quán)屬于 人民法院或仲裁機關(guān)【參考答案】： D【解析】：合同成立的確認(rèn)權(quán)屬于合同當(dāng)事人雙方；合同無效的確認(rèn) 權(quán)屬于人民法院或仲裁機關(guān)，合同當(dāng)事人無權(quán)決定合同是否有效。10

35、、 關(guān)于分包工程的項目管理機構(gòu)，下列說法正確的是（）。A、分包工程發(fā)包人可根據(jù)組織管理所承包工程的施工活動情況決定是 否設(shè)立項目管理機構(gòu)B、項目管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)具有高于承包工程的規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度的技術(shù)、 經(jīng)濟管理人員C項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目核算負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、安全 管理人員必須是本單位的人員D分包工程發(fā)包人將工程分包后，可以不在施工現(xiàn)場設(shè)立項目管理機 構(gòu)，但必須派駐相應(yīng)人員【參考答案】： C（即）【解析】：房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法中規(guī) 定，分包工程發(fā)包人應(yīng)當(dāng)設(shè)立項目管理機構(gòu)，組織管理所承包工程的 施工活動。項目管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)具有與承包工程的規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度 相適應(yīng)的

36、技術(shù)、經(jīng)濟管理人員。其中，項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項 目核算負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、安全管理人員必須是本單位的人員 與本單位有合法的人事或者勞動合同、工資以及社會保險關(guān)系的人員 分包工程發(fā)包人將工程分包后，未在施工現(xiàn)場設(shè)立項目管理機構(gòu)和派 駐相應(yīng)人員，并未對該工程的施工活動進(jìn)行組織管理的，視同轉(zhuǎn)包行 為。按照我國法律的規(guī)定，轉(zhuǎn)包是必須11、甲發(fā)包人與乙承包人訂立建設(shè)工程合同，并由丙公司為甲出具工 程款支付擔(dān)保，擔(dān)保方式為一般保證?，F(xiàn)甲到期未能支付工程款，則 下列關(guān)于該工程款清償?shù)恼f法，正確的是（ ）。A、丙公司應(yīng)代甲清償B、乙可要求甲或丙清償C只能由甲先行清償D不可能由甲或丙共同清償【參考答案】

37、： C12、職工參加工傷保險，由（ ）繳納工傷保險費。A、用人單位B、職工本人C勞動行政部門D用人單位和職工共同【參考答案】： A【解析】：職工應(yīng)當(dāng)參加工傷保險，由用人單位繳納工傷保險費，職 工不繳納工傷保險費。此外，建筑法還規(guī)定，建筑施工企業(yè)必須 為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險，支付保險費。13、發(fā)包人將全部施工任務(wù)發(fā)包給具有總承包資質(zhì)的建筑業(yè)企業(yè)，由 總承包企業(yè)按照合同的約定向建設(shè)單位負(fù)責(zé)，承包完成施工任務(wù)，此 種總承包是（ ）。A、項目總承包B、施工總承包C建設(shè)總承包D工程總承包【參考答案】： B【解析】：施工總承包是指發(fā)包人將全部施工任務(wù)發(fā)包給具有施工總 承包資質(zhì)的建筑業(yè)企業(yè)，由

38、施工總承包企業(yè)按照合同的約定向建設(shè)單 位負(fù)責(zé)，承包完成施工任務(wù)。故 B為正確選項。14、 根據(jù)合同法，關(guān)于定作人權(quán)利和義務(wù)的說法，正確的是（）A、定作人有權(quán)隨時解除承攬合同，造成損失的應(yīng)當(dāng)賠償B、沒有約定報酬支付期限的，定作人應(yīng)當(dāng)先行預(yù)付C報酬約定不清的，定作人有權(quán)拒付D因定作人提供的圖紙不合理導(dǎo)致?lián)p失的，定作人與承攬人承擔(dān)連帶責(zé)任【參考答案】： A【解析】：定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人的損失的，應(yīng) 當(dāng)賠償損失。15、某工程公司與勞動者齊某雙方發(fā)生勞動爭議后，經(jīng)過平等協(xié)商， 雙方達(dá)成了和解協(xié)議，那么對該和解協(xié)議理解正確的是（ ）。A、和解協(xié)議具有強制執(zhí)行力B、和解協(xié)議是提起訴訟的先決

