2022年地坪修整施工工程合同范本

1、第PAGE11頁共NUMPAGES11頁2022年地坪修整施工工程合同范本合同編號：_發(fā)包方：（以下簡稱甲方）地址：法定代表人：電話：承包方：（以下簡稱乙方）法定代表人：電話：風險提示：發(fā)包人的相對義務根據法律規(guī)定發(fā)包人應辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關施工證件和批件。若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。本合同依照中華人民共和國合

2、同法、建筑安裝工程承包合同條例，結合合同有關規(guī)定，為了明確甲乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。第一條工程概況一、工程名稱：_。二、工程地點：_。三、涂裝顏色：_。四、工程面積：_平方米五、施工類型：環(huán)氧平涂六、承包方式：_。七、合同單價：_元/平方米。八、總造價：_元。（說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。）第二條 工程期限風險提示：關于實際竣工日期的規(guī)定當因實際竣工日期的確認發(fā)生糾紛時，可以以相關規(guī)定參照具體情形：工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交

3、的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。一、本工程合同總工期為_天，實際開工日期由甲方提前三天通知乙方。二、如遇以下列情況，工期相應順延：1、因氣候或其它意外原因，如地面出現(xiàn)受潮；2、因甲方原因不能如期騰出施工場地或交叉施工影響工程進度；3、施工中因停電連續(xù)影響24小時以上，或間歇停電兩天以上；4、因自然原因等不可抗拒的因素影響施工進度的。第三條 環(huán)氧地坪素地要求一、現(xiàn)混凝土基礎應做防水層，封閉嚴密、不出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象。二、現(xiàn)混凝土基礎水平度，2m

4、靠尺內高低差小于2_3mm。如落差超過2mm，按地面走勢涂覆，甲方不應有平整度要求。三、水泥找平層強度應為c25標準，不應有粉化、空鼓、裂縫、油污等現(xiàn)象。四、施工現(xiàn)場門窗封閉嚴密，施工現(xiàn)場應封閉空間。五、樓板混泥土強度應使用3500psi材料。六、現(xiàn)場必須待地干透，不得有水氣，素地含水率小于_%。七、施工區(qū)域不得交叉施工并由甲方派人管制。第四條 雙方責任一、甲方責任1、合同簽定時，甲方應向乙方提供施工圖紙域向乙方明確涂裝現(xiàn)場規(guī)劃；2、開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用；3、開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水域塵土雜質；4、施工期間不安排交叉施工；5、施工現(xiàn)場需相關工程人員進行協(xié)調

5、、安排；6、甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區(qū)，并做好現(xiàn)場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責；風險提示：工程質量未符合標準的歸責因發(fā)包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發(fā)包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。7、協(xié)助未驗收的完工工程，未驗收前不得使用，否則視為驗收合格；8、按商定的付款條款支付乙方工程款項；9、工程完工三天內，組織工程驗收，逾期未驗收視為合

6、格。二、乙方責任1、不得將工程轉包第三方；2、按照本合同相應工藝施工，并保證施工材料合格；3、保證涂裝工程質量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出；4、若因現(xiàn)場施工為開放空間，致使面涂上有細微粉塵顆粒域蚊子、蒼蠅、飛蟲等不可抗力因素引起的質量問題不屬乙方責任；5、混凝土基礎層地面搗漿時，嚴禁摻入顆粒狀橡膠，以免影響施工質量，如因此出現(xiàn)的質量問題不屬乙方責任；6、環(huán)氧樹脂大面積施作時1/平方米內若有2_3個氣泡現(xiàn)象時，適為允收范圍；7、必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規(guī)章制度，并接受甲方工程監(jiān)理的監(jiān)督和正確的指導；8、因乙方管理不善（如盜竊、損壞等）造成對甲方的經濟損失，由乙

7、方工程全部負擔；9、做好未驗收完工工程的維；10、切實做好售后服務工作。第五條 工程款項結算及支付一、簽定合同，甲方即付給乙方材料款即工程總造成價的_%。二、工程施工至_%時，甲方即付給乙方總工程進度款的_%。三、工程完工，甲方即付至工程款的_%。四、工程驗收合格即付工程的_%。第六條 違約責任風險提示：明確違約責任在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發(fā)生，也有據可依。一、本工程保修期為12個月（分別以為單位項目竣工驗收合格及甲方在驗收單上簽字之日起計算），在保修期內，由于乙

8、方材料域施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內應無條件保修；如由于甲方使用不當域其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用由甲方負責。風險提示：保修責任的起算工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。發(fā)包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。二、因甲方因造成的工期延長（如現(xiàn)場工地未能按時交付乙方施工域其它），每延期一天支付工程款總價款_%的違約金；如屬于乙方誤工，亦交付給甲方延期一天_%工程款的違約金（

9、如屬不可抗力因素，如下雨、停電，甲方未及時交付乙方場地，素地不符合施工條件，甲方未履行合同規(guī)定付款條件，工期應給予順延）。三、雙方自簽定合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家合同法規(guī)定執(zhí)行。四、由于素地基礎的因素致使涂層出現(xiàn)質量問題，（如由于水泥的標號不夠出現(xiàn)的粉化致使涂層破損、由于基礎地下水致使涂層出現(xiàn)水泡等）不屬于乙方保修范圍。五、因甲方原因拖延工期而給乙方造成的費用增加和損失，由甲方承擔。六、甲方如未能按照合同條款支付工程款項的，乙方享有依照法律程序追收工程款的權利。第七條 竣工驗收及驗收標準一、工程完工后，甲方按乙方提供的設計方案報告（經雙方確定

