鐵塔合同范本

1、鐵 塔 建 設(shè) 合 同甲地乙地方：址：方：址：簽訂地點：規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本合同，共同遵守執(zhí)行。第一條 工程名稱1.1 甲方委托乙方承建鐵塔安裝工程。第二條 工程容、工程地點和承攬方式2.1 工程容2.1.1 鐵塔的定作、運輸（包括塔身、平臺、工作爬梯、饋線加固架、避雷2.1.2 鐵塔安裝、調(diào)試（包括鐵塔組立、障礙燈安裝、過橋安裝、鐵塔地腳保護帽制作、增高架、增高架配重、樓頂塔基礎(chǔ)、舊塔支架安裝、天線支架接地2.2 工程地點和鐵塔參數(shù)本工程地點為句容市，按照甲方提供的鐵塔參數(shù)和圖紙生產(chǎn)、安裝。2.3 承攬（定作）方式乙方對本工程的承攬（定作）方式為包

2、工包料。第三條 鐵塔工藝要求3.1 鐵塔的生產(chǎn)、安裝、調(diào)試應(yīng)符合施工圖設(shè)計要求，同時應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)、標準，包括但不限于：鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)（工質(zhì)量驗收規(guī)（GB50205-2001）等。第四條 工期要求頁腳.4.1 工期自年 月 日至年 月 日止。4.2 乙方接到甲方提供的圖紙后 3 周組立完成，由于甲方原因（包括圖紙晚交、基礎(chǔ)不具備條件等）發(fā)生延誤，工期順延。4.3 作為合同的重要執(zhí)行依據(jù)。4.4 甲方安排通過驗收，視為工期延誤，乙方應(yīng)承擔違約責任。4.5 工程各環(huán)節(jié)應(yīng)嚴格按雙方確認的工程進度表進行，滯后于進度表 3 日，承擔延誤工期的違約責任。4.6 乙方未按照約定時間完成定作、運輸、安裝、

3、調(diào)試，均視為工期延誤，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。4.7 除發(fā)生洪水、地震等不可抗力因素，工期不得延誤。4.8 審定確認，可順延工期。第五條 合同價款5.1 合同價款為塔體定作、運輸、安裝、調(diào)試和鐵塔組立的綜合價款。5.2 鐵塔數(shù)量、重量、單價、總價等見下圖：承包形式 工程名稱 工程地點包工包料 句容市第六條 付款方式塔高/塔重/按實結(jié)算6.1 總數(shù)量的 100%后，甲方向乙方支付至與實際完成鐵塔數(shù)量對應(yīng)的價款（依前條5.2 額的合法發(fā)票。6.2 在乙方承接的全部工程（包括樓頂塔、支架、增高架）驗收合格、處理 5.2 項約定的單價確定）的 90%，同時乙方需向甲方提供相應(yīng)金額的合法發(fā)票。頁腳.6

4、.3 尾款在保修期屆滿后付清。第七條 雙方義務(wù)7.1 甲方義務(wù)7.1.1 按照第六條支付工程款項。7.1.2 及時提供設(shè)計圖紙。7.1.3 負責指派施工現(xiàn)場驗收代表，對工程進行中間驗收和竣工驗收。7.1.4 負責鐵塔占地的征用或租用。7.1.5 協(xié)調(diào)各方做好工程銜接和配合。7.2 乙方義務(wù)7.2.1 乙方按照甲方提供的設(shè)計圖紙進行制作、運輸、安裝、調(diào)試，保證符分包或轉(zhuǎn)包。7.2.2 乙方自行解決施工設(shè)備、水電供給。7.2.3 乙方負責辦理有關(guān)該工程的報建、備案及審批手續(xù)，辦理施工占地、占道許可等手續(xù)，并負責相關(guān)費用。7.2.4 方自行承擔一切責任和損失。乙方員工因履行本合同發(fā)生人身傷亡或財產(chǎn)損

5、失責任向乙方追償。7.2.5 施，乙方應(yīng)負責修復(fù)和賠償。7.2.6 護和安全生產(chǎn)的管理規(guī)定，按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，并以書面形式通知甲方，乙方承擔因此發(fā)生的費用。7.2.7 倉儲現(xiàn)場。7.2.8 定期向甲方提供工程進度計劃及相應(yīng)進度統(tǒng)計報表。7.2.9 頁腳.保衛(wèi)。7.2.10 已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完工程的保護工作，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復(fù)。7.2.11 按照有關(guān)規(guī)定，做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物（包賠償。7.2.12 保證施工場地的清潔，并符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定。交工前清理現(xiàn)場達到甲方的使用要求，承擔因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和費用。7.2.13

6、乙方在每座塔開工前應(yīng)向甲方遞交開工報告，得到甲方許可后方可進行施工。7.2.14 按照甲方要求做好設(shè)計、基礎(chǔ)施工、監(jiān)理、鐵塔生產(chǎn)、鐵塔組立、工程驗收等工程各環(huán)節(jié)的銜接和配合工作。7.3 乙方未能履行 7.2 款各項義務(wù)，造成甲方損失的，乙方負責賠償。第八條 質(zhì)量和驗收8.1 質(zhì)量8.1.1 按照國家有關(guān)規(guī)、標準和施工圖設(shè)計要求。8.2 驗收8.2.1 的檢查，并為檢查提供便利條件，如提供檢測儀器等。8.2.2 部位，乙方應(yīng)提前 24 小時書面通知甲方，甲方驗收合格并辦理隱蔽工程和中間驗收手續(xù)后，才能繼續(xù)施工。8.2.3 方法和標準均應(yīng)符合國家頒發(fā)的有關(guān)驗收規(guī)。8.2.4 竣工驗收前 7 資料共

7、 2 竣工驗收標準規(guī)定的全部資料。8.2.5 方應(yīng)無條件進行返工、整改，并自行承擔返工、整改等全部費用。頁腳.8.2.6 經(jīng)甲方驗收合格后，甲方有權(quán)使用鐵塔，并在塔上施工和安裝設(shè)備。第九條 違約責任9.1 1 總價款的 10%作為違約金。9.2 若乙方發(fā)生未經(jīng)甲方允許的轉(zhuǎn)包或分包行為，甲方有權(quán)扣除工程造價10%作為違約金，同時乙方承擔由此引起的全部責任。9.3 10 標準向乙方償付逾期付款違約金。第十條 質(zhì)量保證及保修10.1 乙方提供全部工程驗收合格后 30 工程質(zhì)量問題而發(fā)生損壞，乙方承擔全部責任。10.2 方必須在甲方電告或書面通知 24 小時處理完畢，并承擔全部費用。10.3 鐵塔組立驗收并運行 1 年時，乙方應(yīng)免費對鐵塔進行次全面調(diào)測，并向甲方提交檢測報告，保證鐵塔符合各項技術(shù)質(zhì)量標準。第十一條 爭議解決11.1 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第十二條 合同生效及其它12.1 本合同一式貳份，雙