簡單建筑施工合同范本VIP

1、簡單建筑施工合同范本簡單建筑施工合同范本1建設(shè)單位： (以下簡稱甲方)施工單位： (以下簡稱乙方)依據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法建筑安裝工程承包合同條例及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方愿把儋州市天湖花園住宅小區(qū)經(jīng)濟適用房工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：一、工程項目1、工程名稱：儋州天湖花園經(jīng)濟適用房。2、工程地址：儋州市中興大道。3、工程范圍：按設(shè)計圖紙要求所有內(nèi)容達到竣工驗收，交房使用標準。 除樁基礎(chǔ)外的2棟樓的土建、水電安裝工程;地上11+1層2棟，框剪結(jié)構(gòu)，含電梯和公共部分裝修，毛坯房和電梯標準(參照松濤花園5#、6#樓)含基礎(chǔ)挖

2、運土方，外運土方等全部內(nèi)容;4、總建筑面積約13864(以施工圖紙為準)。5、給排水做到外墻1.5米，室內(nèi)給水，到入戶水表后安裝一個閥門;6、承包方式：一次性固定單價合同，包括一切不可預見費用;7、承包單價：1750元/每平方米，工程款預計：2426萬(含稅金);8、強弱電工程;設(shè)計包括的強、弱電，配電箱、配電柜、入戶進入端子箱等均由乙方負責。弱電部分只預埋不穿線。9、防水、保溫、樓梯、欄桿、鋁合金等按設(shè)計及規(guī)范要求標準施工;公共部分電梯間及樓梯間地面為防滑地磚、墻面為白色仿瓷涂料;入戶門價格必須達到每樘1000元;品牌由甲方確定。二、施工準備1、甲方(1)負責做好水通、電通和道路通;(2)組

3、織有關(guān)人員進行施工技術(shù)交底;(3)委派 為現(xiàn)場代表，對工程質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查，負責簽證，核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關(guān)部門事宜。2、乙方(1)負責紅線內(nèi)的臨時設(shè)施、水、電接入及運料道路;(2)現(xiàn)有板房使用，按原價折給乙方所有，從合同生效開始辦理交接手續(xù);(3)組織施工人員和材料、機械進場;(4)負責編制施工組織設(shè)計、施工方案及內(nèi)業(yè)資料,確保達到交工驗收標準;(5)委派 為現(xiàn)場代表，負責工程施工質(zhì)量，施工安全，提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關(guān)部門事宜。三、工程期限本工程經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，總工期 300 天(日歷日)。(如臺風、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需經(jīng)甲方代

4、表簽證后，工期相應順延)開工日期，以甲方確認的開工時間為準，共計10個月時間，總工期 300 天。四、本工程竣工質(zhì)量為一次性合格工程1、乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工;2、乙方在施工中必須遵守下列規(guī)定;(1)凡用于本工程的材料必須保質(zhì)保量，并由甲方駐工地代表認可同意后方可用于工程施工;(2)隱蔽工程必須經(jīng)甲方駐工地代表檢查驗收合格后，方可進行下道工序的施工;(3)乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量問題應及時報告甲方代表，經(jīng)整改并報甲方同意,方可進入下一道工序施工;(4)工程竣工后：乙方應按規(guī)定進行保修、保修時間自通過驗收之日起為一年。五、安全生產(chǎn)與文明施工1、施工現(xiàn)場安全管理按照

5、誰施工誰負責的原則，由施工方全面負責,必須按海南省建設(shè)工程施工安全管理條例和海南省建設(shè)工程安全施工操作規(guī)程等有關(guān)規(guī)定進行施工，并且與公司簽訂安全管理責任協(xié)議。2、如因違反安全操作規(guī)程和相關(guān)的安全管理條例而造成安全事故，一切責任由乙方負責。3、乙方應按規(guī)定采取嚴格的安全措施、做到安全生產(chǎn)、文明施工，施工中發(fā)生的安全事故及其所造成的經(jīng)濟損失，全部由乙方負責。4、乙方在施工過程中，必須聽從甲方工地負責人指揮，配合施工，碰到問題，隨時商量解決。六、工程價款支付及結(jié)算本工程為固定單價包干合同：承包總價暫定為人民幣(含稅金)2426萬元;承包人自行墊資完成11+1層2棟主體框架到第6層時(五層頂樓板)，發(fā)

