2022年三方分包施工合同范本

1、第12頁共12頁2022年三方分包施工合同范本甲方：乙方：丙方：為明確施工過程中的權(quán)利義務(wù)，依照中華人民共和國合同法建設(shè)安裝工程承包合同條例及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，三方簽訂本合同。第一條 工程概況1.1項目名稱：1.2工程名稱：1.3工程地點：1.4承包范圍：1.5承包方式：第二條 組成合同的文件及解釋順序包括：2.1三方簽訂的協(xié)議書;2.2中標通知書;2.3投標書及其附件;2.4本合同條款;2.5標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件;2.6圖紙;2.7工程量清單或工程預算書;2.8其他三方有本工程的洽商、變更等書面協(xié)議式文件。第三條 合同工期3.1開工日期：3.2竣工日期：_日歷工期：3

2、.4如遇下列情況，工期作相應順延，并用簽證形式確定順延期限：3.4.1甲方未能按時準備好前期開工條件;3.4.2在施工過程中，如遇甲方要求丙方停工的;3.4.3因遇不可抗因素而影響工程進度。第四條 合同價款及調(diào)整4.1本合同工程預算總造價為人民幣大寫(￥)。4.2本合同價款采用(固定總價或固定單價或可調(diào)價格)的形式：(選其一)4.2.1固定總價。4.2.1.1固定總價約定的工程范圍包括：4.2.1.2固定總價約定的風險范圍包括：4.2.2固定單價。4.2.2.1固定單價約定的風險范圍包括：4.2.2.2固定單價約定的風險費用計算方法：4.2.2.3在約定的風險范圍內(nèi)綜合單價不再調(diào)整。風險范圍以

3、外的綜合單價調(diào)整方法雙方約定：4.2.3可調(diào)價格(包括可調(diào)綜合單價和措施費)。約定調(diào)整因素包括：4.2.3.1法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)政策變化影響合同價款;4.2.3.2工程造價管理部門公布的價格調(diào)整;4.2.3.3設(shè)計變更;4.2.3.4一周內(nèi)非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;4.2.3.5雙方約定的其他因素。第五條 工程款支付方式5.1預付款：本合同簽訂之日起甲方向丙方支付該合同總價款的%，即人民幣(￥);提取合同總價款的%，即人民幣(￥)，作為合同履約保證金，則本次實際應支付合同總價款的%，即人民幣(￥)。5.2工程進度款：丙方施工完成達到工作日內(nèi)，甲方向丙方支付合同總價

4、的_%即人民幣(￥)。(如分多次驗收支付，格式同上)5.3工程結(jié)算款：丙方施工完成達到工作日內(nèi)，丙方向甲方提供結(jié)算工程發(fā)票，甲方收到合法有效發(fā)票后個工作日內(nèi)向丙方支付至實際結(jié)算總價的%，剩余實際總造價的%作為質(zhì)保金;質(zhì)保金待保修期滿后由丙方向甲方提出支付申請，雙方辦理手續(xù)后個工作日內(nèi)，甲方將扣除應扣的維修費用后剩余的質(zhì)保金退還給丙方，如有不足部分則由丙方支付。5.4本工程款項采用個工作日內(nèi)出具相應額度合法的工程發(fā)票給甲方，否則甲方有權(quán)拒付下筆款項。質(zhì)保金發(fā)票與結(jié)算款發(fā)票同時開具。5.5合同履約保證金的支付：丙方在合同規(guī)定工期內(nèi)按時完工，并且未出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，則甲方支付給丙方合同履約保證金人民

5、幣(￥);如乙方未能在合同規(guī)定的工期內(nèi)完工，或出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，則甲方不予支付丙方合同履約保證金，同時丙方按合同約定承擔工期質(zhì)量違約責任。5.6甲方按工程總造價的%稅內(nèi)獨立費支付給乙方作為乙方管理費、配合費、成品保護費，工程結(jié)算完成之日起天內(nèi)一次性支付給乙方。乙方在收到款項后日內(nèi)向甲方提供合法有效發(fā)票。第六條 材料設(shè)備供應6.1甲方提供材料、設(shè)備見附表。6.2丙方提供材料、設(shè)備見附表。6.3交貨方式：6.4甲方和丙方應根據(jù)設(shè)計和規(guī)范要求采購工程需要的材料、設(shè)備、配制加工非標準設(shè)備，采購的材料、設(shè)備必須具有產(chǎn)品質(zhì)量合格證書，并符合(相關(guān)技術(shù)規(guī)范)要求。6.5由丙方提供的設(shè)備、材料與設(shè)計和規(guī)范要求

