裝修合同糾紛起訴狀范文

1、裝修合同糾紛起訴狀范文導語：起訴狀是因為糾紛而狀告對方所使用的一種文書下面是 小編收集的裝修合同糾紛起訴狀范文歡迎參考原告： 男 族 年 月日出生住電話： 1381 0 被告：上海百 居裝飾工程有限公司北京經濟技術開發(fā)區(qū)分公司 住所地北京市北京經濟技術開發(fā)區(qū)文化園西路 3 號 法人代表電話：被告：百 居（中國） 家居有限公司北京經濟技術開發(fā)區(qū)店 住所地北京市北京經濟技術開發(fā)區(qū)文化園西路 3 號 法人代表電話： 案由：裝飾裝修合同糾紛 訴訟請求：、請求法院依法判令被告上海百 居裝飾工程有限公司北京經 濟技術開發(fā)區(qū)分公司繼續(xù)履行 北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合 同及補充協(xié)議、請求法院依法判令被告

2、上海百 居裝飾工程有限公司北京經 濟技術開發(fā)區(qū)分公司向原告支付違約金（自XX年10月26日起至工程 交付之日止每日按工程造價的2%。計算）、請求法院依法判令百 居（中國）家居有限公司北京經濟技術 開發(fā)區(qū)店繼續(xù)履行內購材料供應合同、訴訟費用由被告承擔起訴事實與理由：原告為了裝修購買的位于北京市大興區(qū) 的房屋于 XX 年4月 20日與被告上海百 居裝飾工程有限公司北京經濟技術開發(fā)區(qū) 分公司 （以下稱百 居開發(fā)區(qū)分公司 ）簽訂了北京市家庭居室裝飾裝 修工程施工合同及補充協(xié)議與百居（中國） 家居有限公司北京經濟技術開發(fā)區(qū)店 （以下稱百 居開發(fā)區(qū)店 ） 簽訂了內購材料供應合 同二被告同屬上海百安居公司共

3、同收取工程款合同約定由百居開發(fā)區(qū)分公司負責施工工程款共計 元工期 75 天百安居采取特有的 “清包工、陪購材料”的方式原告所需裝修材料必需在被告百居開發(fā)區(qū)店購買合同簽訂后原告根據(jù)被告提供的預算在XX年 月 日至XX年 月 日往二被告共用的資金卡內付了材料款和人工費等共計 0 元此款現(xiàn)仍有余額XX 年 月 日開始施工后先后出現(xiàn)了多處質量問題經與被告百居開發(fā)區(qū)分公司多次協(xié)商最后雙方于 XX年10月26日達成解決方案 賠償原告損失 49593 元此后由于被告方施工負責人變動等原因工程 一直處于半停工狀態(tài)原告多次向百安居領導投訴、協(xié)商未果XX年6月 22 日被告方店長帶工人在衛(wèi)生間施工時違章操作造成重

4、大安全隱 患被小區(qū)物業(yè)責令整改并告知以后由原告承擔相應責任原告與被告的爭議一直不能協(xié)商解決投訴至北京市工商局消?？圃谠摽频亩啻握{解下百安居領導在XX年7月31日答應保證在一周內工程完工交付使用可是事后工程仍然處于停工狀態(tài)現(xiàn)在室內原告定制的嵌入墻內的十余組壁柜還沒有安裝后續(xù)的 電線、管道等附屬設施無法安裝由于工程停工時間長已裝修部分無人 維護造成墻面乳膠漆發(fā)黃 7扇木門和 4個房屋的實木地板起翹開裂這 些質量問題難以完全修復被告工期延誤已達二年多之久理應繼續(xù)履行合同、繼續(xù)施工將 符合質量要求的裝修房屋交付給原告由于被告的違約行為造成原告 二年多不能入住使用房屋以及裝修工程中存在多處質量問題給原告

5、 造成了巨大的經濟損失被告理應承擔違約責任為此特提起訴訟請依 法裁決 7 膠部 7 年修工程訊此致北京市大興區(qū)人民法院起訴人：原告鄭州某某大裝飾設計工程有限公司住所地：鄭州市紫荊山 路商城路交叉口金城國貿 1713室法定代表人：盧某某任董事長被告紀超男 1979年 5月 16日出生漢族住鄭州市金水區(qū)豐產路27 號院 1 號樓 25 號訴訟請求一、判令被告支付原告工程款元違約金元 ;、本案訴訟費由被告承擔事實與理由原告于XX年5月31日同被告簽訂建筑裝飾裝修工程施工合 同合同約定由原告承包被告發(fā)包的鄭州市某某休閑商務會館改造翻 新項目合同價款為人民幣 72萬元雙方約定合同生效后由被告分四次 向原告支付具體付款方式為： 簽訂合同當日支付 42萬元;本項目二樓、 三樓地下室及一樓后包房完工支付 20萬元; 項目整體完工后三個月 至一百天內支付 9 萬元并約定如在一百天后支付每延期一天被告應 按照 1 000元/ 天的標準向原告支付滯納金 （違約金）; 工程驗收 12個月 后 20 天內支付剩余 1 萬元合同簽訂后原告如約履行了合同義務而被 告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半 （即 1 萬元）后以種 種理由推拖支付剩余款項由此給原告造成了巨大的經濟損失為