39、條件C和解協(xié)議達(dá)成后，不能再提起訴訟D和解協(xié)議需要當(dāng)事人自覺履行【參考答案】： D16、建筑工程施工許可管理辦法規(guī)定，按照規(guī)定應(yīng)該招標(biāo)的工程沒有招標(biāo)，應(yīng)該公開招標(biāo)的工程沒有公開招標(biāo)，或者肢解發(fā)包工程， 以及將工程發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的，所確定的施工企業(yè)（）A、可撤銷B、有效C無效D效力待定【參考答案】： C【解析】：本題考核的是施工許可證的法定批準(zhǔn)條件。建筑工程施 工許可管理辦法規(guī)定，按照規(guī)定應(yīng)該招標(biāo)的工程沒有招標(biāo)，應(yīng)該公 開招標(biāo)的工程沒有公開招標(biāo)，或者肢解發(fā)包工程，以及將工程發(fā)包給 不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的，所確定的施工企業(yè)無效。17、 根據(jù)我國合同法的規(guī)定，債權(quán)人轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利應(yīng)當(dāng)（）。A、

40、通知債務(wù)人B、只轉(zhuǎn)讓主權(quán)利，不轉(zhuǎn)讓從權(quán)利C經(jīng)過債務(wù)人的同意D使債務(wù)人的抗辯只能針對債權(quán)人【參考答案】： A【解析】：合同法第八十條規(guī)定，債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)通知 債務(wù)人。未經(jīng)通知的，該轉(zhuǎn)讓對債務(wù)人不發(fā)生效力。根據(jù)第八十四條 的規(guī)定，債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)債 權(quán)人同意，否則，這種轉(zhuǎn)移不發(fā)生法律效力。18、以下所述情形，不屬于人民法院應(yīng)當(dāng)將具有履行能力而不履行生 效法律文書確定義務(wù)的被執(zhí)行人納入失信被執(zhí)行人名單的范圍的是 （ ）。A、以虛假訴訟、虛假仲裁或者以隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)等方法規(guī)避執(zhí)行的B、違反限制高消費令的C違反財產(chǎn)報告制度的D與申請執(zhí)行人達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議并經(jīng)申請

41、執(zhí)行人確認(rèn)履行完畢的 【參考答案】： D【解析】：最高人民法院關(guān)于公布失信被執(zhí)行人名單信息的若干規(guī) 定第 l 條規(guī)定了被執(zhí)行人具有履行能力而不履行生效法律文書確定 的義務(wù)的六種情形，人民法院應(yīng)當(dāng)將其納入失信被執(zhí)行人名單。本題 中A、B、C項屬于失信被執(zhí)行人的情形，D項是人民法院應(yīng)當(dāng)將其有關(guān)信息 從失信被執(zhí)行人名單庫中刪除的情形之一。故 D為正確選項。19、施工單位于 2010年 6月 1日提交工程竣工驗收報告，建設(shè)單位因 故遲遲不予組織竣工驗收；同年 10月 8日建設(shè)單位組織竣工驗收時因 監(jiān)理單位的過錯未能正常進(jìn)行； 10月 20日建設(shè)單位實際使用該工期。 則施工單位承擔(dān)的保修期應(yīng)于（ ）起計

42、算。A、 2010年 6月 1日B、2010年 8月 30日C、2010年 10月 8日D、2010年 10月 20日 【參考答案】： A 【解析】：本題考核的是工程保修期。建設(shè)工程保修期始于工程通過 竣工驗收時。同時，承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收 的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期。因此，施工單位承擔(dān)的 保修期應(yīng)于 2010年 6月 1日起計算。20、在正常使用條件下，工程的地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)的最低保修期限 為（ ）。A、設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限B、不需要進(jìn)行大修即可繼續(xù)使用的年限C安全使用不低于50年D工程竣工驗收合格之日起5年【參考答案】： A 【解析】：建設(shè)