6、不符，甲方代表拒絕驗收，由丙方重新采購符合要求的物資，并承擔由此發(fā)生的費用，工期不能順延。6.6由甲方提供的設(shè)備、材料與設(shè)計和規(guī)范要求不符，丙方可以拒絕安裝，由甲方重新采購符合要求的物資，并承擔由此發(fā)生的費用，工期順延。第七條 設(shè)計變更7.1丙方執(zhí)行工程施工技術(shù)有關(guān)管理的規(guī)定，嚴格按照施工圖紙和作法說明施工，發(fā)現(xiàn)設(shè)計差錯缺漏不得將錯就錯或擅自修改，應及時向甲方代表和設(shè)計單位提出變更設(shè)計申請。7.2甲方對原設(shè)計進行變更或同意丙方的變更設(shè)計申請，應送原設(shè)計單位審查、修改、補充，取得相應的圖紙、說明，對于較大或重大設(shè)計變更應取得有關(guān)部門批準。7.3由于甲方原因的重大設(shè)計變更導致的經(jīng)濟支出和丙方損失，

7、由甲方承擔，延誤的工期相應順延。第八條 工程簽證甲方或乙方要求丙方完成非承包范圍內(nèi)的工程(或非工程量清單)項目、零星工程等，丙方應在接受甲方或乙方要求的7天內(nèi)就用工數(shù)量和單價、機械臺班數(shù)量和單價、使用材料和金額等向甲方和乙方提出施工簽證，甲方和乙方簽證后施工。如甲方或乙方未簽證，丙方施工后發(fā)生爭議的，責任由丙方自負。第九條 工程變更及確定變更價款9.1丙方應在收到變更通知或簽署變更協(xié)議后5個工作日內(nèi)提出變更工程量及價款報告資料;無正當理由逾期不提出變更工程及價款報告資料，視為丙方無償進行變更。9.2甲方在收到變更報告5個工作日內(nèi)予以確認，逾期無正當理由不確認的，視為變更報告已獲批。9.3變更價

8、款按以下方法進行：9.3.1合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格。9.3.2合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格合同條款。9.3.3合同中沒有適用于變更工程價格的，由丙方或甲方提出適當?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)三方確認后執(zhí)行。如不能達成一致的，各方可提請廣西造價管理站解決。第十條 工程質(zhì)量與驗收10.1本工程質(zhì)量驗收以施工圖樣、作法說明、設(shè)計變更和關(guān)標準)等施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收依據(jù)，應達到標準，并接受甲方的現(xiàn)場監(jiān)督及檢查。10.2工程未達到合同條件規(guī)定的部份，甲方或乙方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可要求丙方返工，丙方應按要求的時間返工，直到符合合同條件。因丙方原因達不到合同條件，由丙方承

9、擔相關(guān)費用，工期不予順延。因甲方原因達不到合同條件，由甲方承擔相關(guān)費用，工期相應順延。10.3竣工日期為丙方送交竣工驗收報告的日期，如需返工后才能達到竣工要求的，應為丙方返工后提請甲方驗收的日期。工程竣工后，丙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。第十一條 竣工結(jié)算11.1工程竣工驗收合格后，丙方于天內(nèi)向甲方提交完整的工程結(jié)算資，包括：11.2甲方應在第十二條 安全施工丙方在工程施工中要嚴格執(zhí)行(相關(guān)安全施工管理的)有關(guān)規(guī)定，認真采取安全防護措施嚴防事故發(fā)生，承擔因違反安全生產(chǎn)工作規(guī)定而造成事故一切責任。第十三條 工程保修13.1保修范圍：13.2本工程約定的