6、包人按承包人總造價的的25%(242625%=606萬)，支付工程進度款給承包人，且在次月5日前支付;承包人完成11+1層2棟到封頂時發(fā)包方按承包人總造價的25%(242625%=606萬)，支付工程進度款給承包人，且在次月5日前支付;工程完工驗收合格7日內(nèi)支付總工程量的25%(242625%=606萬)工程款給承包人且在次月5日前支付;工程結(jié)算審計完成后，發(fā)包人在10個工作日內(nèi)支付至審計總造價的97%給承包人;剩余3%作為保修金，在工程竣工驗收合格滿一年后10天內(nèi)付清(不計利息)。七、爭議解決雙方在履行過程中發(fā)生合同爭議，首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，提交人民法院訴訟解決。八、其它約定1、本合同一

7、式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后三日內(nèi)乙方交納保證金到甲方指定賬戶后生效。2、其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本協(xié)議簽訂后三日內(nèi)，乙方支付壹仟萬保證金到甲方(松濤管理局)指定賬戶后合同生效。退保證金的時間，按支付工程款的時間每次退還25%。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日簡單建筑施工合同范本2發(fā)包方：_（以下簡稱甲方）承包方：_（以下簡稱乙方）依據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法建筑安裝工程承包合同條例及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方愿把_工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程

8、順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：（一）工程項目1、工程名稱：2、工程地址：3、工程范圍：4、承包造價：_元（大寫：_）（二）工程期限根據(jù)本工程，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，總工期_天。（雨天及人力不可抗拒特殊情況需經(jīng)甲方代表簽證后，工期相應順延）開工日期為20_年_月_日至20_年_月_日，總工期_天。（三）本工程竣工質(zhì)量為一次性合格工程乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程施工和標準進行施工。（四）工程價款支付及結(jié)算本工程按進度付款，具體金額由雙方協(xié)商為準。（五）其它約定1、甲方承擔的安全責任、權(quán)利（1）甲方負責制訂施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（2）甲方有權(quán)要求乙方必須嚴

9、格遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，熟練掌握事故防范措施和事故應急處理預案；（3）甲方管理人員有權(quán)制止乙方人員違章作業(yè)，并按規(guī)定給予處罰；（4）甲方有權(quán)對安全意識差、不聽安全生產(chǎn)指揮的乙方人員責令退場。2、乙方的責任、權(quán)利（1）乙方施工時是安全生產(chǎn)的直接責任人，必須嚴格執(zhí)行甲方的有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定、制度；（2）乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫(yī)療及工傷社會保險，并根據(jù)需要為從事高度危險工作的人員購買適當?shù)娜松硪馔鈧ΡｋU，在施工過程中如發(fā)生的違章作業(yè)而造成的.人身傷亡事故，由乙方承擔全部負責；（3）乙方應對現(xiàn)場安裝施工的行為完全負責，乙方安裝施工人員不得違章作業(yè)，不得

10、冒險作業(yè)，不能疲勞作業(yè)，并按規(guī)定做好防護工作；（4）乙方在施工現(xiàn)場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全施工需要時，人員不得進入施工現(xiàn)場。（六）其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。一、建筑工程施工合同簽訂的主體資格簽約過程中，大家注意的重點是合同的內(nèi)容，對施工企業(yè)而言，建設(shè)單位就是上帝，而忽視了對合同主體資格的審查。有時為了促成合作或礙于情面，往往是“走過場”，這樣的做法容易導致主體缺陷而使合同歸于無效或難以履行，達不到預期目的。因此應該重視合同主體資格的審查，首先，要審查對方的營業(yè)執(zhí)照及年檢情況，了解其主體的合法性，如是否合法注冊，是否存在未年檢而被吊