43、工程質(zhì)量管理條例規(guī)定，在正常使用條件下，建 設(shè)工程的最低保修期限為： （1） 基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工 程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；（ 2） 屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為 5 年；（3）供熱與供冷系統(tǒng)，為 2個采曖期、供冷期； （4） 電氣管線、給 排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，為 2 年。21、招標(biāo)人最遲應(yīng)當(dāng)在書面合同簽訂后（）日內(nèi)向中標(biāo)人和未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金及銀行同期存款利息。A、3B、5C、7D、10【參考答案】： B 【解析】：本題涉及的考點是投標(biāo)保證金的退還。招標(biāo)人最遲應(yīng)當(dāng)在 書面合同簽訂后 5 日內(nèi)向中標(biāo)

44、人和未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金及 銀行同期存款利息。22、某建設(shè)項目遞交投標(biāo)文件的截止時間為 2011年3月1日上午 9時， 某投標(biāo)人由于交通擁堵于 2011年3月1日上午 9時5分將投標(biāo)文件送 達(dá)，開標(biāo)當(dāng)時的正確做法是（ ）。A、招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收B、經(jīng)招標(biāo)辦審查批準(zhǔn)后，該投標(biāo)有效，可以進(jìn)入開標(biāo)程序C經(jīng)其他全部投標(biāo)人過半數(shù)同意，該投標(biāo)可以進(jìn)入開標(biāo)程序D由評標(biāo)委員會按廢標(biāo)處理【參考答案】： A 【解析】：本題涉及的考點是投標(biāo)文件的送達(dá)與簽收。招標(biāo)投標(biāo)法 規(guī)定，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前，將投 標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間后送 達(dá)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人

45、應(yīng)當(dāng)拒收。23、結(jié)構(gòu)施工、安裝裝飾裝修階段，對易產(chǎn)生揚塵的堆放材料應(yīng)采?。?）措施。A、封閉存放B、搭設(shè)封閉性臨時專用道C覆蓋D水淋【參考答案】： C 【解析】：結(jié)構(gòu)施工、安裝裝飾裝修階段，對易產(chǎn)生揚塵的堆放材料 應(yīng)采取覆蓋措施；對粉末狀材料應(yīng)封閉存放；場區(qū)內(nèi)可能引起揚塵的 材料及建筑垃圾搬運應(yīng)有降塵措施，如覆蓋、灑水等；澆筑混凝土前清理灰塵和垃圾時盡量使用吸塵器，避免使用吹風(fēng)器等 易產(chǎn)生揚塵的設(shè)備；機械剔鑿作業(yè)時可用局部遮擋、掩蓋、水淋等防 護(hù)措施；高層或多層建筑清理垃圾應(yīng)搭設(shè)封閉性臨時專用道或采用容 器吊運。24、造成大氣污染事故的企業(yè)事業(yè)單位，由所在地縣級以上地方人民 政府環(huán)境保護(hù)行政主

46、管部門根據(jù)所造成的危害后果處直接經(jīng)濟損失 50% 以下罰款，但（ ）。A、最低不得低于10萬元B、最低不得低于20萬元C最高不超過50萬元D最高不超過80萬元【參考答案】： C【解析】：本題考核的是施工現(xiàn)場大氣污染防治違法行為應(yīng)承擔(dān)的法 律責(zé)任。造成大氣污染事故的企業(yè)事業(yè)單位，由所在地縣級以上地方 人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門根據(jù)所造成的危害后果處直接經(jīng)濟損 失 50%以下罰款，但最高不超過 50 萬元；情節(jié)較重的，對直接負(fù)責(zé)的 主管人員和其他直接責(zé)任人員，由所在單位或者上級主管機關(guān)依法給 予行政處分或者紀(jì)律處分；造成重大大氣污染事故，導(dǎo)致公私財產(chǎn)重 大損失或者人身傷亡的嚴(yán)重后果，構(gòu)成犯罪的，

47、依法追究刑事責(zé)任。25、關(guān)于建設(shè)工程見證取樣的說法，正確的是（）。A、A、施工人員對工程涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)單 位或工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣B、B、設(shè)計結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢比例不得低于有 關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定應(yīng)取樣的 50%C、C墻體保溫材料必須實施見證取樣和送檢D、D見證人員應(yīng)由施工企業(yè)中具備施工試驗知識的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)當(dāng) 【參考答案】： A【解析】：所謂見證取樣和送檢，是指在建設(shè)單位或工程監(jiān)理單位人 員的見證下，由施工單位的現(xiàn)場試驗人員對工程中涉及結(jié)構(gòu)安全的試 塊、試件和材料在現(xiàn)場取樣；涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于有 關(guān)