10、）作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單簽字生效。二、驗收主要依據：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。三、其它雙方約定的驗收標準。第八條 解決合同糾紛的方式甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商域協(xié)調解決；協(xié)商域協(xié)調不成的，可向乙方所在地仲裁機關申請仲裁。第九條 本合同自簽定之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。第十條 本合同一式_份，雙方各執(zhí)_份。（以上條款涂改無效）第十一條 本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協(xié)商解決。第十二條 備注：_。甲方：法人代表：_年_月_日乙方：法人代表：_年_月_日2022年地坪修整施工工程合同范本（二）定作方：四平環(huán)

11、宇農業(yè)科技有限公司承攬方：沈陽海川裝飾工程有限公司根據中華人民共和國合同法以及有關規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權利、義務和經濟責任，經雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，共同遵守。1、承攬名稱、方式、地點1_1承攬項目名稱：淀粉糖車間環(huán)氧地坪工程1_2承攬項目地點：淀粉糖車間1_3承攬方式：包工包料。2、承攬標的(加工成品)編號名稱顏色單價(元/平方米)數(shù)量(平方米)1環(huán)氧自流平地坪淡綠8010002環(huán)氧自流平地坪中黃808003環(huán)氧地坪中黃451503、施工工藝編號工藝名稱工藝1環(huán)氧自流平地坪1、基面打磨清理，清理乳膠漆，修補局部破損裂縫等;2、涂刷底漆;3、刮涂環(huán)氧砂漿;4、刮涂環(huán)氧膩子;5

12、、鏝涂環(huán)氧自流平面漆。2環(huán)氧地坪1、基面打磨清理，清理乳膠漆，修補局部破損裂縫等;2、涂刷底漆;3、刮涂環(huán)氧砂漿;4、刮涂環(huán)氧膩子;5、滾涂環(huán)氧面漆4、價款及付款方式4_1暫定總價：壹拾伍萬叁仟元整(153,_元)4_2付款方式：4_1預付款：合同簽訂后,定作方向承攬方支付元工程定金;4_2進場款：承攬方進場后，正式施工前，定作方應向承攬方支付總額的_%的預付款，即元;4_3進度款：當工程施工到，定作方應向承攬方支付合同總額的_%的進度款，即元;4_4進度款：工程完工兩日內，定做方應向承攬方付元工程款;4_5驗收款：工程完工七日內定做方組織相關人員進行工程驗收，驗收后即付清質保金以外的工程款;

13、4_6質保金：工程完工后實際結算工程總額的_%作為質保金，保修期滿后一周內付清。4_3結算方式：現(xiàn)經雙方商定采用電匯方式付款。5、施工條件5_1施工時空氣相對濕度不大于_%，環(huán)境溫度不低于150C;5_2施工前定作方應向承攬方提供施工圖紙，完成通水、通電工作，門窗到位,水電費由定作方負擔;5_3施工期內定作方不安排交叉施工;5_4施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調和監(jiān)督工作。6、驗收標準與方法6_1按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應當向定作方提供必需的技術資料。6_2承攬方應向定作方發(fā)出驗收通知單，定作方接到驗收通知后應在三天內(逢法定節(jié)假日可以順延)進行驗收，

14、無故拖延或未經驗收而實際投入使用者，視同驗收合格。6_3當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質量監(jiān)督檢驗機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發(fā)生的費用由異議方承擔。6_4保修期12個月，保修期內因承攬方施工原因出現(xiàn)漆面與水泥面分層脫皮由承攬方負責返修，使用過程中人為機械損傷及其它原因(如水泥脫落或地表未干而定作方要求趕工等)造成質量事故可由承攬方計費維修。7、工期7_1本合同總工期為天(從開工之日算起);7_2本工程開工為_年_月_日,完工為_年_月_日;7_3如遇下列情況，工程工期相應順延，并以書面形式確定順延期限;7_1因氣候或其它意外原因，地面或墻面出現(xiàn)受潮者;7_

15、2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;7_3施工中因停電，停水連續(xù)影響24小時以上，或連續(xù)間歇性停電停水三天以上者;7_4定作方未按合同規(guī)定支付預付款、工程進度款而影響施工進度者。8、安全施工管理條例8_1定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方也應承擔一定責任。8_2承攬方有關人員進入定作方施工現(xiàn)場應遵守定作方有關制度。8_3由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。9、違約責任9_1承攬方交付的地坪如出現(xiàn)嚴重的質量問題,定作方同意利用的,應當按質論價,酌情減價;不同意利用的,應由承攬方負責修整。9_

16、2承攬方原因造成工期延誤的，每逾期一天，按照逾期交付部分價格_償付定作方違約金。9_3承攬方已完成地坪，應由定作方負責協(xié)調保護，因定作方原因造成地坪交付前損壞的，由定作方負責損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的，則由承攬方負責。9_4定作方應及時將所需施工場所提供予承攬方進場施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤，由定作方負責損失。9_5定作方應按時支付合同規(guī)定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費及施工過程中相關費用等由于合同中止給承攬方造成的損失。9_6定做方超過合同規(guī)定日期支付款項，每逾期一天，按照逾期交付部分價格的_償付定作方違約金。10、不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