11、銷執(zhí)照，是否具有資金能力，注冊資金的到位情況。在主體資格方面應當著重查看一下對方的營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)參加年檢的證明資料。二、建設(shè)施工合同簽訂注意事項首先，要審查合同內(nèi)容是否合法，有無違反法律法規(guī)的強制規(guī)定，是否存在危害社會公共利益或以欺詐、脅迫手段訂立合同損害國家利益，是否存在重大誤解和顯失公平等情況。其次，要審查合同主要條款是否完備、明確，具有可執(zhí)行性。各評審部門要根據(jù)自己的職責和掌握的公司資源情況對合同各條款進行甄別，確認是否齊備，表述是否清楚可行，公司現(xiàn)有資質(zhì)能否滿足，并列明應注意事項。施工合同內(nèi)容應特別注意以下內(nèi)容：、施工范圍界定與投標報價或合同價款是否一致及有無動態(tài)約定；、雙方權(quán)利義務約

12、定是否明確，用戶應該提供的設(shè)計文件、原始資料等接點規(guī)定是否清楚，能否影響工期；、對用戶提出的技術(shù)標準及質(zhì)量、安全等目標要求，能否滿足及注意事項；、價款、支付條件及方式、結(jié)算方式、公司能否滿足及接受；、索賠程序是否明確可行；、合同是否采用格式合同及專用條款、補充條款，表述是否準確，不存歧義，合同的用詞用語不需要華麗、完美，但是一定要明確，簡單明了，避免毫無意義的空話，同時合同條款之間不能出現(xiàn)矛盾。合同條款的明確性是指用詞用語要到達當事人無需再進一步協(xié)商的程度；、糾紛解決方式約定是否合法有效，是否存在風險；、識別出新的、不熟悉的、公司缺乏經(jīng)驗的材料、設(shè)備、施工工藝、驗收標準及超出常規(guī)的特殊要求，并

13、進行交底和指導履行；、違約責任約定是否對等，如果有嚴厲的違約責任應明確提出注意事項等等，合同條款的對等性是公平原則的重要內(nèi)容，不要簽義務多、責任重、權(quán)利少這類一邊倒的合同，例如合同只規(guī)定我方違約要如何處理而無對方違約如何處理的內(nèi)容。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（簽字）：_ 法定代表人（簽字）：_20_年_月_日 20_年_月_日簡單建筑施工合同范本3合同編號：_發(fā)包方：_承包方：_簽約時間：_簽約地點：_為了保證_施工質(zhì)量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。

14、1、工程名稱：_2、建筑面積（工程形式）：_3、施工地點：_4、工期：（1）開工：_年_月_日；（2）竣工：_年_月_日；（3）合同工期總共歷時_天。5、承包形式：_6、工程質(zhì)量標準：_7、工程價款：共計人民幣_元。8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的_%，計_元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的_%，計_元；質(zhì)保金_元，質(zhì)保期滿后支付。9、質(zhì)保期：_年。10、雙方的責任義務（1）發(fā)包方的責任義務為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛；監(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進度；給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點

15、；按時給承包方撥付款項和進行驗收、結(jié)算；2、承包方的責任義務按發(fā)包方要求及圖紙要求進行施工；如期完成施工任務；接受發(fā)包方的技術(shù)指導和質(zhì)量標準要求；負責發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護；教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞；承擔施工中的一切安全事故責任及費用；11、其他（1）本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。（2）本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。（3）合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定建設(shè)工程合同糾紛一般由合同