48、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定應(yīng)取樣數(shù)量的 30%；必須實行見證取樣和送檢的其他試塊、試件和材料中不包括墻體保溫 材料；見證人員應(yīng)由建設(shè)單位或該工程的監(jiān)理單位中具備施工試驗知識的專 業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。26、根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理條例的規(guī)定，以下對施工單位質(zhì)量責(zé) 任和義務(wù)的表述正確的是（ ）。A、施工單位不得轉(zhuǎn)包和分包所承攬的工程一B、施工單位不得超越其資質(zhì)等級許可的范圍承攬工程C施工單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù) D對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊應(yīng)在設(shè)計單位的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣 【參考答案】： B27、工程竣工驗收應(yīng)具備的工程技術(shù)檔案和施工管理資料不包括（ ）。A、工程竣工圖B、質(zhì)量檢驗評定資料C監(jiān)理會議紀(jì)要D施

49、工日志【參考答案】： C【解析】：工程技術(shù)檔案和施工管理資料是工程竣工驗收和質(zhì)量保證 的重要依據(jù)之一，主要包括以下檔案和資料：工程項目竣工驗收報 告；分項、分部工程和單位工程技術(shù)人員名單；圖紙會審和技術(shù) 交底記錄；設(shè)計變更通知單，技術(shù)變更核實單；工程質(zhì)量事故發(fā) 生后調(diào)查和處理資料；隱蔽驗收記錄及施工日志；竣工圖；質(zhì) 量檢驗評定資料等；合同約定的其他資料。28、 . 以下關(guān)于建設(shè)工程領(lǐng)域的民事糾紛表述正確的是（）。A、某施士企業(yè)未經(jīng)許可使用他人專利而產(chǎn)生的糾紛屬于合同糾紛B、發(fā)包人和承包人因建設(shè)工程質(zhì)量產(chǎn)生的糾紛屬于民事糾紛C建設(shè)行政主管機關(guān)與建設(shè)工程施工單位之間不會發(fā)生民事糾紛 D建設(shè)工程民事

50、糾紛中發(fā)包人與承包人在民事訴訟中的權(quán)利不平等 【參考答案】： B【解析】：考查建設(shè)工程民事糾紛概念、內(nèi)容、特點及其與行政糾紛辨析。A項，施工企業(yè)未經(jīng)許可使用他人專利而產(chǎn)生的糾紛屬于知識產(chǎn) 權(quán)侵權(quán)糾紛，而非合同糾紛，所以 A項錯誤；C項，行政機關(guān)與施工企 業(yè)之間除可能因具體行政行為而發(fā)生行政糾紛，還可能因履行經(jīng)濟合 同而發(fā)生民事糾紛；D項，依據(jù)我國民事訴訟法第 8條：民事訴訟 當(dāng)事人有平等的訴訟權(quán)利”之規(guī)定，發(fā)包人與承包人在民事訴訟中的 權(quán)利是平等的。故B選項正確。29、某施工單位在參加投標(biāo)中有違法行為，建設(shè)行政主管部門的處罰 決定于 5月20日作出，施工單位 5月 25日收到。如果施工單位申請

51、 行政復(fù)議，申請的最后期限為（ ）A 6月4日B、6 月 9 日C、7 月 19日D 7月24日【參考答案】： D30、某建設(shè)工程項目中標(biāo)人與招標(biāo)人簽訂合同并備案的同時，雙方針 對結(jié)算條款簽訂了與備案合同完全不同的補充協(xié)議。后雙方因計價問 題發(fā)生糾紛，遂訴至法院。法院此時應(yīng)該以（ ）作為結(jié)算工程款的 依據(jù)。A、雙方達(dá)成的補充協(xié)議B、雙方簽訂的備案合同C類似項目的結(jié)算價格D市場的平均價格【參考答案】： B【解析】：為了防止出現(xiàn)“陰陽合同”，原建設(shè)部房屋建筑和市政 基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法中規(guī)定，訂立書面合同后 7日 內(nèi)，中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)將合同送工程所在地的縣級以上地方人民政府建設(shè)行 政主管部門

