司牌制作安裝合同模版（標準版）

1、PAGE PAGE 4司牌制作安裝協(xié)議甲方（定作方）： 住所： 電話：【甲方為分公司的，依照營業(yè)執(zhí)照中“企業(yè)名稱”和“住所”填寫】乙方（承攬方）：住所： 電話： 甲乙各方根據(jù)中華人民共和國協(xié)議法和中華人民共和國廣告法等相關法律規(guī)定，本著自愿、平等、公平、誠信的原則，經(jīng)充分協(xié)商，就乙方承攬甲方司牌制作安裝工程事宜，達成以下協(xié)議：第一條 乙方應當依照甲方提供的設計圖紙制作并在甲方指派位置安裝司牌。第二條 承攬方式：包工包料。第三條 材料及工程造價：1.材料費預算小計XXX元；其他費用： 元。上述費用共計￥ 元（大寫： 整）。2.以上費用包含司牌的制作、焊接、安裝、發(fā)布人工費、材料費、維護費、稅費、

2、市容管理費（一年）等。工程總價應當按司牌制作后的實際面積結算。本條列明的費用為乙方承攬本工程的全部費用。第四條 乙方應在安裝前履行本工程的相關申報工作。開工日期： 年 月 日，工期 天。（因惡劣天氣、停電等事件嚴重影響工程進度的，工期應相應順延）。第五條 本工程有增減項的，乙方應憑甲方現(xiàn)場簽證據(jù)實結算和變更工期。第六條 工程驗收：工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，驗收應以協(xié)議商定、設計資料文件及材料使用明細為依據(jù)，甲方在書面的驗收合格憑證上簽字確認的，視為驗收通過。驗收合格的日期為竣工日期，亦為安全維護工作的起算時間。甲方接到乙方要求驗收的書面通知3個工作日內(nèi)不開始驗收的，視為驗收合格。第七

3、條 付款方式：甲方應于所有工程材料入場且乙方向其開具等額合法發(fā)票后，支付工程總價款的 %，即￥ 元（大寫：人民幣 ）。甲方應在工程竣工且乙方向其開具等額合法發(fā)票后五個工作日內(nèi)結清尾款。（各方視具體情況可變更付款日期和比例）第八條 乙方應指派現(xiàn)場負責人負責與甲方的溝通協(xié)調工作。第九條 乙方應對本協(xié)議項下工程的所有與承建工作相關的安全工作，包括施工人員安全工作和司牌主體安全工作等承擔責任。乙方在司牌制作安裝過程中造成第三方人身或財產(chǎn)損害或者工程維護期內(nèi)因工程質量等可歸責于乙方的原因造成第三方人身或財產(chǎn)損害的，乙方應當承擔賠償責任。第十條 乙方應當承擔工程竣工之日起三年內(nèi)的工程安全維護義務（不含畫面

4、）。維護期內(nèi)工程出現(xiàn)質量問題的，乙方應在3天內(nèi)進行修復。第十一條 違約責任1. 任何一方不履行義務或履行義務不符合本協(xié)議商定的，應承擔違約責任；違約金為協(xié)議總價款金額的3。違約方支付的違約金不足以賠償對方因此所遭受的損失的，應當繼續(xù)支付賠償金，直至賠償對方因此所遭受的全部損失。2. 因乙方原因造成工期延誤或工程維護期內(nèi)乙方接到甲方通知后未在商定期限內(nèi)履行工程修復的，每延遲一天，乙方應向甲方支付本協(xié)議總款項 3的違約金；乙方因此給甲方造成經(jīng)濟損失的，還應依照甲方實際遭受的損失承擔賠償責任。乙方因未完工或未及時修理修繕造成第三方人身或財產(chǎn)損害的，應當承擔賠償責任。3. 甲方未按本協(xié)議商定向乙方支付

5、價款的，則自本協(xié)議商定的付款之日起，每延遲一天，甲方應向乙方支付逾期付款金額萬分之五的違約金，但逾期違約金累計不得超過逾期付款金額的百分之十。4.協(xié)議履行期限內(nèi)，任何一方無正當理由單方解除本協(xié)議的，應向對方支付本協(xié)議總款項15的違約金；違約方支付的違約金不足以賠償對方因此所遭受的損失的，應當繼續(xù)支付賠償金，直至賠償對方因此所遭受的全部損失。 第十二條因履行本協(xié)議所造成或產(chǎn)生的糾紛，各方可協(xié)商解決；經(jīng)協(xié)商未能解決的，任何一方均有權向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十三條 本協(xié)議自各方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋公章或協(xié)議專用章后生效。本協(xié)議一式肆份，甲、乙各方各執(zhí)貳份，各份協(xié)議均具有同等法律效力