16、約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。依據(jù)民事訴訟法第二十三條的規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。第三十五條的規(guī)定：兩個以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴；原告向兩個以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。三、建筑合同合同履行地的理解所謂“合同履行地“，通常是指合同規(guī)定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償?shù)攸c。建設(shè)工程設(shè)計合同是雙務合同，即由發(fā)包人提供設(shè)計工作所依據(jù)的基礎(chǔ)文件和情況，設(shè)計人交付設(shè)計文件，并由發(fā)包人支付設(shè)計費用。建設(shè)工程設(shè)計合同在實際操作中，與建設(shè)工程施工合同有所區(qū)

17、別，有的明確了交付設(shè)計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。根據(jù)合同法第六十一條的規(guī)定“合同生效后，當事人就質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或約定不明確的，可以協(xié)議補充；不能達成協(xié)議的，按合同有關(guān)條款或者交易習慣確定”。根據(jù)交易習慣，建設(shè)工程設(shè)計合同所涉及的履行地點應該是發(fā)包人接受圖紙所在地。發(fā)包方：_ 承包方：_委托代理人：_ 委托代理人：_20_年_月_日 20_年_月_日簡單建筑施工合同范本4甲方： (以下簡稱甲方)乙方： (以下簡稱乙方)根據(jù)中華人民共和國合同法和建筑工程承包合同條例的有關(guān)精神，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權(quán)力與義務，特簽訂如下協(xié)議

18、條款，供雙方共同遵守。一、工程名稱：彰武縣飛龍鋁塑型材銷售中心 。地 點： 彰武縣建材市場院內(nèi) 。二、承包方式三、工程承包內(nèi)容四、合同價款實際建筑建筑面積確定。工程變更時，工程款的結(jié)算，按實際變更的工程量結(jié)算。五、 付款方式方進入工地后，甲方支付乙方30%預付款，主體完工后再付程款。六、總工期要求七、甲方責任1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟損失。八、乙方責任1.乙方應按照合同約定工期內(nèi)施工完畢，并符合驗收要求。2.因乙方原因

19、造成工程質(zhì)量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格。九、工程質(zhì)量、安全及保修1.乙方應按照圖紙精心施工，工程質(zhì)量符合驗收標準。2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。3.工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質(zhì)量負責保修一年。十、爭議及解決辦法未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的，按以下方式解決爭議：第一種解決方式：雙方達成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;第二種解決方式：向有管轄權(quán)的人民法院起訴。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_

20、月_日 _年_月_日簡單建筑施工合同范本5發(fā)包方： (以下簡稱甲方)承包方： (以下簡稱乙方)依據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法建筑安裝工程承包合同條例及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方愿把 工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：一、工程項目1、工程名稱：2、工程地址：3、工程范圍：4、承包造價： 元(大寫： )。二、工程期限根據(jù)本工程，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，總工期 天。(雨天及人力不可抗拒特殊情況需經(jīng)甲方代表簽證后，工期相應順延) 開工日期為 年 月 日至 年 月 日，總工期 天。三、本工程竣工質(zhì)量為一次性合格工程乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的建筑工程

21、規(guī)范、規(guī)程施工和標準進行施工;四、工程價款支付及結(jié)算本工程按進度付款，具體金額由雙方協(xié)商為準。五、其它約定1：甲方承擔的安全責任、權(quán)利(一)甲方負責制訂施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;(二)甲方有權(quán)要求乙方必須嚴格遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，熟練掌握事故防范措施和事故應急處理預案;(三)甲方管理人員有權(quán)制止乙方人員違章作業(yè)，并按規(guī)定給予處罰;(四)甲方有權(quán)對安全意識差、不聽安全生產(chǎn)指揮的乙方人員責令退場。2：乙方的責任、權(quán)利(一)乙方施工時是安全生產(chǎn)的直接責任人，必須嚴格執(zhí)行甲方的有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定、制度;(二)乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫(yī)療及工傷社