52、備案。最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案 件適用法律問題的解釋第二十一條規(guī)定，當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另 行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標(biāo)合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致 的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價款的根據(jù)。所以本題中法 院應(yīng)以雙方簽訂的備案合同為依據(jù)。31、 關(guān)于專利申請的說法，正確的是（）。A、兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予 最先申請的人B、職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于發(fā)明人或設(shè)計人，申請被批準(zhǔn)后， 單位為專利權(quán)人C在中國沒有經(jīng)常居所的外國人，在中國可以自行申請專利和辦理其 他專利事務(wù)D國務(wù)院專利行政部門收到專利申請文件之日為申請日，如果申請文 件

53、是郵寄的，以收到的郵戳日為申請日【參考答案】： A【解析】：B項職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利屬于該單位； C項在中國沒有經(jīng)常 居所或者營業(yè)所的外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織在中國申請專 利和辦理其他專利事務(wù)的，應(yīng)當(dāng)委托國務(wù)院專利行政部門指定的專利 代理機構(gòu)辦理；D項是以寄出郵戳日為申請日。故 A為正確選項。32、根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例，經(jīng)核準(zhǔn)的特種設(shè)備檢查檢測機 構(gòu)對特種設(shè)備進(jìn)行的檢測包括（ ）。A、旁站檢驗B、型式檢驗C平行檢驗D破損檢驗【參考答案】： B【解析】：根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的規(guī)定，特種設(shè)備的監(jiān)督 檢驗、定期檢驗、型式試驗和無損檢測應(yīng)當(dāng)由經(jīng)核準(zhǔn)的特種設(shè)備檢驗 檢測機構(gòu)進(jìn)行。由此可見，

54、選項 AC%為錯誤選項。33、評標(biāo)委員會收受投標(biāo)人錢財?shù)?，沒收非法所得，取消評標(biāo)資格， 處以（ ）罰款。A、3000元以上 5000元以下B、3000元以上 10000元以下C、3000元以上 30000元以下D、3000元以上 50000元以下【參考答案】： D34、 關(guān)于施工單位質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的表述中，不正確的是（）。A、建筑施工企業(yè)必須按照工程設(shè)計圖樣和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，不得偷 工減料B、工程設(shè)計的修改由施工單位聘用具有工作經(jīng)驗的設(shè)計單位負(fù)責(zé)，建筑施工企業(yè)不得擅自修改工程設(shè)計C施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件和圖樣有差錯的，應(yīng)當(dāng)及時提 出意見和建議D建筑施工企業(yè)必須按照工程設(shè)計要求、施工

55、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同的約定,對建筑材料、建筑構(gòu) （配） 件和設(shè)備進(jìn)行檢驗，不合格的不得使用【參考答案】： B35、 大連市建筑工程施工許可管理辦法屬于（）。A、地方性法規(guī)B、地方政府規(guī)章C行政法規(guī)D行政規(guī)章【參考答案】： B【解析】：行政規(guī)章包括部門規(guī)章和地方政府規(guī)章。省、自治區(qū)、直 轄市和較大的市的人民政府，可以根據(jù)法律、行政法規(guī)和本省、自治 區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)，制定地方政府規(guī)章。因此大連市政府制定 的規(guī)范性法律文件屬于地方政府規(guī)章。36、 按照物權(quán)法的規(guī)定，建設(shè)用地使用權(quán)自（）時設(shè)立。A、合同簽訂B、合同生效C登記D支付出讓金【參考答案】： C37、關(guān)于刑事責(zé)任的說法，錯誤的是（ ）。A、拘

56、役是刑罰主刑的一種B、罰款是刑罰附加刑的一種C刑罰的附加刑既可以合并使用，也可以獨立使用D死刑緩期兩年執(zhí)行是死刑的一種【參考答案】： B【解析】：中華人民共和國刑法規(guī)定，刑罰分為主刑和附加刑。主刑包括：（1） 管制 ;（2） 拘役;(3) 有期徒刑 ;(4) 無期徒刑 ;(5) 死刑。附加刑包括：(1) 罰金 ;(2) 剝奪政治權(quán)利 ;(3) 沒收財產(chǎn) ;(4) 驅(qū)逐出境。由此可見罰款并不是附加刑的一種，可得出 B 選項錯誤。38、注冊建造師甲 2013 年受聘于某企業(yè)，半年后解除勞動合同，企業(yè) 遲遲不予辦理注銷注冊。關(guān)于該事件，下列說法正確的是( )。A、甲可以向省級建設(shè)主管部門申請注銷注冊