10、工程質(zhì)量質(zhì)保金為工程總造價的，由甲方在工程結(jié)算中扣留。保修期內(nèi)，丙方在接到修理通知之日起24小時內(nèi)派人修理，否則，甲方可委托其他單位或人員修理，因丙方原因造成的修理費用，甲方在質(zhì)保金內(nèi)扣除，不足部分由丙方支付。第十四條 派駐工地代表14.1甲方派駐工地代表姓名：，聯(lián)系電話：甲方代表職權(quán)：代表甲方行使現(xiàn)場協(xié)調(diào)管理。14.2乙方派駐工地代表姓名：，聯(lián)系電話：代表乙方行使現(xiàn)場協(xié)調(diào)管理。14.3丙方派駐工地代表姓名：，聯(lián)系電話：代表乙方行使現(xiàn)場協(xié)調(diào)管理。14.4任何一方駐工地代表發(fā)生變更時，應提前3個工作日書面通知其他方，并明確交接時間和權(quán)限。甲方簽名：年與日乙方簽名：年與日丙方簽名：年與日2022年

11、三方分包施工合同范本（二）定作方（以下簡稱甲方）：承攬方（以下簡稱乙方）：供料方（以下簡稱丙方）：甲方委托乙方加工_，丙方為甲方_加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經(jīng)三方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。：一、工程項目名稱：二、施工地點：三、工程量：四、工程總額及付款方式：1、工程總額：2、付款方式：3、甲方支付完畢工程款項，擁有制品所有權(quán)。五、工程期限：1、合同簽定次日起核算，7個工作日。風險提示：加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。如果質(zhì)量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質(zhì)量描

12、述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。六、乙方工作：1、保證在工程期限內(nèi)完成工程的制作.安裝工作。2、施工所有材料嚴格執(zhí)行工程項目預算書所規(guī)定的規(guī)格、品型。七、甲方工作：1、保證如合同約定支付乙方工程款項。2、乙方進入現(xiàn)場施工時，施工場地應具備施工條件。3、施工過程中協(xié)同乙方進行物業(yè)管理或相關(guān)管理單位的協(xié)調(diào)工作。4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。八、丙方工作風險提示：原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管

13、不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。1、丙方應當提交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量符合同規(guī)定的，如果不符合規(guī)定，甲方聲明同意利用的，應當按質(zhì)論價，甲乙丙三方再次協(xié)商定價。2、丙方交貨質(zhì)量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產(chǎn)品本身、物料或產(chǎn)品報廢的費用、質(zhì)量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。九、驗收：1、材料以工程預算書中所標明規(guī)格、品型驗收。2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說明驗收（效果圖僅作為視覺參考，不做為驗收標準）。3、項目施工完畢由乙方工程監(jiān)理先行自檢，自檢合格后上交工程驗收單，由甲乙雙方進行驗收。4、甲

14、方在驗收過程中對質(zhì)量如有意見，須在驗收單中說明，經(jīng)雙方現(xiàn)場勘察，確有質(zhì)量問題的，乙方進行后期整改。5、工程驗收單支付甲方時，甲方應在接收單手續(xù)上簽字或蓋章，收到工程驗收單三日內(nèi)，甲方無意見說明或無任何書面意見，視為驗收合格。十、保修：1、甲方如發(fā)現(xiàn)制品損壞應及時通知乙方，乙方在12小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行制品檢修，通報維修情況。24小時內(nèi)保證制品的正常使用。十一、安全責任：1、乙方施工戶外廣告制品機構(gòu)安全責任_年。2、施工過程中，乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產(chǎn)損失，乙方承擔完全責任。3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞，乙方免除安全責任。十二、合同變更：1、合同內(nèi)容及

15、條款的變更，需雙方代理另立合同附件，簽章有效。2、因合同變更造成與本合同相關(guān)內(nèi)容不符時，以合同變更后的附件為依準。十三、違約責任：1、乙方因自身原因，不能在施工期內(nèi)完成工程，逾期一天扣罰工程總額_%。2、甲方如不能如期支付工程款項，逾期一天扣罰工程總額_%。3、因?qū)徟掷m(xù)造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。4、在甲方逾期未付應付款項時，乙方擁有制品所有權(quán)。5、如一方未經(jīng)對方同意而違反約定，另一方可不再履行合同，造成的損失由違約方賠償。6、在雙方發(fā)生糾紛時協(xié)商解決，協(xié)商不成時可向朝陽法院提起訴訟。十四、附件：1、雙方公司經(jīng)營執(zhí)照（加蓋公章）2、工程項目預算，施工圖及效果圖。十四、合同成立和生效1、本合同訂立、執(zhí)行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。2、附件及補充協(xié)議