2021年最新承攬合同范本【通用版】VIP

1、2021年最新承攬合同范本【通用版】承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同?！痹诔袛埡贤?，完成工作并交付工作成果的一方為承攬人；接受工作成果并支付報(bào)酬的一方稱為定作人。在日常生活中，如果合同中沒有以承攬人、定作人指稱雙方當(dāng)事人，也不影響對其法律性質(zhì)的認(rèn)定。 那么，一份承攬合同該怎么寫？下面，就由小編為您推薦。2021年最新承攬合同范本【通用版】承 攬 方：_地 址： _電話：_法定代表人：_職務(wù)：_定 作 方：_地 址：_ 電話：_法定代表人： _職務(wù)：_定作方委托承攬方加工_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品：品名：_，規(guī)格：_，單位：

2、_，數(shù)量：_，備注：_。品名：_，規(guī)格：_，單位：_，數(shù)量：_，備注：_。品名：_，規(guī)格：_，單位：_，數(shù)量：_，備注：_。第二條加工成品質(zhì)量要求：_。(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù))第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：_風(fēng)險(xiǎn)告知：1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。

3、承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：_風(fēng)險(xiǎn)告知：1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3，定作方應(yīng)當(dāng)

4、按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。第五條價(jià)款或酬金：_(價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_風(fēng)險(xiǎn)告知：1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。第七條

5、交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)：_風(fēng)險(xiǎn)告知：交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_第十條結(jié)算方式及期限：_第十一條其他：_(如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金

6、數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)第十二條承攬方的違約責(zé)任：一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需

7、要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約

8、金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_%(10%-30%幅度)或酬金總額的_%(20%-60%幅度)違約金。六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。七，實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提

9、供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任：一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_%(20%-60%的幅度)違約金。三

10、，未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)

11、比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)

12、協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同自年_月_日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_份，交_(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。定作方：_(蓋章)代表人：_(蓋章)地址：_電話：_開戶銀行：_帳號：_承攬方：_(蓋章)代表人：_(蓋章)地址：_電話：_開戶銀行：_帳號：_年_月_日訂承攬合同的注意事項(xiàng)一、承攬的品名或項(xiàng)目承攬的品名或項(xiàng)目即為定作物的

13、名稱。確定定作物是訂立承攬合同的目的和前提，此條款未規(guī)定或不明確，合同無法履行。因此在承攬合同中，應(yīng)準(zhǔn)確寫明定作物品名或項(xiàng)目，不得含混或者模棱兩可，不可使用代號，必須注明全稱，以免產(chǎn)生誤解，發(fā)生糾紛。二、數(shù)量、質(zhì)量、包裝、加工方法數(shù)量應(yīng)明確計(jì)量單位，注意用法定計(jì)量單位;質(zhì)量按國家、部頒或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)，沒有國家、部頒或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，定作人應(yīng)提供實(shí)樣、模型或設(shè)計(jì)圖紙，由雙方商定標(biāo)準(zhǔn)或立標(biāo)封樣;包裝根據(jù)國家或?qū)ｍ?xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包裝，一般由承攬人負(fù)責(zé)。定作人有特殊要求的，合同應(yīng)注明;加工方法應(yīng)在合同中載明。三、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量根據(jù)合同的不同種類，這一條款的內(nèi)容應(yīng)有所不同。比如來料加工合同要寫明提供

14、原材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、加工技術(shù)資料，交付的日期及使用的具體要求，帶包裝物也應(yīng)寫明;修理合同則應(yīng)對零部件的供應(yīng)及采購協(xié)商確定好。四、價(jià)款或酬金價(jià)款是指由承攬人提供原材料時(shí)，定作人支付承攬人提供的輔助材料、燃料動(dòng)力、包裝費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)用等項(xiàng)目的價(jià)金總額;酬金是指由定作人提供原材料時(shí)或不需要原材料時(shí)，定作人支付承攬人勞務(wù)和智力成果的金額。價(jià)款和酬金，國家或主管部門有統(tǒng)一規(guī)定的，按統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，沒有統(tǒng)一規(guī)定的，由當(dāng)事人雙方商定。為了擔(dān)保合同的切實(shí)履行或?yàn)榱藵M足承攬人的需要，雙方還可商定支付一定數(shù)量的定金或預(yù)付款。五、履行期限、地點(diǎn)和方式雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在合同中明確規(guī)定交(提)定作物的期限、地點(diǎn)和方式，

15、并按照合同的規(guī)定履行。交(提)貨日期的計(jì)算，根據(jù)規(guī)定，承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn);定作人自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作人以必要的途中時(shí)間;雙方也可以自行約定期限的計(jì)算方法。原材料等物品的交(提)日期計(jì)算，參照上述辦法執(zhí)行。定作物交(提)的地點(diǎn)和方式一經(jīng)約定，除雙方當(dāng)事人協(xié)商同意外不得變更，如果一方擅自變更，要承擔(dān)違約責(zé)任。六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，是指對承攬人所完成的工作成果的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)用以確定其是否達(dá)到定作人所規(guī)

16、定的質(zhì)量要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。因此，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法事關(guān)合同的順利履行，合同應(yīng)明確規(guī)定。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是國家對產(chǎn)品的質(zhì)量、規(guī)格及檢驗(yàn)方法所作的技術(shù)規(guī)定，即產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。我國現(xiàn)行的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按發(fā)布單位和適用范圍不同，分為國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。若制作的定作物沒有上述標(biāo)準(zhǔn)，則由定作人、承攬人協(xié)商確定，但不得違反中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法的有關(guān)規(guī)定。封存樣品的，雙方在約定的時(shí)間共同啟封樣品，以樣品為驗(yàn)收依據(jù);無樣品的，依據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，包括技術(shù)資料和圖紙進(jìn)行驗(yàn)收。有些產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)難以立即發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，因而必須規(guī)定一定的產(chǎn)品保修期，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，除定作人使用、保管不當(dāng)造成的以外，應(yīng)由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。七、結(jié)算方式、開戶銀行、帳號結(jié)算方式是指價(jià)金和其它費(fèi)用的清結(jié)方式，包括現(xiàn)金結(jié)算和轉(zhuǎn)帳結(jié)算兩種