57、證書和執(zhí)業(yè)印章B、甲可以向勞動爭議調(diào)解機構(gòu)申請調(diào)解C甲可以向建設(shè)主管部門申訴D甲可以要求企業(yè)限期履行申請手續(xù)【參考答案】： A【解析】：聘用企業(yè)與注冊建造師解除勞動關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)及時申請辦理注銷注冊或變更注冊。聘用企業(yè)與注冊建造師解除勞動合同關(guān)系后無故不辦理注銷注冊或變更注冊的，注冊建造師可向省級建設(shè)主管部 門申請注銷注冊證書和執(zhí)業(yè)印章。39、 建設(shè)項目的環(huán)境噪聲污染防治設(shè)施必須與主體工程()。A、同時設(shè)計、同時施工、同時盈利B、同時設(shè)計、同時竣工、同時投產(chǎn)使用C同時設(shè)計、同時施工、同時竣工D同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用【參考答案】： D【解析】：本題涉及的考點是建設(shè)項目環(huán)境噪聲污染的防治。

58、建設(shè)項目的環(huán)境噪聲污染防治設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同 時投產(chǎn)使用。40、中外合資經(jīng)營建筑業(yè)企業(yè)，中外合作經(jīng)營建筑業(yè)企業(yè)中方合營者 的出資總額不得低于注冊資本的( )。A、25%B、30%C、50%D、60%【參考答案】： A 【解析】：中外合資經(jīng)營建筑業(yè)企業(yè)，中外合作經(jīng)營建筑業(yè)企業(yè)中方 合營者的出資總額不得低于注冊資本的 25%。故 A 為正確選項。41、工程建設(shè)領(lǐng)域制定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在相關(guān)技術(shù)要求公布了國家標(biāo)準(zhǔn) 后，則（ ）。A、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)即行廢止B、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先適用C國家標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先適用D兩個同時適用【參考答案】： A 【解析】：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化法第六條的規(guī)定，對沒有國家標(biāo)準(zhǔn)而又需 要在全

59、國某個行業(yè)范圍內(nèi)統(tǒng)一的技術(shù)要求，可以制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在公 布國家標(biāo)準(zhǔn)之后，該項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)即行廢止。42、總承包一級資質(zhì)的A企業(yè)簽訂甲工程的施工總承包合同后，經(jīng)建 設(shè)單位同意將網(wǎng)架工程分包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級的 B企業(yè)施工。按建設(shè)工程質(zhì)量管理條例要求，A企業(yè)應(yīng)確定甲工程項目的（）A、項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和施工管理負(fù)責(zé)人B、項目經(jīng)理、分包方項目經(jīng)理和施工管理負(fù)責(zé)人C項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、分包方項目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人D項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和分包方項目安全負(fù)責(zé)人 【參考答案】： A43、某必須招標(biāo)的建設(shè)項目，共有三家單位投標(biāo)，其中一家未按招標(biāo) 文件要求提交投標(biāo)保證金，則關(guān)于對投標(biāo)的處理和是否重新發(fā)包，下 列說

60、法中，正確的是（ ）。A、評標(biāo)委員會可以否決全部投標(biāo)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)B、評標(biāo)委員會可以否決全部投標(biāo)，招標(biāo)人可以直接發(fā)包C評標(biāo)委員會必須否決全部投標(biāo)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)D評標(biāo)委員會必須否決全部投標(biāo)，招標(biāo)人可以直接發(fā)包 【參考答案】： A44、某城市市區(qū)范圍內(nèi)，建筑施工過程中使用機械設(shè)備，可能產(chǎn)生噪 聲的，施工單位必須在該工程開工( )日以前向工程所在地縣級以 上地方人民政府環(huán)境保護(hù)部門申報。A、3B、7C、10D、15【參考答案】： D 【解析】：環(huán)境噪聲污染防治法第二十九條規(guī)定，在城市市區(qū)范 圍內(nèi)，建筑施工過程中使用機械設(shè)備，可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的，施 工單位必須在工程開工 15 日以前向