22、會保險，并根據(jù)需要為從事高度危險工作的人員購買適當?shù)娜松硪馔鈧ΡｋU，在施工過程中如發(fā)生的違章作業(yè)而造成的人身傷亡事故，由乙方承擔全部負責;(三)乙方應對現(xiàn)場安裝施工的行為完全負責，乙方安裝施工人員不得違章作業(yè)，不得冒險作業(yè)，不能疲勞作業(yè)，并按規(guī)定做好防護工作;(四)乙方在施工現(xiàn)場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全施工需要時，人員不得進入施工現(xiàn)場。六、其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日簡單建筑施工合同范本6發(fā)包方：_建筑施工有限責任公司（以下簡稱

23、甲方）承包方：_（以下簡稱乙方）依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及公司關(guān)于工程項目勞務承包管理暫行規(guī)定。甲方?jīng)Q定將公司工程項目部的勞務分包給乙方，為規(guī)范管理，明確職責，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同，以資共同遵守。一、甲方發(fā)包給乙方的勞務施工項目內(nèi)容范圍如下：該工程項目施工藍圖中所有磚、石砌筑及抹灰分項工程；鋼筋制作、綁扎分項工程；模板制作、安裝分項工程；腳手架搭設(shè)作業(yè)。二、本合同期限：從20_年_月_日起至20_年_月_日止。三、工程質(zhì)量標準：所有分項工程質(zhì)量確保優(yōu)良四、勞務管理費的上繳及付款方式：1、上繳標準：該工程項目勞務管理費為人民幣壹拾萬元整，由乙方上繳，如乙方能達到按該

24、項目部與建設(shè)方所簽訂的合同中的質(zhì)量、進度要求，則甲方按管理費的返回乙方作為獎勵。付款方式：上繳勞務管理費按兩次付清，即主體完工前付_，裝修完工前付_。五、乙方的職責1、乙方提供相關(guān)的證件及資質(zhì)，配合乙方辦理相關(guān)手續(xù)。協(xié)調(diào)處理施工過程中的勞務糾紛及工傷事故。六、乙方的職責：1、全面履行公司與建筑施工有限責任公司簽訂的項目施工合同。并承擔該合同條款中乙方應承擔的全部責任與義務。2、確保所有分項工程的質(zhì)量、進度、安全達到項目部與建設(shè)方簽訂的合同要求。如達不到則按管理費的50進行處罰。七、本合同未盡事宜，雙方通過協(xié)商，可另簽訂補充條款，與本合同具有同等法律效力。八、本合同一式六份，甲乙雙方各執(zhí)三份，經(jīng)

25、雙方簽字生效，至工程完工，雙方結(jié)清勞務管理費后失效。甲方：_乙方：_甲方代表：_乙方代表：_ 20_年_月_日 20_年_月_日簡單建筑施工合同范本7發(fā)包方（甲方）：_承包方（乙方）：_茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，達成如下條款，并共同遵守執(zhí)行。一、工程概況：1、工程名稱：2、工程地點：3、承包內(nèi)容：4、承包范圍：5、承包方式：6、質(zhì)量要求：_建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范7、工期要求：20_年_月_日至20_年_月_日。二、甲方工作：1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關(guān)事宜，全面、全權(quán)負責現(xiàn)場的管

26、理工作，對乙方的工程質(zhì)量、進度、用料、安全文明等工作進行監(jiān)督、檢查。2、負責向乙方提供臨時水電。三、乙方工作：1、乙方為駐工地代表，常駐現(xiàn)場，負責履行合同范圍內(nèi)的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作，竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。3、未經(jīng)甲方同意，不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。四、關(guān)于質(zhì)量的約定：1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設(shè)計變更等進行施工，工程質(zhì)量達到施工合同要求，相關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范（GB5021020xx、GB5030320xx、GB5024220xx、GB5032720xx等）作為本工程的質(zhì)量評定驗收標準。2、如因乙方責任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。4、本工程質(zhì)保期為壹年，質(zhì)量保修期自竣工驗